Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №272574532

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение № 1 ООЗ (08.05.24).docx
• Приложение № 2 ОНМЦК .docx
• Приложение № 3 ПК (14.05.24).docx
• Требования к содержанию заявки_617+126.docx

Приложение_№_2_ОНМЦК_ - Посмотреть таблицу с данными

Требования_к_содержанию_заявки_617+126 - Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 15.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть003273

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей,2/4 (склад аптеки).

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.Антидемпинговые меры применяются в соответствии со ст. 37 Федерального закона о 05.04.2013 №44-ФЗ.Условия независимой гарантии установлены в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительных характеристик: в связи с потребностью учреждения и отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания конкретных характеристик товара. в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/4090). 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 859.60 154728.00 Форма выпуска Жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Антимикробная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), внутрибольничных инфекций, в том числе особо устойчивые штаммы возбудителей, таких как Р.aeruginosa (синегнойная палочка), возбудителей анаэробной инфекции, вирусов (энтеровирус, ротавирус, аденовирус, полиомиелит, герпес, вирусы атипичной пневмонии, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа (в том числе «свиного» и «птичьего»), грибов (рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов), обладает спороцидным действием. Обладает моющими, обезжиривающими, дезодорирующими свойствами, разрушают находящиеся на поверхностях пленки (биопленки) микробного или белкового происхождения и препятствуют их образованию Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Срок годности рабочего раствора ≥ 45 Сутки Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества четвертично-аммониевое соединение (ЧАС) ≥ 26 и ≤ 30 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики рН 1% рабочего раствора ≥ 2.5 и ≤ 3.5 Единица Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Режим применения: концентрация рабочего раствора для дезинфекции поверхностей по вирусному режиму, генеральных уборок в процедурных кабинетах, операционных при экспозиции 60 минут ≤ 0.1 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Не содержит спиртов, производных фенола, гуанидина, серебра, неорганических кислот, ферментов, альдегидов, третичных аминов, хлоргексидина, феноксиэтанола наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества молочная кислота ≥ 2 и ≤ 3 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Режим применения: время экспозиции при ДВУ (дезинфекция высокого уровня ) эндоскопов ≤ 5 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Режим применения: время экпозиции при стерилизации изделий медицинского применения ≤ 10 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества перекись водорода ≥ 7.5 и ≤ 10.5 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Режим применения: концентрация рабочего раствора для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, включая хирургические, стоматологические инструменты, в том числе имеющие замковые части и полости, эндоскопы и инструменты к ним, ручным способом и в специализированных моющее-дезинфицирующих установках при экспозиции 15 минут ≤ 0.5 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Объём упаковки ≤ 5 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительных характеристик: в связи с потребностью учреждения и отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания конкретных характеристик товара. в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/4090). 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 616.40 49312.00 Форма выпуска Таблетка Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выход рабочего раствора из 1 кг средства для дезинфекции посуды с остатками пищи, при вирусных инфекциях, при времени экспозиции 30 минут ≥ 600 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 кг средства для дезинфекции крови, в том числе сгустков, ликвора, сыворотки, рвотных масс, фекалий, в том числе смешанных с мочой, при вирусных, грибковых инфекциях, при экспозиции 60 минут ≥ 428 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 кг средства для дезинфекции изделий медицинского назначения при вирусной, туберкулезной и грибковой инфекциях, при времени экспозиции 30 минут ≥ 660 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Расход таблеток на 5,5 литров воды при экспозиции 10 минут для обеззараживания скорлупы яиц ≤ 1 Штука Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Количество таблеток в упаковке ≥ 300 Штука Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Спектр антимикробной активности: грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмы, возбудители внутрибольничных инфекций (метициллен-резистентный стафилококк, синегнойная палочка), анаэробные инфекции; вирусы (энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, норовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), грипп H5N1 и А/H1N1, грипп человека, вирусы Коксаки, ЕСНО, герпеса, цитомегалии и др.); грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва), спор бактерий; а также активно в отношении возбудителей кишечных гельминтозов (остриций, цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов). Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выход рабочего раствора из 1 кг средства, для обеззараживания фруктов и овощей при времени экспозиции 30 мин ≥▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 кг средства для мытья и обеззараживания поверхностей в помещениях, генеральных уборок при вирусных инфекциях и при времени экспозиции 20 минут ≥ 3000 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Дезинфекция внешних и внутренних поверхностей систем водоснабжения, водных резервуаров и групповых запасов питьевой воды, емкостей для перевозки и хранения питьевой воды Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ПАВ (Поверхностно-активное вещество) ≥ 90 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Вес таблетки ≥ 3.3 и ≤ 3.5 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Срок годности рабочих растворов средства ≥ 22 Сутки Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Количество выделяемого активного хлора, при растворении в воде 1 таблетки ≥ 1670 Миллиграмм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 кг средства для дезинфекции медицинских отходов классов Б и В при времени экспозиции 15 мин ≥ 660 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Вес упаковки ≥ 1 Килограмм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики В состав упаковки входит вкладыш-иглосъемник для последующего использования упаковки в целях бесконтактной утилизации острого инструментария, медицинских отходов класса Б и В, и самоклеящиеся этикетки для маркировки емкостей с мед. отходами в установленном порядке наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выход рабочего раствора из 1 кг средства для дезинфекции и отбеливания белья, загрязненного выделениями, при вирусных инфекциях, при экспозиции 60 минут ≥ 600 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительных характеристик: в связи с потребностью учреждения и отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания конкретных характеристик товара. в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/4090). 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 940.77 18815.40 Форма выпуска Жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества третичный амин ≥ 2 и ≤ 4 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Объём упаковки ≤ 1 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики рН средства ≥ 8.5 и ≤ 11 Единица Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики производное гуанидина ≥ 3.5 и ≤ 4.6 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время экспозиции для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, ручным и механизированным способами при концентрации рабочего раствора 0,5% ≤ 30 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики По параметрам острой токсичности относится к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии паров и при парентеральном введении в брюшину. Не обладает кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Антимикробная активность: бактерицидная (включая микобактерии туберкулеза, внутрибольничные и анаэробные инфекции); вирулицидная (полиомиелит, ВИЧ, грипп и др.); фунгицидная (дрожжевые и плесневые грибы); овоцидная (цисты простейших, яйца гельминтов) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время экспозиции для дезинфекции поверхностей, оборудования по вирулицидному режиму при концентрации рабочего раствора 0,25% ≤ 45 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время экспозиции для обеззараживания (дезинвазии) предметов обихода, игрушек, помещений, лабораторной посуды, оборудования по овоцидному режиму при концентрации рабочего раствора 3% ≤ 60 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества четвертичное аммониевое соединение ≥ 2 и ≤ 7 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Срок годности рабочих растворов ≥ 30 Сутки Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время экспозиции для дезинфекции поверхностей, оборудования по туберкулоцидному режиму при концентрации рабочего раствора 0,5% ≤ 30 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Не содержит альдегидов, кислот, ферментов, хлоргексидина, кислородсодержащих и хлорсодержащих соединений, спиртов, фенолов и их производных. Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительных характеристик: в связи с потребностью учреждения и отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания конкретных характеристик товара. в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/4090). 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 4180.00 15048.00 Форма выпуска Таблетка Значение характеристики не может изменяться участником закупки Срок годности рабочего раствора ≥ 30 Сутки Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Не содержит активного хлора, кислот, фенолов, альдегидов, гуанидиновых соединений, третичных аминов, алкилдиметилбензиламмоний хлорида, спиртов, кислородосодержащих соединений Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Применяется в ЛПУ, включая детские и неонатологические отделения, ПЦР-лаборатории, отделения интенсивной терапии, предприятия общественного питания для дезинфекции и мытья различных поверхностей, оборудования, приборов, генеральных уборок, в том числе с использованием МОПов (сменные насадки для швабры) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Режим применения: для дезинфекции поверхностей, приборов, оборудования при вирусных инфекциях - расход на 10 л воды при экспозиции 90 минут ≥ 8 и ≤ 8.8 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Вес таблетки: ≥ 2 и ≤ 2.2 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Вес упаковки ≥ 300 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Спектр антимикробной активности: в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей внутрибольничных инфекций (тестировано на P.aeruginosa), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелит, SARS, энтеральные, парентеральные гепатиты А, В, С, грипп, в том числе Н5N1, Н1N1, герпес, ВИЧ, аденовирус). Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества дидецилдиметиламмония бромида ≥ 9.8 и ≤ 11.8 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики По параметрам токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство малоопасно. Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Режим применения: для дезинфекции поверхностей, предметов обстановки, приборов, оборудования при внутрибольничных инфекциях - расход на 1 л воды при экспозиции 90 минут ≥ 4 и ≤ 4.4 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Режим применения: для генеральных уборок в детских отделениях, кабинетах физиотерапии и функциональной диагностики - расход на 10 л воды при экспозиции 60 минут ≥ 2 и ≤ 2.2 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества тетраметилендиэтилентетрамина ≥ 9 и ≤ 11 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительных характеристик: в связи с потребностью учреждения и отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания конкретных характеристик товара. в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/4090). 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 1624.70 48741.00 Форма выпуска Жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Обладает активностью в отношении бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов (включая возбудителей полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ), грибов родов Кандида и Дерматофитон, спор Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Предназначено для: - дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе хирургических, стоматологических инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами; - стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним; - дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным способами в ЛПО любого профиля Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время отмыва изделий проточной водой после проведения дезинфекции высокого уровня ≤ 13 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Объем упаковки ≤ 1 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Режим применения: Время экспозиции для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов при концентрации рабочего раствора 2% по действующему веществу или 10% по препарату ≤ 5 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества глутаровый альдегид ≥ 20 и ≤ 22 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Не содержит в составе других альдегидов, кроме глутарового, а также ЧАС, аминов, гуанидинов, хлоргексидина, глиоксаля, фенолов, феноксиэтанола, хлора, ферментов, спиртов, кислот, кислородсодержащих веществ, серебра и их производных. При приготовлении рабочего раствора не требуется применения активаторов. Не вызывает коррозии металла, не содержит отдушек. Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Режим применения: Время экспозиции для дезинфекции ИМН, включая эндоскопы, при концентрации рабочего раствора 1% по действующему веществу или 5% по препарату ≤ 15 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики По степени токсичности средство относится к 4 классу малоопасных веществ нанесении на кожу, к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и ингаляционном воздействии летучих компонентов Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Показатель рН готового рабочего раствора ≥ 5.5 и ≤ 7.7 Единица Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Срок годности рабочих растворов ≥ 14 Сутки Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство дезинфицирующее
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обоснование дополнительных характеристик: в связи с потребностью учреждения и отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания конкретных характеристик товара. в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/4090). 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 293.43 13204.35 Форма выпуска Гель Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества N,N-бис(3-аминопропил)додециламина ≤ 0.2 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Объем упаковки ≤ 1 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики рН средства ≥ 5.8 и ≤ 8 Единица Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Режим применения: наносят на влажную кожу, намыливают и обрабатывают полученной пеной при времени обработки ≤ 30 Секунда Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества четвертично-аммониевое соединение (ЧАС) ≥ 0.2 и ≤ 0.5 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики По параметрам острой относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу Не проявляет местно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия при повторном воздействии на кожные покровы, не обладает сенсибилизирующим и кумулятивным свойством, а также отдаленными последствиями применения (мутагенным, эмбриотоксическим, гонадотропным эффектами) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Не содержит триклозана, гуанидинов, хлоргексидина, фенолов, спиртов, кислот, феноксиэтанола, соединений серебра, алкилдиметилбензиламмоний хлорида, перекисных соединений Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Расход средства для обработки ≤ 2 Кубический сантиметр;^миллилитр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза (M.terrae), возбудителей внутрибольничных инфекций и т.д.), вирусов (в том числе вирусов полиомиелита, энтеральных гепатитов (гепатит А), парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции, и т.д.), патогенных грибов - Кандида, дерматофитий, гельминтов, лямблий. Обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержит ПАВ (пове́рхностно-акти́вное вещество) , функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Предназначено для: - гигиенической обработки рук медицинского персонала в ЛПУ различного профиля, включая очаги вирусных инфекций, отделения неонатологии, ПИТ, детские, хирургические отделения, лаборатории всех типов; - гигиенической обработки рук хирургов, оперирующего персонала, акушерок, перед обработкой антисептиком; - гигиенической обработки рук сотрудников предприятий общественного питания и пищевой промышленности; - санитарной обработки кожных покровов пациентов ЛПУ, предоперационной и послеоперационной обработки кожи, мытья головы пациентов (включая лежачих больных), профилактики пролежней, профилактической обработки ног Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.75 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_1_ООЗ_(08.05.24) - Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

