Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №289636057

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_поставки_непрод._товаров_филиал ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Договор поставки № ________

г. Челябинск «__» _____________ 2025 г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №35 г.Челябинска», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Филитовой А.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в установленном настоящим договором порядке. Ассортимент, цена и количество товара определено спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Поставка осуществляется Поставщика в срок: до ______________________ г.
1.3. Место поставки: г.Челябинск, ул.С.Юлаева, 3 «Б»

Цена товара, сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма договора составляет ______________________________________________ ,в т.ч. НДС ______________ руб. Стоимость единицы товара указана в приложении №1.
2.2. Изменение в приложение №1 может быть внесено только по двухстороннему соглашению сторон оформленному письменно.
2.3. Оплата за товар производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, на основании представленных в полном объеме документов и подписания сторонами без замечаний накладной или универсального передаточного документа.

Порядок и сроки поставки и приемки товаров.
3.1. Поставка товара разгрузка на 1 этаж производится силами и за счет Поставщика.
3.2. Приемка товара по наименованию, количеству, ассортименту завершается подписанием Покупателем без замечаний накладной или универсального передаточного документа.
3.3. В случае выявления расхождений между данными указанным в товарно сопроводительных документах и фактически предъявленным к приемке товаром. Покупатель вправе не принимать товар у Поставщика полностью или в части, в случае выявления нарушений, и/или отсутствия необходимых документов. Обязанность по оплате возникает у Покупателя, только в части принятого без замечаний товара.
3.4. При установлении при приемке товара факта недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель составляет об этом акт (или иной документ фиксирующий нарушения) и делает отметку об его составлении в накладной. После чего сообщает о выявленных при приемке товара недостатках Поставщику способом указанным в п. 8.5.
В подтверждение выявленных нарушений Покупатель вправе направить Поставщику составленный документ и фото/видео доказательства (при наличии). Данный способ фиксации нарушения Стороны признают надлежащим. Поставщик обязан устранить выявленные при приемке товара нарушения, в т.ч. вывезти Товар ненадлежащего качества, за свой счет в течении 24 часов.
3.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара.

Качество
4.1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ и удостоверяться сертификатом качества.
4.2. При обнаружении недостатков товара после приемки, в процессе его дальнейшего использования, Покупатель составляет об этом акт и сообщает Поставщику способом указанным в п. 8.5. Поставщик имеет право направить своего представителя к Покупателю в течении 24 часов с даты получения сообщения/акта. В случае неявки Поставщика в указанный срок претензии Покупателя считаются обоснованными и принятыми Поставщиком без возражений.
Поставщик обязан устранить выявленные недостатки, в т.ч. вывезти Товар ненадлежащего качества, за свой счет в течении 24 часов.
В случае если товар с недостатками оплачен Покупателем на момент их выявления, то оплаченная за такой товар сумма считается излишне оплаченной и засчитывается в счет оплаты по настоящему договору или Покупатель имеет право потребовать ее возврат. Требование о возврате денежных средств Поставщик обязан исполнить в течении 3-х рабочих дней с даты получения такого требования от Покупателя.
4.3. При обнаружении несоответствия качества товара сертификатам, вызов представителя Поставщика для составления акта обязателен. В случае неявки представителя Поставщика в течение 3 рабочих дней имеет силу акт, составленный в одностороннем порядке.
4.4. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим государственным стандартам, техническим условиям.
4.5. Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев, отсчет гарантийного срока исчисляется с даты подписания товарной накладной (УПД).

Ответственность
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
5.3. В случае нарушения срока поставки товара указанного в п.1.2. Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% в день от стоимости товара, срок поставки которого нарушен.
5.4. В случае нарушения сроков допоставки товара, замены товара на товар надлежащего качества, нарушение сроков гарантийного обслуживания товара, непредсотавление документов подтверждающих качество товара, а также бухгалтерских документов, Поставщик оплачивает штраф в размере 10 % от стоимости товара в отношении которого нарушено обязательство.
5.5. Поставщик производит оплату предъявленных к оплате санкций в течении 3-х рабочих дней с даты получения требования об их оплате от Покупателя. В случае неоплаты в указанный срок Покупатель удерживает начисленные суммы санкций из сумм подлежащих оплате за поставленный товар.

Порядок разрешения споров

6.1. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

6.2. Досудебный порядок рассмотрения спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 5 дней с даты ее получения. Претензия направляется способом указанным в п.8.5. и считатеся полученной второй стороной в день ее отправки.

7. Срок действия договора

7.1. Срок действия договора с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке и во внесудебном порядке по инициативе Покупателя с письменным уведомлением Поставщика об этом не позднее чем за 5 дней до даты расторжения договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, подписанных сторонами и имеющих равную юридическую силу.

8.2. С подписанием договора утрачивают силу предшествующие переговоры и переписка по нему.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и скреплены печатями.

8.5. В рамках сотрудничества по договору, стороны признают юридическую силу переписки и скан копий документов отправленных/полученных по электронным адресам Покупателя e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть __________________________ и Поставщика ________________________________ . Документы, направленные указанным способом считаются полученными в день отправки. Каждая из сторон имеет право на получение оригинала этого документа путем направления соответствующего запроса второй стороне. Сторона получившая запрос обязана выслать оригинал документа в течении 5 дней .

8.6. При изменении почтовых, банковских, отгрузочных и других реквизитов, стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

8.7. Ни одна из сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору без согласия другой стороны.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки № __________ от ______________________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

В цену договора должны быть включены транспортные расходы по доставке товара до места поставки; расходы по упаковке, погрузке-разгрузке товара; стоимость документации по эксплуатации товара на русском языке; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества на поставленный товар; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением условий договор

Всего ____ наименования на сумму: ________________________________________

Заказчик Поставщик

Директор _________

_____________________А.Е.Филитова _________________________________