Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №290347526

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):624941, Свердловская область, г.Волчанск ул.Социалистическая, д6
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.02.2025 по 17.02.2025Место предоставления документации:Извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Оператора электронной площадки https://app.rts-tender.ru, без взимания платы, с момента ее опубликования.Порядок предоставления документации:Порядок ознакомления с извещением и документацией на электронной площадке https://app.rts-tender.ru определяется регламентом данной электронной площадкиОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ЗАПРОС_КОТИРОВОК2

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного врача

ГАУЗ СО «Волчанская ГБ»

_______________ С.В.Пилипенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по предмету закупки «поставка дезинфицирующих средств»

2025 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурентной закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению

Наименование, характеристики и количество

поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению

Часть IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

- Посмотреть таблицу с данными

2. Для определения начальной (максимальной) цены контракта применён метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Расчет начальной (максимальной) цены по позиции производится по формуле:

,где:

НМЦК рын, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Работник контрактной службы/контрактный
управляющий _____________________/Баклыкова Е.А.

(подпись) (расшифровка)
«05» февраля 2025 г.

Приложение №3

к извещению

Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____

г. Волчанск «___» ____________2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Волчанская городская больница» (ГАУЗ СО «Волчанская ГБ») (далее - Заказчик), в лице и.о.главного врача Пилипенко Сергея Васильевича, действующего на основании Приказа Министерства Здравоохранения от 11.01.2024г. № 3-кр с одной стороны и _____________________________________________, (далее - Поставщик), в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны (совместно, далее - Стороны), как победитель (единственный участник) запроса котировок в электронной форме (Протокол № ______ от ________ 2025 года), с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны заключили настоящий договор (далее Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленные Договором сроки передать в собственность Заказчика дезинфицирующие средства (далее - Товар), в количестве и по цене согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) (далее - Спецификация), а Заказчик обязуется принять и своевременно произвести оплату Товара на условиях Договора.

1.2. Количество, цена за единицу Товара, подлежащее поставке по Договору и другие параметры, определены в Спецификации.

1.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика, с разгрузкой транспортного средства, включая подъем (спуск) до места складирования, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Социалистическая, 6 (далее - Место поставки). Срок поставки - с момента заключения договора в течение 30 дней, одной партией.

2. КАЧЕСТВО, ТАРА И УПАКОВКА, ПРИЕМКА ТОВАРА

2.1. Товар, поставляемый по Договору, должен соответствовать установленным нормам и стандартам. Качество поставляемого Товара должно соответствовать сертификату соответствия (где указывается его номер, срок его действия, орган выдавший сертификат) или декларации соответствия, (где указывается ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

2.2. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и/или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения и хранения.

2.3. Товар должен сопровождаться следующими документами:

2.3.1. Копия паспорта производителя на каждую партию Товара;

2.3.2. Копия сертификата соответствия или декларации о соответствии;

2.3.3. Копия регистрационного удостоверения Росздравнадзора с приложениями (в случае наличия приложений) на подлежащий поставке товар (для Товаров, у которых требование о наличии регистрационного удостоверения установлено в Спецификации);

2.3.4. Инструкция по применению на русском языке;

2.3.5. Товарная накладная (ТОРГ-12) или Универсальный передаточный документ;

2.3.6. Счет-фактура (при наличии);

2.3.7. Счет.

2.4. Поставщик обязан поставить Товар новый, не бывший в употреблении, с остаточным сроком годности не менее 12 (двенадцати) месяцев на момент поставки. Поставщик гарантирует, что Товар не является предметом залога, не арестован, не обременен иными правами третьих лиц.

2.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: от 25.04.1966 №П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству» и от 15.06.1965 №П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству» в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству Российской Федерации и Договору.

2.6. При приемке Товара Заказчику, представитель Заказчика осуществляет:

2.6.1. Проверку на наличие сопроводительных документов, указанных в п. 2.3, 4.3 Договора.

При отсутствии указанных документов или некоторых из них Заказчик не приостанавливает приемку Товара, составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившего Товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют. Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня.

2.6.2. Проверку на наличие/отсутствие повреждений упаковки соответствие маркировки упаковки поступившего Товара требованиям стандартов, технических условий Договора (включая Спецификацию) или данным, указанным в маркировке в сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара.

В случае установления несоответствий по настоящему пункту Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного Товара и потребовать замены Товара в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня.

2.6.3. Проверку по количеству и ассортименту осуществляется в соответствии с данными, указанными в накладной и фактическим наличием Товара, включая Спецификацию, по качеству - путем внешнего осмотра.

2.7. В случае обнаружения в процессе приемки расхождений в количестве, ассортименте или качестве Товара Заказчик обязан приостановить приемку Товара и не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня выявления указанных нарушений, любым доступным средством связи, направить Поставщику уведомление о вызове представителя Поставщика для участия в приемке Товара с указанием даты и времени явки представителя Поставщика.