*Обоснование дополнительных характеристик: в связи с потребностью учреждения и отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания конкретных характеристик товара.

в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/4090).

Приложение_№_3_ПК_(14.05.24) - Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ № 2024.095

Поставка дезинфицирующих средств

г. Новосибирск «____» ____________ 2024 г.

«Государственное бюджетное учреждениездравоохранения Новосибирской области «Детская Городская клиническая больница № 6», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главного врача Космичевой Ольги Александровны, действующей на основании приказа Минздрава НСО от 28.07.2023 № 514-к и Устава, с одной стороны, и _____________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от______№________, на основании протокола от _______№ ______, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее - Товар) для нужд Заказчика в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Поставщик также обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара:

1.4.1. Поставка и разгрузка Товаров на месте хранения у Заказчика.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________________ (_______) рублей,

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС:

в том числе НДС – _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).

В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта).

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом.

Цена Контракта включает в себя помимо стоимости Товара, являющегося предметом Контракта, также стоимость упаковки, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой до Заказчика, хранением Товара, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на сумму превышающей 2 (два) миллиона 250 (двести пятьдесят) тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке оформленный в электронном виде в Единой информационной системе (ЕИС) в соответствии с Законом о контрактной системе. Оплата производится Заказчиком на основании документа о приемке, оформленного в электронном виде в Единой информационной системе (ЕИС) и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленных товаров.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей,2/4 (склад аптеки).

3.2. Доставка и разгрузка Товара до места передачи (по адресу, указанному в п.3.1 Контракта) Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. В соответствии с п.13 статьи 94 документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приёмке в единой информационной системе в сфере закупок.

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

3.4. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи заявки, в соответствии с Графиком поставки товара (Приложение № 3).

Время поставки:

понедельник - четверг с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время новосибирское);

пятница с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время новосибирское).

Ответственное должностное лицо за приемку товара – зав. аптекой Елкова Светлана Геннадьевна

Контактная информация:

электронная почта - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

номер телефона ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Поставщик за день до фактической поставки товара или втечение 2 (двух) рабочих дней с даты фактической поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе;

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (сертификаты (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, гарантийный талон, оформленный на Заказчика, инструкция по эксплуатации и др.), проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке).

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.2. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 ч.13 ст.94 Ф З 44, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 указанной статьи) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.3. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщика.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в течение 5 (пяти) рабочих дней, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктам 4.1 настоящего Контракта.

4.5. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.6. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.1 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (дпяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, если гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приёмке по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.1. Контракта

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы предусмотренные контрактом,по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока исполнения Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствиисо спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено документами, указанными в п. 6.1.настоящего Контракта.

6.3. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Поставщик подтверждает возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение.

Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, выданной:

- Банками;

- Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

- Фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств);

- Евразийским банком развития или внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика. Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% (десять процентов) цены Контракта, что составляет ___ рублей__ копеек.

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе».

КОСГУ 510 тип средств 04.01.03. Денежные средства для обеспечения исполнения контракта (наименование объекта закупки).

При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

8.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.4. Срок безотзывной независимой гарантиейопределяется Поставщиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего безотзывную независимую гарантиюв качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки всего количества Товара в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами документа о приемки, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Поставщика подлежит возврату Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.9 Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

9. Срок исполнения, действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

9.2.Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 30.11.2024 года.

Окончание срока исполнения Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);

9.6.2. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

9.6.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

9.6.4. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

9.6.5. если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);

9.6.6. если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту: - приложение № 1 «Спецификация»

- приложение № 2 «ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА»

-приложение № 3 «График поставки товара»

-приложение № 4 «Описание объекта закупки»

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___» июня 2024 г. № 2024.095

Спецификация

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

* Ценовые показатели будут заполнены в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры

** НДС будет скорректирована на основании режима налогообложения поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от «___» ___________2024 г. № 2024.095

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара

к Контракту от "__" __________ 2024 г. N 2024.095

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Контракту

от «___» ___________ 2024 г. № 2024.095

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

*цена будет скорректирована в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры

**срок поставки товара включает в себя время, в течение которого Поставщик осуществляет поставку товара по Заявке Заказчика.

*** Срок исполнения контракта включает в себя время, в течение которого Поставщик осуществляет поставку товара по Заявке Заказчика, прием и оплату товара Заказчиком

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Контракту

от «___» июня 2024 г. № 2024.095

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными