Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №284465289

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Белгородская облМесто поставки (адрес):г. Белгород, ул. Преображенская, 56
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.11.2024 по 27.11.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Раздел_5.Проект_договораxx

Раздел 5

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___

на поставку дезинфицирующих средств

г. Белгород ______________ 2024 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1 города Белгорода», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Овчинникова Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Гражданского кодекса РФ, на основании проведения аукциона в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол №_________________ от ________________), заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем Договор, на нижеследующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Предметом настоящего договора является поставка дезинфицирующих средств по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками согласно «Спецификации» (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой его частью).
• Передаваемый по договору товар должен быть в исправном виде и соответствовать требованиям, заявленным Поставщиком в его заявке, на основании которой заключен данный Договор.
• Наименование, количество и цена поставки Товара определяются в соответствии с Приложением_№ 1.

1.4_Настоящий Договор является основанием для финансирования оплаты за поставленный товар.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет _________________________ руб. (в т.ч. НДС/без НДС) (в зависимости от системы налогообложения, применяемой Поставщиком) и включает в себя стоимость поставляемого товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов.

Цена товара устанавливается на основании результатов проведения аукциона.

2.2. Источник финансирования: за счет средств от платных услуг.

2.3 Заказчик вправе изменить предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 20 % (двадцать процентов) от цены договора. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

2.4 Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и начальной (максимальной) ценой договора;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить или уменьшить размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, улучшить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т. п.).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Срок (период) поставки товара: с 09 января 2025 года до 15 декабря 2025 года.

Доставка и разгрузка, осуществляется за счет средств поставщика.

Поставка осуществляется партиями в течение 10 дней с момента получения заявки от Заказчика в рабочие дни с 8:00 ч до 15:00 ч.

Заявка направляется Заказчиком по телефону, факсу или посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в п. 13 настоящего Договора. При отсутствии заявок Заказчика, Поставщик не производит поставку товара до получения соответствующей заявки Заказчика

Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору или по иным объективным причинам.

3.2. На момент поставки товара необходимо предоставлять документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) Регистрационное удостоверение (если применимо к поставляемому товару);

2) сертификаты соответствия или декларации о соответствии на каждое наименование товара, заверенное установленным образом;

3) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке;

4) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

5) счет, оформленный в установленном порядке;

6) иную документацию, предусмотренную действующим законодательством.

3.3. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей.

3.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в п.5 настоящего Договора, считается недопоставленным.

3.5 По итогам исполнения Договора стороны проводят сверку выполненных обязательств, по итогам которой составляется Акт сверки взаимных расчетов.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в рублях РФ (безналичный расчет) на расчетный счет поставщика за фактически поставленный товар в течение 7 рабочих дней с момента принятия товара и предоставления:

- счета на оплату;

- товарных накладных Поставщика с отметкой Заказчика о приёмке товара (оригиналы);

- счета-фактуры;

4.2 В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и указать новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Поставщик гарантирует качество, безопасность и комплектация поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов или деклараций, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

5.2. Товарные позиции должны строго соответствовать наименованиям по составу, противопоказаниям, форме выпуска, расфасовке, условиям и срокам хранения.

5.3 Остаточный срок годности на весь представленный товар должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки.

5.4. Товар отгружается в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Тара и упаковка возврату не подлежат.

5.5. В приложение № 1 к договору указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

5.6. Если Поставщику, в результате проведения закупки, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.09.2016 г № 925 был предоставлен приоритет, то в ходе исполнения настоящего договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Доставить Товар Заказчику за свой счет, по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, 56, непосредственно в складское помещение учреждения.

Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

6.1.2. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счета-фактуры (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.

6.1.3. Предоставить необходимые документы, обязательные для данного вида Товара, в соответствии с п.3.2. ст.3 настоящего Договора.

6.1.4. В случае истечения срока действия документации на товар, незамедлительно (не позднее следующего дня за днем истечения срока, указанного в первоначальном документе) представить документацию, дающую право использовать товар, а в случае невозможности предоставления документации, произвести замену товара на аналогичный или возврат стоимости товара, не подлежащего применению по назначению.

6.1.5. Устранять недостатки товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

6.1.6. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, подписать акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.

6.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

7.1. При приемке товара, лицо, уполномоченное на приемку:

проверяет соответствие товара условиям настоящего Договора, и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;

проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации;

при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материал.