2.8. Поставщик обязан в течение 24 часов сообщить (письменно) Заказчику о направлении с его стороны, уполномоченного представителя. Представитель Поставщика обязан иметь доверенность на право участия в приемке Товара.

2.9. При неполучении Заказчиком от Поставщика ответа на вызов и (или) неявки представителя Поставщика Заказчик вправе осуществить приемку Товара в одностороннем порядке, составить соответствующий акт с последующим предоставлением его Поставщику вместе с претензией.

2.10. Допоставка, возврат и обмен некачественного Товара, выявленного в процессе приемки Товара, скрытые дефекты производится за счет средств и силами Поставщика.

2.11. Заказчик вправе назначить независимую экспертизу путем привлечения независимых экспертов для соответствия качества Товара требованиям, установленным Договором.

2.12. В случае если по результатам проверок качества поставленного Товара будет установлено его несоответствие требованиям Договора, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением проверок, а также причиненные таким несоответствием Заказчику убытки, возлагаются на Поставщика.

2.13. Претензии по качеству в отношении явных недостатков Товара могут быть заявлены Заказчиком Поставщику не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня передачи Товара Поставщиком Заказчику. Поставщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика заменить указанный Товар (его элементы) за свой счет. В противном случае Поставщик считается просрочившим поставку соответствующей партии Товара и несет ответственность в порядке, установленном разделом 7 Договора.

2.14. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть заявлены Заказчиком Поставщику не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня их обнаружения при условии, что данные недостатки обнаружены в пределах срока годности и/или гарантийного срока на Товар.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

3.1.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Отказаться от Товара, если Товар не отвечают требованиям по количеству, техническим характеристикам и товарному виду.

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

3.3.2. Предоставить Заказчику при поставке Товаров комплект документов на них в соответствии с п.п.2.3, 4.3 Договора.

3.3.3. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика условия договора другим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора и его Приложениях.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать оплаты Товара за надлежащее выполнение своих обязательств по поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара производится в соответствии с п. 1.3. Договора. Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница), с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки путем уведомления. Уведомление может быть направлено любым способом оповещения. На каждую поставляемую партию, распространяются требования по количеству и качеству Товара, установленные Договором и Спецификацией.

4.2. Датой исполнения обязательств Поставщика по Договору является дата приемки Товара Заказчиком.

4.3. При передаче Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную или Универсальный передаточный документ, оформленные в 2 (двух) экземплярах.

4.4. Моментом перехода права собственности на поставленный Товар является дата, определенная в соответствии с п. 4.3 Договора.

4.5. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, несоответствия количества и (или) качества товара установленным требованиям, Заказчик вправе отказаться от такого Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

4.6. При поставке Товара Поставщик должен обеспечить условия хранения, перемещения и транспортировки товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективности, безопасности товара.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Спецификации.

5.2. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена договора составляет: _________________________________, в том числе НДС_____________.

Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, установлена в Спецификации. Установленная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.6.2 Договора. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.2. Цена Договора может быть изменена по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий Договора;

б) при изменении количества предусмотренных Договором Товаров не более чем на десять процентов. При этом, при поставке дополнительного количества таких Товаров или в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену Договора, но не более чем на десять процентов цены Договора исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара, и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной стоимости такого Товара по Договору на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

6.3. Оплата поставляемых Товаров осуществляется по цене, установленной Договором или дополнительным соглашением к нему. Расчеты за поставленный Товар производятся путем безналичного расчета. Порядок оплаты: в рублях, после оформления товарных накладных и проверки Заказчиком поставленного Товара на соответствие его характеристикам, указанным в Договоре и в Спецификации. Срок оплаты: в течение 7 рабочих дней после поставки Товара и получения товаросопроводительных документов.

6.4. В цену Товара включаются следующие расходы Поставщика: на погрузку, доставку, разгрузку, на страхование, уплату таможенных пошлин. налогов, сборов и других обязательных платежей.

6.5. При определении взаимных обязанностей стороны договорились считать Заказчика субъектом бюджетных правоотношений, соответственно сроки и объемы перечисления оплаты по Договору могут быть изменены в случае задержки поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика. В этом случае Заказчик не несет ответственности перед Поставщиком, и сроки платежей по Договору могут быть пересмотрены.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается 1000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, нарушения сроков устранения замечаний, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма неустойки может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Исполнителю по настоящему договору, или из обеспечения исполнения договора.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, нарушения сроков устранения замечаний, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, штраф устанавливается в размере 10 процентов цены договора (этапа).

7.10. Исполнитель несет ответственность по Договору, в том числе, за обязательства, которые не имеют стоимостного выражения:

- нарушение требований к качеству предоставленных им материалов и оборудования;

- не предоставление в установленном порядке Исполнителем Заказчику документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора;

- другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из цены договора, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.14. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор, может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения Договора одной из его Сторон.

