Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №304882964

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЭМ__СМП__ограничение.docx
• Проект_договора.docx

ДОГОВОР

поставки товара № _______

Крапивинский район

С. Борисово «_____» _________ 2025г.

Государственное автономное учреждение «Санаторий» Борисовский» (ГАУ «Санаторий «Борисовский»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Хреновского Сергея Петровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, и в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:

Предмет Договора

По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию производственно-технического и иного назначения (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

Наименование Товара, количество, ассортимент, цена (с учетом суммы транспортных расходов, стоимости упаковки и тары), качество, гарантийные сроки, адрес и способ доставки, срок поставки Товара, реквизиты грузоотправителя и грузополучателя (если отличаются от реквизитов Покупателя и Поставщика) указываются сторонами в спецификациях к настоящему договору (далее по тексту спецификация).

Поставщик гарантирует, если иное не предусмотрено условиями Спецификации, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, не арестован, в залоге не состоит, в употреблении не был, предметом спора не является.

Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

Осуществлять поставку Покупателю товара надлежащего качества и необходимой комплектности в таре (упаковке), в количестве, ассортименте, и в сроки, установленные Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.

Одновременно с передачей товара передать Покупателю всю сопутствующую документацию (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, сертификаты качества на Товар при условии, что данные документы являются обязательными согласно действующему законодательству РФ).

Передать товар в надлежащей таре (упаковке), отвечающей требованиям ТУ, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее, за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика либо затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Покупателем.

Передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.

Датой поставки и моментом перехода права собственности на товар от Поставщика к Покупателю является:

- при доставке товара Поставщиком до склада Покупателя - дата получения товара Покупателем, согласно товарной накладной по форме №ТОРГ-12 или товарно-транспортной накладной по форме №1-Т, содержащей обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, или УПД (универсального передаточного документа);

- при самовывозе Покупателем товара со склада Поставщика – дата передачи товара Покупателю согласно товарной накладной по форме №ТОРГ-12 или товарно-транспортной накладной по форме №1-Т, содержащей указанные обязательные реквизиты;

- при доставке железнодорожным транспортом – дата передачи товара первому перевозчику, указанная в железнодорожной накладной;

- при доставке товара автомобильным транспортом – дата принятия товара грузополучателем, указанная в транспортной накладной или товарно-транспортной накладной по форме №1-Т.

Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент перехода права собственности на товар от Поставщика к Покупателю. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента возникновения права собственности Покупателя на товар.

• • Прибыть для составления двухстороннего акта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного уведомления, предусмотренного пунктом 2.2.3. настоящего Договора, не считая времени затраченного на дорогу.
• Покупатель обязан:
• Надлежащим образом обеспечить приемку поставленного Товара. Приемка поставленного товара осуществляется Покупателем путем проверки соответствия количества, ассортимента, качества и иных условий, оговоренных Сторонами, сведениям, указанным в товарной накладной, товарно – транспортной накладной, сопроводительным документам и условиям настоящего Договора и спецификаций к нему.
• Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Спецификациями к настоящему договору
• В письменной форме известить Поставщика о нарушении условий настоящего Договора и Спецификаций к нему о количестве, об ассортименте, о качестве, о комплектности, о таре и (или) об упаковке товара и иных условий, оговоренных Сторонами, в течение двух рабочих дней после того, как нарушение было или должно было быть обнаружено, исходя из характера и назначения товара. В случае обнаружения нарушений о количестве, об ассортименте, о качестве, о комплектности, о таре и (или) об упаковке товара вызов представителя Поставщика для составления соответствующего акта обязателен. При неявке представителя Поставщика в 2 (двух) дневный срок или неполучении ответа в этот же срок, Покупателем в одностороннем порядке составляется акт о недостатках, имеющий обязательную силу для обеих сторон. Составленный акт направляется в адрес Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего договора.

Цена и порядок расчетов

Цена и общая стоимость поставляемого товара составляет: _________ из них (Оплата за счет приносящей доход деятельности ________________________ руб., за счет субсидии на выполнение государственного задания__________________ руб., за счет субсидии на иные цели_______________________ руб.).

Покупатель оплачивает Продавцу в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара на Склад Покупателя на основании товарной накладной, либо УПД (Универсальный передаточный документ).

Цена договора включает в себя стоимость самого товара, все затраты, связанные с его доставкой, налоги, пошлины, другие обязательные платежи, а также все прочие издержки Поставщика, связанные с исполнением своих обязательств. Стоимость договора остается фиксированной на протяжении всего периода действия Договора и не может быть изменена в сторону увеличения.