7.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Поставщиком Заказчику, что подтверждается актом приемки-передачи Товара (без претензий).

Право собственности на Товар переходит по настоящему Договору с момента подписания Заказчиком и Поставщиком Акта приемки-передачи Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Оплата неустойки производится путем взаиморасчетов между Сторонами, либо перечислением денежных средств на расчетный счет.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, в порядке, предусмотренном ст.450 ГК РФ и п.21.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 города Белгорода».

При этом одна из сторон в 10-дневный срок направляет другой стороне уведомление с обоснованием причин изменения или расторжения договора по соглашению сторон. Данное уведомление подлежит обязательному рассмотрению другой стороной в 10-дневный срок после его получения, после чего стороны подписывают соглашение о расторжении или изменении договора, а в случае недостижения согласия спор урегулируется в установленном законодательством судебном порядке.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

- неоднократной невыборки товаров.

9.3. Решение Заказчика (Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении.

Решение Заказчика (Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком (Поставщиком Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

Уведомление считается доставленным и в том случае если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено, или адресат не ознакомился с ним. В указанном случае датой расторжения договора будет дата истечения срока хранения уведомления в почтовом отделении Поставщика (Заказчика).

10.ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.3. Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

12.4. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получение его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контактом.

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач _______________Овчинников И.В. Поставщик ______________________

Приложение № 1

к договору

№ ________

от _____________ 2024 года

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО ЦЕНА ДОГОВОРА:

Главный врач ____________ Овчинников И.В. Поставщик ______________________

Приложение №2

к договору

№ ________

от _____________ 20___года

АКТ приема-передачи

г. Белгород

ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Белгорода», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя Заказчика, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, по результатам приемки товара и проведенной экспертизы от составили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик поставил и передал Заказчику товар по Договору № _______ от ________, а Заказчик принял товар согласно следующей спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

Результаты поставки товара соответствуют (не соответствуют) требованиям Договора № _________ от _______.

Претензий по количеству, качеству, упаковке, отгрузке, регистрационным удостоверениям, декларациям соответствия и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, установленным Договором №_______ от _________, Заказчик не имеет (имеет).

Настоящий акт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Представитель Заказчика ________________ Поставщик ____________

М.П. М.П.

Члены комиссии:

Раздел_4_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_проведении_аукциона Извещение о проведении

Извещение

о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Способ осуществления конкурентной закупки:аукцион в электронной форме.

Наименование Заказчика:ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Белгорода».

Место нахождения и почтовый адрес Заказчика:г. Белгород, ул. Преображенская, 56

Номер контактного телефона Заказчика:8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Адрес электронной почты Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: поставка дезинфицирующих средств

Классификация товара:

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ОКВЭД 2: 20.20

Количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:перечень поставляемого товара указан в Разделе 3. Техническое задание.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Белгород, ул. Преображенская, 56.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

Начальная (максимальная) цена договора определена из предоставленного коммерческого предложения потенциального поставщика товара. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара предоставлены в Разделе 4 документации о проведении открытого аукциона в электронной форме. Цена включает в себя стоимость поставляемого товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, НДС, сборов и других обязательных платежей, учитываемых и взимаемых на территории РФ.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа:предоставление Заказчиком документации о закупке не предусмотрено, документация доступна на сайтахhttp://www.zakupki.gov.ru,www.rts-tender.ru без взимания платы.

Порядок подачи заявок на участие в конкурентной закупке: Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки. Для подачи заявки субъекты МСП получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленномФедеральным законом N 44-ФЗ.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Информация и документы, которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в электронном аукционе, указаны в Разделе 2 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в электронной форме. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в электронной форме при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого участника возвращаются этому участнику.

Подача заявок осуществляется с момента размещения в единой информационной системе извещения и документации о закупке и прекращается вовремя и в день окончания срока подачи заявок, установленный в документации о закупке. Прием заявок на участие в закупке прекращается после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в документации о закупке.

Участник закупки в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок.

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подписываются электронной подписью уполномоченного лица потенциального Участника и направляются в электронной форме на электронную торговую площадку в течение срока, оговоренного в документации об электронном аукционе.

Место подачи заявок:электронно-торговая площадка в сети «Интернет» -www.rts-tender.ru

Дата и время начала срока подачи заявок:19 ноября 2024г.с момента размещения в ЕИС, на официальном сайте извещения и документации о закупке

Дата и время окончания срока подачи заявок:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время московское)27 ноября 2024 г.