8.2. При расторжении Договора по соглашению сторон Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

8.3. Стороны Договора имеют право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной условий Договора.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

8.4.1. отказ Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

8.4.2. существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

8.4.3. невыполнение Поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

8.4.4. неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ)

8.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от его исполнения.

8.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

8.7. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении.

8.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом одной Стороны от исполнения Договора, другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.9. Изменение условий Договора допускается в следующих случаях:

8.9.1. В случае введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации, а также юридических лиц, являющихся сторонами договора, со стороны недружественных иностранных государств, что повлекло за собой возникновение независящих от воли сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения его существенных условий, стороны вправе изменить их в той мере, которая необходима для обеспечения надлежащего исполнения условий договора.

8.9.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 Договора

8.9.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренного Договором

8.10. Не являются изменениями условий Договора изменение наименование или формы учреждения Заказчика или Поставщика, а также платежных реквизитов Сторон. В случае изменения платежных реквизитов, наименования или местонахождения одной из сторон Договора, она направляет другой стороне Договора уведомление о изменении реквизитов в течение 20 календарных дней.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует до 31.12.2025 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств,

9.2.Окончание действия Договора не освобождает Стороны от надлежащего и полного исполнения обязательств, принятых на себя по условиям Договора на момент окончания срока его действия.

9.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, в том числе права требования оплаты по настоящему договору, без письменного согласия другой Стороны.

9.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

9.5. Стороны договорились, что копии документов, переданные посредством факсимильной связи, электронной почты имеют юридическую силу до получения сторонами оригиналов таких документов.

9.6. Во всем, что не урегулировано Договором стороны руководствуются действующим законодательство РФ.

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА [1]

10.1. Размер обеспечения исполнения договора 5 % от начальной (максимальной) цены договора в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двенадцать тысяч девятьсот девяноста пять) рублей 22 копейки.

10.2. Обеспечение предоставляется Заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе, в форме вклада (депозита). 5.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Способ обеспечения исполнения договора Поставщик определяет самостоятельно.

10.3. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств, их возврат производится в течение 10 календарных дней после приемки в полном объеме товара заказчиком по договору и подписания окончательного акта. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

10.4. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10.5. Обязательства Поставщика, которые должны быть обеспечены:

- поставка товара надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные договором.

10.6. В случае если Поставщиком в ходе исполнения договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный в п. 5.4. настоящего договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки

от ___ __________2024 г. №___

СПЕЦИФИКАЦИЯ *

- Посмотреть таблицу с данными

*формируется в соответствии с предложением победителя торгов

Цена Договора составляет: ___________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к извещению

Форма заявки

Инструкции по заполнению заявки: необходимо заполнить пропущенные поля, в скобках шрифтом стиля курсив указаны комментарии по заполнению.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

от

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО физического лица — участника закупки)

в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________________, изучив все условия извещения №_______________________________о запросе котировок в электронной форме на поставку ____________________________________________________________________________, в том числе, его приложения (приложение№1 – описание объекта закупки; приложение №2 – обоснование начальной (максимальной) цены договора, приложение №3 – проект договора), направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в ГАУЗ СО «Волчанская ГБ» и согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму _______________________________________________________________________________ включая НДС ____%, ____ руб. (____) ______ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Настоящей заявкой подтверждаем, что наша организация соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества.

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма.

Руководитель или лицо, уполномоченное

на осуществление действий

от имени участника размещения закупки _____________ ________________ /_______________/

(должность)(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель или лицо, уполномоченное

на осуществление действий

от имени участника закупки _____________ ________________ /_______________/

(должность)(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкции по заполнению

• Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
• Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
• В графе 15 указывается уполномоченное лицо участника закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.
• Заполненная участником закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

В заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «аналог», «аналогичный», «эквивалент», «должен», «должно», «должен быть», «должно быть», «не должно», «может», «не может», «требуется», «требуются», «не менее», «не более», «менее», «более», «не хуже», «лучше», «выше», «ниже», «меньше», «больше», «>»,/ «

Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем документе, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем документе. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией и будут отклонены.

Участнику закупки стоит руководствоваться действующими нормативными актами, устанавливающими требования к товарам. В случае если какой-либо из указанных в настоящих требованиях ГОСТ устарел, то следует руководствоваться действующим ГОСТом. Если требованиями в рамках одного пункта установлены требования к характеристикам нескольких различных марок, типов и т.п., значения характеристик которых не совпадает, участник закупки указывает характеристики только одного из требуемых товаров.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) Заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Инструкция участнику закупки по формированию предложения» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если Поставщиком является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) автономное, бюджетное или казенное учреждение, раздел из текста договора исключается. ↑