Счета-фактуры на оплату поставленного Товара представляются в течение пяти календарных дней со дня отгрузки Товаров, но не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным.

Расчет за поставленный Товар производится Покупателем безналичным способом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Если в спецификации установлено условие в виде предоплаты, то Стороны признают предоплату коммерческим кредитом в соответствии со ст. 823 ГК РФ. В случае не выполнения, несвоевременного выполнения обязательств по поставке товара покупатель вправе начислить, а продавец обязан уплатить проценты за пользование коммерческим кредитом на сумму предоплаты из расчета 0,2 % в день за период с момента осуществления предоплаты до момента поставки товара или возврата денежных средств.

Качество товара и условие о гарантии качества.

Качество и комплектность Товара определяются в соответствующей Спецификации к настоящему Договору согласно действующим ТУ и ГОСТ на каждый вид Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной цены за Товар, в случае если Товар уже оплачен. Извещение Поставщика в таком случае производится Покупателем в 3 (трёх) дневный срок.

В течение гарантийного срока Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. При выходе Товара из строя в гарантийный период вызов представителя Поставщика для составления акта обязателен.

При выходе из строя Товара (по причине производственного брака) в период гарантийного срока, при условии надлежащего хранения и эксплуатации, Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара, если Поставщик в согласованный с Покупателем срок не устранил, либо отказался от устранения недостатков выявленных в период гарантийного срока.

Начало гарантийного срока обусловлено моментом перехода права собственности на Товар. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки Товара, если в Спецификации не указано иное.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора, а в части, не урегулированной настоящим Договором – в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,03% от стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности по поставке, если иное не оговорено в спецификации.

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупатель уплачивает пени в размере 0,03% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. В перечисленных ниже случаях Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки полностью или частично во внесудебном порядке:

- двукратного (и более) нарушения сроков поставки товара;

- длительной (свыше 1 календарного месяца) просрочки поставки товара

- двукратной (и более) поставки товара ненадлежащего качества и/или поставки некомплектной продукции.

5.5. В случае расторжения договора в соответствии с п. 5.4 Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения причиненных ему убытков.

Договор поставки (и/или спецификация) считается измененным или расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора (и/или спецификации) полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора (и/или спецификации) не предусмотрен в уведомлении.

5.6 В случае не оформления и/или ненадлежащего оформления счетов-фактур, первичных документов УПД (УКД) Поставщик компенсирует наложенные на Покупателя штрафные санкции и дополнительные расходы, в чем бы они ни были выражены.

Обстоятельства непреодолимой силы

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий.

Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне с обязательным проведением взаимных расчетов.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2025 г. Если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, на прежних условиях. Число пролонгаций не ограничивается.

Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по договору, за исключением обязанностей по оплате и гарантийных обязательств Поставщика.

Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц обеих Сторон.

Дополнительные условия

Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и Спецификаций к нему и иная информация, полученная Сторонами в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться в претензионном порядке. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

При не урегулировании в претензионном порядке спорных вопросов, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

8.4. Право (требование), принадлежащее Поставщику на основании обязательства по настоящему договору, может быть передано третьему лицу (новому кредитору), в том числе и по договору финансирования под уступку денежного требования, а также об уступке будущего требования, только с письменного согласия Покупателя. Согласие Покупателя должно быть предварительно оформлено путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору, либо путём подписания трехстороннего договора уступки права требования.

8.5. Поставщик принимает на себя обязательство не заключать соглашения об уступке требования (цессии), в том числе по договору финансирования под уступку денежного требования, а также об уступке будущего требования, без согласия Покупателя. В случае нарушения данного обязательства Поставщик несет ответственность в виде оплаты штрафа в размере переуступленного без согласия права требования. Обязанность по оплате штрафа Поставщиком (кредитором/цедентом) возникает в момент заключения соглашения об уступке требования (цессии), в том числе об уступке будущего требования, без согласия Покупателя (должника).

8.6. Стороны гарантируют друг другу, что ни прямо, ни через посредников не будут делать лицам, ответственным за заключение, исполнение и контроль за исполнением сделок между Сторонами, должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления никаких предложений о передаче, а также передавать какое-либо имущество, включая деньги, ценные бумаги, оказывать услуги имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего или представляемым им лиц (далее – «Неправомерный платеж»). Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех, ставших известными, случаях подготовки к получению, осуществлению Неправомерных платежей, как при заключении сделок, так и при их последующем исполнении. В случае нарушения настоящих условий любая из сторон вправе отказаться от исполнения любых договоров и/или соглашений, заключенных между ними в одностороннем внесудебном порядке.

