Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №298578196

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_дез.doc
• Расчет_НМЦК_81.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 Просмотр сведений о закупке «Поставка дезинфицирующих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6742

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка дезинфицирующих средств

Описание объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10

Дата размещения закупки: 13.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:35

Срок завершения подачи оферт: 14.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Источник финансирования: Внебюджетные средства.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно условиям контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА "ДИНАМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Каховского, Д. 2 ЛИТЕРА Б

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПЕР. КАХОВСКОГО, дом 2, литера Б

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7882

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Скарлыгина

Имя Наталья

Отчество Вячеславовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ № 01- МЕД-ДЕЗ/25

на поставку дезинфицирующих средств

Санкт-Петербург «__»_________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Скарлыгиной Н.В, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили в рамках осуществления закупки идентификационным кодом закупки: № (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Поставщик обязуется передать Заказчику дезинфицирующие средства (далее – Товар) в порядке и на условиях настоящего Контракта и Технического задания, являющегося приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), в количестве, по цене и в ассортименте, предусмотренном в Спецификации, являющейся приложением № 2 к настоящему Контракту (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2.Поставщик гарантирует, что качество и характеристики поставляемого Товара соответствуют Техническому заданию и Спецификации, а также стандартам Российской Федерации.

2.Права и обязанности Сторон

2.1.Заказчик вправе:

2.1.1.Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.2.Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.3.Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.1.4.Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

2.1.5.Отказаться от принятия Товара, не соответствующего требованиям Контракта, Технического задания, Спецификации, требовать в разумный срок доукомплектования Товара либо его замены.

2.1.6.Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

2.1.7.Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта при существенном нарушении Контракта в соответствии с п. 8.9. Контракта.

2.1.8.Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

2.1.9. Иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2.Заказчик обязан:

2.2.1.Принять Товар, поставленный в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.2.2.Оплатить надлежащим образом поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.2.3.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.4.Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.Поставщик вправе:

2.3.1.Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.3.2.Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.3.3.Иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4.Поставщик обязан:

2.4.1.Поставить Товар, а также обеспечить его надлежащее качество, в сроки и на условиях, установленных Контрактом;

2.4.2.По требованию Заказчика в установленные им сроки, произвести замену Товара в случае выявления недостатков поставляемого Товара, а также, если в процессе исполнения Контракта Товар был поставлен ненадлежащего качества либо с нарушением требований о количестве, ассортименте и комплектности.

Возврат (замена) Товара осуществляется за счёт Поставщика.

2.4.3.Принимать и рассматривать в течение пяти дней письменные претензии Заказчика, вытекающие из настоящего Контракта.

2.4.4.В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Контракта, своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о таких обстоятельствах.

2.4.5.Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах.

2.4.6.Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

2.4.7.Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.4.8.Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.9.Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.Цена контракта, порядок расчетов

(порядок и сроки оплаты товара), авансирование, обеспечение исполнение контракта

3.1.Общая стоимость поставленного Товара (далее – цена Контракта) составляет _____ (___) рублей ___ копеек, НДС не облагается, согласно Спецификации.

Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), расходы на доставку Товара в помещения (на склад) Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, расходы на подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения) Заказчика, а также расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

3.2.Заказчик вправе предложить Поставщику изменить предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством, пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара определяется как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

3.3.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий его исполнения.

3.4.В случае, если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5.Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету.

3.6.Сроки и порядок оплаты:

Заказчик осуществляет оплату поставленного товара, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

Основанием для оплаты поставленного Товара являются подписанные сторонами товарная накладная, акт сдачи-приемки Товара, а также счет, подписанные Поставщиком и предоставленные Заказчику.

3.7.Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Поставщиком условий Контракта.

3.8.Оплата Товара производится Заказчиком в безналичной форме за счет средств субсидии, предоставленной заказчику из бюджета Санкт-Петербурга.

3.9.Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.10. Источник финансирования: за счет внебюджетных средств в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», код раздела 0702, код ОСГУ 341, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии бюджетным учреждениям – общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

3.11.Авансирование не предусмотрено.

4.Порядок поставки товаров

4.1.Местом поставки товара является: Санкт-Петербург, пер. Каховского, 2 лит. В.

4.2. Срок поставки товара – в течении 14 рабочих дней с даты заключения контракта.

Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком.

4.3. Доставка товара по адресу Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, монтаж и установка осуществляются силами Поставщика и за его счет.

4.3.1. Доставка Товара осуществляется с предварительным уточнением времени.

4.4.Товар, поставляемый по Контракту, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга обязательной сертификации, должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом в установленном законодательством порядке.

4.5.Поставщик несет все риски утраты или повреждения Товара до момента его поставки в соответствии с п. 4.7. настоящего Контракта.

4.6.На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не являться предметом требований, заявленных третьими лицами.

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

4.7.Датой выполнения обязательств в части поставки Товара является дата подписания товарной накладной Сторонами.

4.8.Расходы на доставку Товара, а также все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, Поставщик осуществляет собственными техническими средствами и за свой счет.

4.9.Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Требования к упаковке, отгрузке, указаны в Техническом задании.

4.10.Тара и упаковка, в которой был поставлен Товар, возвращается Поставщику и вывозится с территории Заказчика средствами и за свой счет Поставщиком.

5. Порядок и срок приемки поставленного товара, части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. Поставщик осуществляет поставку и выгрузку товара по месту нахождения складского помещения Заказчика, а также передает товар уполномоченному лицу Заказчика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации, не отступая при этом от требований, указанных в Контракте.

5.2.Приемка товара по Контракту осуществляется в следующем порядке:

5.2.1.Вместе с поставленным Товаром Поставщик представляет Заказчику отчетные и финансовые документы: акт сдачи-приемки товара в двух экземплярах, товарную накладную в двух экземплярах, счет и счет-фактуру.

5.2.2.Поставщик должен передать Заказчику заверенные копии сертификата соответствия либо декларации о соответствии на Товар, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара, а также предоставляет документы, подтверждающие страну происхождения Товара.

5.2.3.Заказчик при получении Товара, а также подписывает акт сдачи-приемки товара и в течение 3 (трех) рабочих дней после поставки товара проверяет его на соответствие требованиям Технического задания и условиям Контракта.

5.2.4.В случае поставки Товара с нарушением условий контракта замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

5.2.5.В случае отсутствия замечаний к Товару и установке Заказчик принимает Товар и подписывает товарную накладную. При приемке Товара в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза на предмет соответствия результата поставки Товара условиям Контракта и требованиям Заказчика.

5.3.При приемке товара Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика.

6.Ответственность сторон

6.1.В случае обнаружения Заказчиком недостатков к поставляемому Товару, поставки Товара ненадлежащего качества либо с нарушениями требований о количестве, ассортименте и комплектности, Поставщик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.

В случае поставки Товара с нарушением условий Контракта замена недоброкачественного Товара либо доукомплектование осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

6.2.Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и неукомплектованного Товара, а, если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо до его замены.

6.3.Товар, поставленный с отступлением от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, считается не поставленным.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек 1 .

6.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа) 2 .

6.8.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает штраф в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек 3 .

6.9.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.10.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12.Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.13.В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.14.Заказчик вправе взыскать с Поставщика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.15.В случае поставки Товара, в отношении которого законодательством установлены ограничения допуска или условия допуска для целей осуществления закупок и указания Поставщиком сведений о стране происхождения Товара, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет Поставщик.

7.Гарантийные сроки

7.1.В соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

8.Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта

8.1.Начальный срок исполнения обязательств по Контракту устанавливается с даты подписания Контракта.

Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не свыше срока действия Контракта.

Срок действия Контракта – с даты подписания Контракта до 31.12.2025.

В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.

8.2.Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

8.3.Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Изменение условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статьях 34 и 95 Закона.

8.4.Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще поставленного Поставщиком Товара возникают не ранее регистрации Контракта в Реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.

8.5.По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара не более чем на десять процентов, предусмотренных Контрактом. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставленного Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем Товара.

8.6. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению сторон в контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг.

8.7.В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

8.8.Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.9.Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта при существенном нарушении Контракта Поставщиком, в том числе:

8.9.1.Поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 10 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной Товара.

8.9.2.Неоднократного нарушения сроков поставки Товара в соответствии с Контрактом.

8.9.3.Если задержка в сроках поставки Товара, предусмотренных Контрактом, составляет 3 и более календарных дней.

8.9.4. Отказа или уклонения Поставщика от поставки Товара.

8.9.5.Отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования поставки Товара по Контракту.

8.9.6.Проведения ликвидации Поставщика или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства; приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превысит двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, установления недостоверных сведений обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

8.9.7.В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.10.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.11.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

8.12.В случае нарушения Поставщиком обязательства Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Исполнителя уплаты штрафа, предусмотренного разделом 6 Контракта.

8.14.Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Поставщиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

8.15.Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.16.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.17.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение 10 (десяти) - дневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения такой экспертизы Заказчиком). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.18.Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение 10 (десяти) - дневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.19.Сведения о Поставщике, с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном действующим законодательством порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8.20.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.21.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.

9.2.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.

9.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9.4.В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10.Прочие условия

10.1.По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку, на адрес электронной почты, указанный в контракте, с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии Исполнителем.

10.3.В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга.

10.4.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.

10.5.При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.7.Все споры, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

10.8.Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.

10.9.Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.Антикоррупционная оговорка

11.1.При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.

Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.Приложение к Контракту:

12.1.Приложение № 1 - Техническое задание.

12.2.Приложение № 2 - Спецификация.

13.Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Приложение №1 к Описанию объекта закупки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку неспиртовых дезинфицирующих средств

Адрес поставки товаров: г. СПб, пер.Каховского д.2 лит.В

Срок поставки товаров: с момента заключения договора
Товар поставляется по заявкам Заказчика, с указанием количества поставляемого товара. Срок поставки товаров с момента направления заявки Заказчиком не должен превышать 14 (четырнадцати) рабочих дней.

Перечень и описание поставляемого товара: - Посмотреть таблицу с данными

Расходы, включенные в стоимость товара: доставка и разгрузка товара, а также все расходы Поставщика, связанные с исполнением взятых на себя обязательств, включая все налоги и сборы.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №__________ от __________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

^ В соответствии с пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

^ В соответствии с пунктом 3 Правил размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

^ В соответствии с пунктом 6 Правил размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;