9. Порядок подведения итогов конкурентной закупки: Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме аукционная комиссия оформляет протокол, который направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке заявка отклоняется в случае:

1) непредоставления в первой части заявки на участие в закупке информации, предусмотренной документацией о закупке, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия первой части заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке;

3) содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупки, в том числе о его соответствии требованиям, установленным в документации о закупке, и (или) о ценовом предложении, если иное не предусмотрено документацией о закупке.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в электронной форме. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме не может превышать пять рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке заявка отклоняется в следующих случаях:

1) непредставление документов и информации, предусмотренных документацией о закупке;

2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о закупке;

3) наличие в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и (или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге;

4) несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;

5) наличие во второй части заявки сведений о ценовом предложении, если иное не предусмотрено документацией о закупке;

6) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если в ходе проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона не подал ценовое предложение, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме всех участников закупки, чьи первые части заявок были признаны соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана:

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

Договор может быть заключен не ранее десяти и не позднее двадцати дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола аукциона.

Место рассмотрения заявок участников закупки: г. Белгород, ул. Преображенская, 56.

Дата рассмотрения первых частей заявок:28 ноября 2024 года.

Дата рассмотрения вторых частей заявок:03 декабря 2024 года.

Дата подведения итогов : 03 декабря 2024 года.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадкев сети «Интернет»:www.rts-tender.ru.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время московское) 02 декабря 2024 года.

Дата и время окончания проведения аукциона:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время московское) 02 декабря 2024 года(прогнозируемое время завершения аукциона).

10. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки: без обеспечения заявки.

11.Условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки:без обеспечения заявки.

Главный врач И.В. Овчинников

Раздел_3_ТЗ - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_о_проведении_аукциона

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ОГАУЗ «Стоматологическая

поликлиника № 1 г. Белгорода»

________________ И.В. Овчинников

«19» ноября 2024 г.

Документация проведении аукциона в электронной форме,

участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

по определению поставщика на право заключения с

с ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Белгорода» договора

на поставкудезинфицирующих средств

2024 г.

Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной системе(www.zakupki.gov.ru)без взимания платы.

В единой информационной системе будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об электронном аукционе, а также все изменения или дополнения документации об электронном аукционе, в случае возникновения таковых.

НАСТОЯЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ВКЛЮЧАЕТ:

РАЗДЕЛ 1 Информационная карта аукциона в электронной форме.

РАЗДЕЛ 2Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме

РАЗДЕЛ 3.Техническое задание

РАЗДЕЛ 4. Расчет начальной (максимальной цены)

РАЗДЕЛ 5 Проект договора

Документация об аукционе в электронной форме разработана ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Белгорода» в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1 города Белгорода» в рамкахФедерального законаот 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

РАЗДЕЛ 1 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

(форма ко второй части заявки)

Форма

декларации о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам аукциона в электронной форме

Настоящим ____________ в лице _____________________, действующего на основании __________, с целью участия в аукционе в электронной форме (далее – аукцион) на ___________________ (извещение № __________________)1

декларирует свое соответствие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

о признании участника такого аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника аукциона в электронной форме в порядке, установленномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии сзаконодательствомс законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии сзаконодательствомв аукционе не принято;

5) отсутствие у участника аукциона в электронной форме - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона в электронной форме непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289,290,291,2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

в электронной форме - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) соответствие участника аукциона указанным в документации об аукционе требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

8) обладание участником аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) обладание участником аукциона правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) участник закупки не является иностранным агентом.

Приложение № 3

(форма ко второй части заявки)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки/

уполномоченный представитель ____________________________ ________________________

(подпись) (Должность, Ф.И.О.) М.П.

Приложение № 4 к документации

(форма ко второй части заявки)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

(только для физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя)

Я, _____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии сп. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован ___ по адресу: ______________________, документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________,

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях ___________________________________________________________________

(указать цель обработки данных)

даю согласие _____________________________________________________________,

(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие

субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _____________________________________________________________ ,

на обработку моих персональных данных, а именно: _,

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренныхп. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме .

Субъект персональных данных:

"___"___________ ____ г. ____________________/_________________

(подпись) (Ф.И.О.)

1 Указывается предмет договора и номер извещения, который присваивается единой информационной системой в сфере закупок.