8.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их совершения в письменной форме и подписания надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

Все документы по договору (соглашения, дополнения к договору, спецификации, приложения и т.п.) направляются по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре. Документы считаются надлежаще доставленными другой стороне в момент их поступления в почтовое отделение «Почты России», обслуживающее почтовый адрес стороны. Если почтовое отправление осуществляется посредством иных организаций, предоставляющих соответствующие услуги связи (DHL, Pony Express и иные), корреспонденция считается надлежаще доставленной другой стороне в момент её вручения курьером по указанной стороной адресу или отметки курьера о невозможности вручения в связи с отсутствием адресата по данному адресу.

Все извещения, претензии, исковые заявления, письма, уведомления и другие документы, связанные с претензионно-исковой работой, направляются по адресу регистрации Стороны, указанному в ЕГРЮЛ, и считаются доставленными и полученными другой стороной, хотя бы другая сторона по этому адресу не находится.

Стороны обязаны надлежащим образом в недельный срок письменно известить друг друга обо всех изменениях платежных и иных реквизитов, указанных в настоящем договоре.

8.8.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.9.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй – у Покупателя.

Договор, спецификации, дополнительные соглашения и иная переписка, связанная с договором, надлежащим образом оформленные и переданные другой стороне посредством любых видов связи, признаются сторонами в качестве документов, имеющих юридическую силу, при условии получения стороной подлинных экземпляров указанных документов в 30-ти дневный срок. При неполучении оригиналов документов, Покупатель вправе приостановить исполнение обязательств по договору.

8.10. Условия настоящего Договора действуют, если в спецификации не оговорено иное.

8.11. Стороны несут все риски, связанные с собственным неисполнением налоговых обязательств.

9. Адреса и реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору поставки товара

№______ от «_____» ___________2025г.

Спецификация №______ от «_____» ___________2025г.

к договору поставки товара № ______ от «_____» ___________2025г.

Государственное автономное учреждение «Санаторий» Борисовский» (ГАУ «Санаторий «Борисовский»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Хреновского Сергея Петровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, и в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Согласно пунктам 1.1. и 1.2 договора поставки товара №___________ от «___» ________ 2025г. Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель и его адрес: _______________________________________________________

Способ доставки: ________________________________________________________________

Срок поставки: __________________________________________________________________

Условия оплаты: _________________________________________________________________

Гарантийный срок: _________________________________________________________________

Иные условия: ___________________________________________________________________

Всего: ____________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СМСП

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

(Закупка у СМСП посредством электронного магазина)

с.Борисово 2025 г.

Государственного автономного учреждения «Санаторий «Борисовский» (далее – Заказчик) извещает о неконкурентной закупке в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Неконкурентная закупка в электронной форме среди субъектов МСП (далее – электронная закупка среди субъектов МСП) – это неконкурентный способ закупки, участниками которого могут быть только субъекты МСП, проводимый на условиях пункта 36.2 раздел 3 глава 3 Положения о закупке, а также регламента электронной площадки https://msp-shop.rts-tender.ru. Победителем такой закупки признается участник, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком, и предложение которого по результатам сопоставления предложений согласно установленным критериям оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Предварительное предложение – это адресованный Заказчику и не являющийся офертой ответ на извещение, содержащий информацию поставщика (подрядчика, исполнителя) об условиях поставки (выполнения, оказания) товаров (работ, услуг), соответствующих характеристикам, установленным в извещении и документации.

Настоящая документация о проведении электронной закупки среди субъектов МСП (далее документация о закупке, документация) подготовлена в соответствии с положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2323 "О внесении изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352" и Положением о закупке, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок.

Электронная закупка среди субъектов МСП проводится по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения «Санаторий «Борисовский». (далее по тексту – Положение о закупке).

В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке Заказчика, правила проведения такой закупки процедурного (технического) характера,

приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц.

Раздел 1. Общие положения

- Посмотреть таблицу с данными

2.1

Сведения о цене н(м)ц договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

82 560,00, включая НДС

Обоснование начальной (максимальной цены) договора произведено на основании анализа рыночных цен.

Цена договора включает в себя стоимость самого товара, все затраты, связанные с его доставкой, налоги (включая НДС), пошлины, другие обязательные платежи, а так же все прочие издержки Поставщика, связанные с исполнением своих обязательств. Стоимость договора остается фиксированной на протяжении всего периода действия Договора и может быть изменена только по согласованию сторон.

