Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №296029200

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):460520, Оренбургская область, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С. НЕЖИНКА, УЛ. ЯНТАРНАЯ, Д.1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.04.2025 по 18.04.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ОНМЦ_договора - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

Описание предмета закупки (техническое задание)

- Посмотреть таблицу с данными

Товар поставляется отдельными партиями в соответствии с предварительной заявкой Заказчика.

- Поставщик обязан предоставить Заказчику при поставке каждой партии Товара документы, подтверждающие надлежащее качество Товаров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к качеству Товара:

- поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

- должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке;

- должен законно находиться в гражданском обороте;

- должен иметь потребительские свойства, указанные в сертификате качества (паспорте завода-изготовителя) соответствующего изделия;

Функциональные, технические и качественные характеристики Товара должны соответствовать или превосходить настоящие требования. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять по Товарам, имеющим срок годности:

- дезинфицирующие средства со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;

- дезинфицирующие средства со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- дезинфицирующие средства со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев;

- дезинфицирующие средства со сроком годности свыше 3 лет должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение остаточного срока годности Товара. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи и в течение остаточного срока годности, установленного настоящим техническим заданием.

Качество товара должно соответствовать действующей нормативной документации на товар данного вида и сопровождаться необходимыми документами (для соответствующих видов товара – сертификатом/декларацией о соответствии, свидетельством о государственной регистрации средства и инструкцией по применению на русском языке, либо регистрационным удостоверением МЗ РФ (Росздравнадзора) на поставляемую продукцию), являющимися неотъемлемой частью товара.

Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор № _____________

на поставку дезинфицирующих средств для АО «Санаторий «Дубовая роща»

г. Оренбург «_____» _____________ 202___г.

Акционерное общество «Санаторий «Дубовая роща», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шулаковой Натальи Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договоро нижеследующем:

• Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проведенного на поставку дезинфицирующих средств для АО «Санаторий «Дубовая роща» (протокол № ____________от ________).

1.2. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товар, согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставка товара осуществляется на основании заявки Заказчика.

1.4. Заявка Заказчика должна содержать наименование (ассортимент), количество товара, дату, к которой необходимо поставить товар, и адрес, по которому он должен быть поставлен, и может быть сделана как письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и в форме телефонной заявки.

1.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

2. Условия поставки и приемки Товара

2.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Янтарная 1

Поставка, разгрузка с транспортного средства Товара осуществляется Поставщиком.

2.2. Срок поставки Товара: с даты заключения договора до 30.09.2025г. по предварительной заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения заявки Поставщиком. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме или посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика.

2.3. Датой поставки является дата получения товара в месте поставки.

2.4. Право собственности на товар и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу товара.

2.5. Поставщик сообщает Заказчику за 2 дня до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.6. Поставщик предоставляет вместе с товаром следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) протокол согласования цены, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленных по форме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (при поставке продукции, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов); применяемый Поставщиком размер оптовой надбавки к фактической отпускной цене производителя на лекарственный препарат должен быть ниже предельного размера оптовой надбавки, установленной для субъекта, для возможного возмещения экономически обоснованных затрат Заказчика связанных с хранением и реализацией лекарственного препарата,

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) счет;

д) счет-фактуру (в случае если законодательством предусмотрено ее предоставление);

е) иные документы, удостоверяющие качество Товара, а также все относящиеся к Товару документы.

2.7. Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленноготовара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6. Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке товара.

2.8. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 2.6. Договора, направляет Поставщику подписанную товарную накладную (универсальный передаточный документ) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

2.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписаниятоварной накладной, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.8.Договора.

2.10. Со дня подписания товарной накладной Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения товарапереходит к Заказчику.

2.11. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемоготовара, в том числе после приемки товара.

2.12. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии продукции для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

2.13. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

2.14. Проверка товара проводится за счет средств Заказчика.

2.15. Если по результатам проверки Товара определяется, что он не соответствует требования Договора, несоответствующая условиям Договора продукция забраковывается в объеме всей серии. При объеме поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления Заказчиком несоответствия Товара требованиям Договора.

2.16. Расходы по проведению проверки товара в случае, если по результатам егопроверки определяется, что он не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

2.17. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленноготовара или проведения проверки каждой поставляемой единицы товара за счет Поставщика.

2.18. Для проведения предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3. Цена товара и порядок расчетов

3.1. Товар поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

3.2. Цена настоящего Договора составляет ________________________ (_________________________) рублей______ копейки, в том числе НДС/ НДС не облагается, (основание освобождения от налога: ст. 346 Налогового кодекса Российской Федерации) и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, указанных в разделе 8 настоящего Договора.

3.3. Цена Договора включает в себя стоимость всех налогов, сборов, государственных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходов на страхование, расходов на упаковку и маркировку, погрузку, доставку на склад Заказчика, разгрузку, оформление документов, необходимых для осуществления поставки данного товара, а также всех иных расходов, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору.

3.4. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества товара, качества поставляемоготовара и иных условий договора.

3.5. Оплата по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п. 2.6 настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. Источник финансирования Договора:

• Средства акционерного общества (Средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области)
• Средства акционерного общества (средства, от приносящей доход деятельности).

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

4.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара и оказании Услуг;

4.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;

4.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 5 Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

4.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар и надлежащим образом оказанные Услуги;

4.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

4.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и качества оказанных Услуг, сроков поставки Товара и оказания Услуг требованиям Договора;

4.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

4.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

4.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

5. Качество товара

5.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1), что подтверждается: регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и (или) документом, подтверждающим соответствие продукции (сертификатом соответствия и (или) или декларацией о соответствии).

5.2. - дезинфицирующие средства со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;

- дезинфицирующие средства со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- дезинфицирующие средства со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев;

- дезинфицирующие средства со сроком годности свыше 3 лет должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев.

Срок годности продукции подтверждается инструкцией по медицинскому применению продукции на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке продукции (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

5.3.Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

6. Упаковка и маркировка поставляемого товара

6.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки товара.

При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест поставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования товара.

6.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование товара: ___________

Договор № __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ________

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) ________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг.

6.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества товара, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документовдолжен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

6.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки товара, определенные нормативной документацией на товар и инструкцией по применению товара.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товара в сроки, установленные Договором, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке товара, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, до дня исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара.

7.4. В случае нарушения своих обязательств по поставке товара в объеме, предусмотренном Договором, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1% (один процент) от цены Договора, за каждый день просрочки со дня следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств по поставке товара в надлежащем объеме, до дня исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара в надлежащем объеме.

7.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, в том числе по решению суда, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора.

7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по Договору, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки).

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 8.2. Договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг).При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925"О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

8.5. Если Заказчиком проведена экспертиза Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения настоящего Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.

9.3. Факт возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен Торгово-промышленной палатой РФ.

9.4. Если одна из сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 13.2 Договора, то такая сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

• В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 дней, любая из сторон вправе инициировать расторжение Договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направленных по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать ответ по существу претензии в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения. Претензия может быть направлена в письменной форме или посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Стороны по Договору.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Оренбургской области.

10.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Размер и порядок обеспечения исполнения обязательств по договору

11.1. Обеспечение исполнения договора не требуется.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует с даты заключения Договора по 31.10.2025 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

13.Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иныхценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действияили решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

13.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло
или может произойти нарушение условий, предусмотренных пунктом 13.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в пункте 15 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в пункте 15 Договора в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения такого уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных пунктом 13.1 Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Каждая Сторона имеет право в электронной форме передавать другой Стороне и получать от другой Стороны Электронные документы, направление которых предусмотрено в соответствии с заключенными Договорами.

14.2. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота, с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация.

15. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ______

от«__»__________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Объект закупки: Поставка дезинфицирующих средств

Настоящая документация об аукционе в электронной форме,участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее по тексту – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность.В части иных правоотношений, не урегулированных настоящей документацией, в том числе в части иных правил подготовки и проведения закупки, не указанных в настоящей документации, необходимо руководствоваться Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙприлагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается.

Приложение №1

Первая часть заявки

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе документации о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров.Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах, входящих в состав документации о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

**участник не заполняется в случае закупки с неопределенным объемом (количеством)

Инструкции по заполнению заявки:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящего извещения, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Если объектом закупки является товар, то в случае предложения участником закупки в заявке меньшего количества товара, чем предусмотрено в Описании объекта закупки (Техническом задании), комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Если объектом закупки является товар (и если в закупке установлены требования к сроку годности товара), то в случае указания в заявке остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку годности товара, указанным в Описании объекта закупки, в том числе в проекте договора, комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В случае если в техническом задании заказчиком установлены конкретные требования к диапазонным величинам, участник закупки вправе предложить к поставке товар с иными значениями, включающими указанный диапазон в соответствии с технической документацией, поставляемого товара.

В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям Технического задания, комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии на основании информации, содержащейся в государственном реестре.

В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В случае если в п. 15.1 документации о закупке установлено требование предоставления лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям законодательства и лицензируемые виды деятельности не являются самостоятельным объектом закупки, а согласно условиям проекта договора исполнитель (подрядчик) вправе привлечь к исполнению договора иных лиц (соисполнителей, субподрядчиков), участник закупки, не имеющий указанного документа, но намеревающийся исполнять лицензируемый вид деятельности (иную деятельность, право на выполнение которых требуется подтвердить) с привлечением соисполнителей (субподрядчиков), должен предоставить в составе заявки указанный документ, выданный на имя соисполнителя (субподрядчика), с которым участник закупки заключил или намерен заключить договор соисполнительства (субподряда).

Документами, подтверждающими наличие у участника лицензии является либо выписка из реестра лицензий, либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении либо иной документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий. При этом в указанном ином документе должны быть указаны в том числе номер реестровой записи в реестре лицензий и ссылка на официальный сайт в сети Интернет (или адрес сайта) лицензирующего органа, на котором размещен реестр выданных лицензий, в котором содержится соответствующая запись. В случае отсутствия данной информации в указанном документе и отсутствием в связи с этим у комиссии по осуществлению закупки возможности осуществления проверки наличия сведений об участники закупки в реестре лицензий, комиссия по осуществлению закупки вправе признать заявку такого участника несоответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Приложение 2

Форма запроса о даче разъяснений положений извещения

о проведении аукциона в электронной форме, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА и настоящей документации

ЗАПРОС О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об аукционе:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об участнике аукциона, направляющем запрос:

- Посмотреть таблицу с данными

Прошу дать разъяснения следующих положений извещения и документации об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

______

______

______.

Участник аукциона, руководитель, представитель участника аукциона (выбрать нужное)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

Форма информации об участнике аукциона в электронной форме

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об аукционе:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник аукциона в электронной форме сообщает следующую информацию о себе:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник аукциона в электронной форме, руководитель, представитель участника аукциона в электронной форме (выбрать нужное)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 4

Форма согласия участника аукциона в электронной форме

на обработку его персональных данных

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАНА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об аукционе в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об участнике аукциона в электронной форме – физическом лице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о представителе участника аукциона в электронной форме – физического лица (при составлении согласия представителем участника аукциона в электронной форме – физического лица):

- Посмотреть таблицу с данными

Участник аукциона в электронной форме – физическое лицо дает свое согласие на обработку заказчиком персональных данных участника аукциона в электронной форме – физического лица (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, дата регистрации вкачестве индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты), в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение таких персональных данных, в целях осуществления закупки, заключения и исполнения договора по результатам закупки.

Настоящее согласие действует бессрочно с момента его составления и может быть отозвано в любой момент путем направления заказчику соответствующего письменного уведомления.

Участник аукциона в электронной форме – физическое лицо, представитель участника аукциона в электронной форме – физического лица (выбрать нужное)

- Посмотреть таблицу с данными