2.2

Порядок оплаты

Покупатель оплачивает Продавцу в течение 7 (семи) дней с момента поставки товара на Склад Покупателя на основании товарной накладной, либо УПД (Универсальный передаточный документ)

3

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский район, с. Борисово, ГАУ «Санаторий «Борисовский» , склад.

4

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

С момента подписания по 01.09.2025г.

5

Требования к участникам закупки

1. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»*

2. Установлено требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках Федерального закона № 223-ФЗ и Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

*Сведения об участнике закупки должны содержаться в едином реестре СМСП – в случае, если участником является субъект малого или среднего предпринимательства либо на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов - информации о применении участником закупки, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

5.1

Дополнительные требования

Не установлено.

6

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Заказчик рассматривает определенные оператором предварительные предложения на соответствие требованиям извещения.

Единственным критерием оценки участников закупки является цена.

7

Дата начала приема предложений

24.07.2025Г.

7.1

Дата окончания приема предложений

25.07.2025г. 16:00 (время местное)

8

Размер обеспечения заявки

и порядок, срок и случаи возврата

Не установлены

8.1

Размер обеспечения исполнения договора и требования в том числе к независимой гарантии

Не установлены

9

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу предварительного предложения на участие в закупке

Предварительное предложение участника должно содержать информацию (в объеме не менее того количества показателей, которое указано в Описании предмета закупки ) позволяющих сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого товара и его соответствии требованиям заказчика. Предварительное предложение не должно содержать двойных и неоднозначных предложений.

Подача предварительных предложений осуществляется на торговом портале ЭТП ГПБ по ссылке https://etp.gpb.ru

10

Место и порядок предоставления документации о закупке

Наименование и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: Электронная торговая площадка: ( https://etp.gpb.ru )

11

Общий порядок проведения закупки, отмена закупки

Электронная закупка среди субъектов МСП осуществляется в соответствии

с предусмотренным пункта 36.2 раздел 3 глава 3 Положения о закупке с учетом следующих особенностей:

а) осуществление закупки осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки,

не должна превышать двадцать миллионов рублей;

в) размещение участником закупки из числа субъектов МСП на электронной площадке предварительного предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

г) размещение Заказчиком на электронной площадке информации о закупаемых товарах, работах, услугах, требований к таким товарам, работам, услугам, участнику закупки из числа субъектов МСП;

д) определение оператором электронной площадки из состава предварительных предложений, предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта, соответствующих требованиям Заказчика, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, предложений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП;

е) определение согласно критериям оценки, утвержденным в Положении о закупке, Заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта;

ж) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) участником (участниками) закупки из числа субъектов МСП, определенным (определенными) Заказчиком в соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом «г» настоящего пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.

Закупка проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупке Заказчика и Извещения о проведении неконкурентной закупки.

В случае если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке Заказчика, правила проведения такой закупки процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц.

Участники закупки из числа субъектов МСП размещают на электронной площадке предварительные предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадки.

Участник закупки имеет возможность отозвать или изменить поданное предложение до наступления времени окончания подачи предложений, установленного в извещении о закупке. Изменение предложения осуществляется только путем отзыва предложения. После отзыва предложения Поставщик имеет возможность повторно сформировать и подать предложение до наступления времени окончания подачи предложений, установленного в извещении о закупке.

Оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, предусмотренных пунктом 36.2.6 раздел 3 глава 3 Положения о закупке, соответствующих требованиям Заказчика, предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг участников закупки из числа субъектов МСП.

Заказчик рассматривает определенные оператором предварительные предложения на соответствие требованиям извещения и документации. По результатам рассмотрения таких предварительных предложений Заказчик формирует протокол и размещает его в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

Единственным критерием оценки участников закупки является цена. Заказчик определяет участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, предложившего наименьшую цену, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки и признанных соответствующим требованиям извещения и документации Заказчиком.

Договор заключается с использованием электронной площадки с участником закупки из числа субъектов МСП, определенным Заказчиком в соответствии с настоящим разделом и на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными извещением и документацией, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. В случае, если договор не заключен с признанным победителем закупки, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, чье предварительное предложение занимает второе и последующие места.

Заказчик вправе без указания причин в любой момент отменить закупку, отказаться от заключения договора с победителем, отклонить подтверждение заказа без применения к Заказчику каких-либо мер ответственности.

12

Рассмотрение предварительных предложений, дополнительный запрос Заказчика

1. Заказчик осуществляет рассмотрение предварительных предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и анализ содержащейся в них информации об условиях поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом установленных в извещении критериев оценки; уточняет данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг) посредством направления дополнительного запроса (при необходимости).

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший запрос Заказчика об уточнении данных о поставке (выполнении работ, оказании услуг) (дополнительный запрос), в течение 3 рабочих дней от даты его направления вправе сформировать уточненные данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг). В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не сформировал уточненные данные в срок, указанный в настоящем пункте, дополнительный запрос аннулируется и уточненные данные от поставщика (подрядчика, исполнителя) не принимаются.

3. По результатам рассмотрения предварительных предложений Заказчик самостоятельно выбирает поставщика (подрядчика, исполнителя), чье предложение в большей степени соответствует требованиям извещения, документации и интересам Заказчика, и который отвечает требованиям Заказчика, после чего формирует предварительный заказ и направляет его данному поставщику (подрядчику, исполнителю) на подтверждение. Предварительные предложения рассматриваются комиссией по осуществлению закупок.

4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при получении предварительного заказа рассматривает его и принимает одно из следующих решений: подтверждает предварительный заказ либо отклоняет его.

5. Поставщик обязан принять решение в отношении предварительного заказа в течение 2 рабочих дней с момента направления предварительного заказа Заказчиком, о чем проинформировать Заказчика в тот же срок.

6. Заказчик вправе при получении оформленного и подтвержденного заказа от поставщика (подрядчика, исполнителя), подтвердить его посредством торгового портала электронной площадки или отклонить подтверждение заказа без указания причин отклонения. В этом случае Заказчик не несет никакой ответственности перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

13

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке

Победителем неконкурентной закупки признается участник закупки заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении на участие и содержит наиболее низкую цену договора.

Единственным критерием оценки и сопоставления заявок является цена.

14

Заключение договора

1. Заказчик вправе без указания причин в любой момент отменить закупку, отказаться от заключения договора с победителем, отклонить подтверждение заказа без применения к Заказчику каких-либо мер ответственности.

2. При принятии решения о подтверждении заказа Заказчик формирует проект договора через функционал электронной площадки и направляет на подписание поставщику (подрядчику, исполнителю).

Договор по результатам осуществления неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота, в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

3. Срок заключения договора при осуществлении электронной закупки среди СМСП должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

15

Приложения к документации

1. Приложение № 1 к документации: Спецификация

2. Приложение №2 к документации: Проект договора

16

Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

Предусмотренное подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

Предусмотренное подпунктом "б" пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения

17

Установлены запрет и / или ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и / или преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

Порядок предоставление национального режима при осуществлении закупок регламентируется нормами статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

В случае применения мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ:

комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение, оценку, сопоставление заявок на участие в конкурентных закупках и заявок на участие в неконкурентных закупках, окончательных предложений с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

заказчик заключает договор по результатам закупки и осуществляет его исполнение с учетом положений частей 4 и 5 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

В случае установления в закупке запрета, ограничения, предусмотренных в соответствии с пп. «а», «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, дополнительными основаниями отклонения заявки являются:

- предложение товара, происходящего из иностранного государства и подпадающего под запрет, предусмотренный пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, или подача заявки на выполнение работы, оказание услуги иностранным лицом при условии установления запрета, предусмотренного в соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- предложение товара, происходящего из иностранного государства и подпадающего под ограничение, предусмотренное пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, если поданы заявка на участие в закупке или окончательное предложение, признанные соответствующими требованиям положения о закупке, извещения и документации о закупке (при их наличии) и содержащие предложения о поставке товаров (подпадающих под ограничение, предусмотренное пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ) только российского происхождения, при условии установления ограничения в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- подача заявки на участие в закупке на выполнение работы, оказание услуги иностранным лицом, если поданная российским лицом заявка на участие в закупке признана соответствующей требованиям положения о закупке, извещения и документации о закупке (при их наличии), при условии установления ограничения, предусмотренного в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ;

- приравнивание заявки на участие в закупке, окончательного предложения, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства на основании п. 5 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, если установлены запрет, ограничение, предусмотренные в соответствии с пп. «а», «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ.

В заявке можно предложить эквивалентный товар, который содержится в реестре российской промышленной продукции и по характеристикам

является аналогичным требуемому товару. Для получения преимущества в заявке обязательно указывается номер из реестра промышленной продукции, а также баллы. Товар отечественного происхождения, не внесенный в реестр российской промышленной продукции приравнивается к иностранному

Приложение № 1

к извещению о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Обоснование НМЦК

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная максимальная цена –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Приложение № 2

к документации о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проект договора

Приложен отдельным файлом