Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №271076175

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Астраханская облМесто поставки (адрес):414042, Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, Коновалова, 14, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.04.2024 по 26.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:18.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:414042, Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, Коновалова, 14, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:26.04.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке !!ТЗ_коректированное_Дезсредства_для_аукционна_2024_—_17.04

Характеристики поставляемой продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

При описании характеристик объекта закупки согласно Правилам использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Постановление правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145) Заказчик руководствуется ч. 6.1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

При описании объекта закупки заказчик выбрал микроорганизмы, входящие в перечень тест-микроорганизмов, используемых для оценки эффективности дезинфицирующих средств. Широкий спектр антимикробного действия, для качественной обработки.

Обоснование указания режимов и сферы применения, выходов рабочих растворов, процентного содержания ДВ в рабочих растворах.

Требования:

Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии свидетельств о регистрации дезинфицирующих средств, выданных уполномоченным органом государства – члена Евразийской экономической комиссии, или информация о таких свидетельствах на предлагаемые к поставке товары.

Приложение_№_5_ПРОЕК_ДОГОВОРА

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____________

г. Астрахань «____»________2024

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной социально – реабилитационный центр «Русь» (далее – ГАУ АО АОСРЦ «Русь»), в лице ___________________________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем Заказчик, и ___________________________________________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________, действующий на основании ____________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУ АО АОСРЦ «Русь», и иных нормативно-правовых актов законодательства РФ, заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее – товар) согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить товар надлежащего качества и в сроки, определённые настоящим договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Сроки и место поставки товара

2.1. Срок поставки товара: в течение 7 (семь) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

2.3. Место поставки товара: г. Астрахань, ул. Коновалова, 14 (аптека готовых лекарственных форм).

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Общая цена Договора составляет _________________________ рублей __ копеек. Стоимость единицы товара указана в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1).

3.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все затраты, включая расходы на перевозку (доставка до места поставки), погрузку-разгрузку, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

3.4.1. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течении 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара, после подписания обеими Сторонами без замечаний товарной накладной (УПД) и выставленного счета на оплату.

3.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

3.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

3.4.4. Заказчик оплачивает товар - за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (30148Н▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

3.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 3.5 Договора, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

3.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

3.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 3.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

3.7. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных договором количества товаров, работ, услуг и иных условий исполнения договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.6.7. договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

4.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

4.1.6. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.1.7. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе

в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

4.2.3. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

4.2.4. В случаях, предусмотренных Договором, подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору.

4.3. Поставщик имеет право:

4.3.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Требовать подписания в соответствии с пунктом 6.7 договора документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары
в соответствии с разделом 3 Договора.

4.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по Договору.

4.3.5. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений
и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Осуществить поставку товара в соответствии с условиями Договора, передав Заказчику товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации на поставку товара (Приложение №1).

4.4.2. Обеспечить поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность и целостность.

4.4.3. В случае поставки некачественного товара, обнаружения брака при его приёмке за свой счет вывезти такой товар и заменить его на качественный товар в течение текущего рабочего дня.

4.4.4. В случае выявления после приемки Заказчиком товара ненадлежащего качества или при возникновении подозрения на таковой заменить некачественный товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Поставщика.

4.4.5. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

4.4.6. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.4.7. В случаях, предусмотренных Договором, подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору.

4.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

4.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

5. Качество товара и гарантийный срок

5.1. Остаточный срок годности Товара на момент поставки со сроком годности:

- до одного года (включительно) – не менее 9 месяцев;

- от года до двух лет (включительно) – не менее 12 месяцев;

- от двух до трех лет (включительно) – не менее 18 месяцев;

- более трех лет – не менее 24 месяцев.

5.2. В случае обнаружения некачественного Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

5.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку некачественного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные некачественные Товары. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств должен заменить некачественный Товар аналогичным новым Товаром.

5.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Поставщик бесперебойно, согласно заявке и в срок, указанный в ней, должен поставлять Заказчику товар. Заказчик оформляет заявку в письменном виде и отправляет посредством электронной почты либо факсом с отметкой даты и времени отправления Заказчиком и получения Поставщиком.

6.2. Приемка товара осуществляется по месту поставки товара. Поставка товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

6.3. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать Спецификации (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства).

Упаковка товара не должна быть деформирована. Тара и упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа (тара должна быть чистой, прочной, без посторонних запахов и иметь маркированный ярлык). Упаковочные материалы не должны отрицательно воздействовать на органолептические показатели товара, должны обеспечивать целостность и сохранность товара во время транспортировки, а также иметь возможность его идентификации.

Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

В случае, если после привлечения экспертов и экспертных организаций было получено заключение о некачественном товаре, Заказчик направляет Поставщику извещение в соответствии с п.6.6.

6.5. В случае выявления несоответствия товара условиям Договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в товарной накладной, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 6.6 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

6.6. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке, и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.7. Поставщик в установленный в извещении (п. 6.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

6.8. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов/счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, заверенные сертификаты соответствия качества (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества. В случае поставки некачественного товара, обнаружения брака при его приёмке Поставщик обязан за свой счет вывезти такой товар и заменить его на качественный товар в течение текущего рабочего дня.

6.9. В случае отказа Заказчика от приемки товара, Заказчик должен предоставить Поставщику мотивированный отказ в письменном виде и направить его Поставщику не позднее 2-х рабочих дней со дня получения от Поставщика Акт приемки-передачи товара.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10% от цены Договора.

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключение просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 2,5% от цены Договора.

7.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 8.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей и т. д., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия договора, разрешаются путем переговоров.

10.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения.

10.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров и претензий спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

11. Порядок изменения договора

11.1.Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 30 процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключён договор в объёме, указанном в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными договором.

11.2. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объёма таких работ, оказании дополнительного объёма таких услуг Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объёму таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

11.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются аналогичными или улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

12. Расторжение Договора

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем порядке либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.2. В случае расторжения договора по вине Поставщика, последний возмещает Заказчику все убытки, связанные с таким расторжением.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

12.4. При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.

13.Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024 года.

13.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по выполнению своих обязательств по договору.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения, дополнения, уведомления или иные сообщения и документы, направляемые друг другу Сторонами в рамках исполнения Договора, считаются действительными, если передаются посредством факса, телеграммы, заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс-почтой либо нарочно с курьером или при встрече уполномоченных представителей, содержат ссылку на Договор и подписаны уполномоченными лицами.

14.2. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента начала действия таких изменений.

14.3. В случае изменения законодательства РФ, издания (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, непосредственно касающихся предмета Договора, Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения к Договору путем заключения дополнительных соглашений или прекращают его действие.

14.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ____

от «___» ___________ 2024

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате: _________________________________________________________

(сумма прописью)

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждаю

ГАУ АО АОСРЦ «Русь»

____________________Т.В. Кишко

«____» _________ 2024 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок в электронной форме,

на поставку дезинфицирующих средств

г. Астрахань

2024 год.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Процедура запроса котировок в электронной форме не является конкурсом либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса котировок в электронной форме также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок в электронной форме или иным его участником.

Под запросом котировок в электронной форме понимается способ закупок, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе и на сайте электронной торговой площадке извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и победителем, в котором комиссия признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.

- Посмотреть таблицу с данными

\

Приложения к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме:

Форма котировочной заявки Приложение №1

Сведения об участнике закупки (анкета) Приложение № 2

Декларация соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым заказчиком- Приложение № 3

Техническая часть Приложение № 4 (прилагается отдельным файлом)

Проект договора Приложение № 5 (прилагается отдельным файлом)

Обоснование НМЦД Приложение № 6 (прилагается отдельным файлом)

Приложение №1

к извещению о проведении открытого запроса отировок

в электронной форме

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

На фирменном бланке участника закупки

Исх. номер, дата

В Комиссию по закупкам _____________

ЗАКУПКА №_________

ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на ________________________________, ________________ (полное наименование (для юридического лица) /ФИО (для физического лица) участника закупки), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражает согласие участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Предлагаем поставить продукцию, являющуюся предметом запроса котировок, в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок на условиях, представленных в настоящей заявке, в том числе предлагаем:

1. Поставить (выполнить/оказать) __________________________________ по цене договора _______________________(сумма цифрами и прописью), в том числе НДС _____________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей с учётом всех расходов связанных с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые поставщик (исполнитель, подрядчик) должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики поставляемой продукции:

(характеристики должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным в Приложении ___).

В случае признания ____________________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника закупки) победителем запроса котировок в электронной форме обязуемся заключить договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и условиями, предложенными в настоящей заявке, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Срок действия настоящей котировочной заявки составляет ___________ дней.

Приложения к котировочной заявке:

Руководитель участника закупки ______________ /инициалы, фамилия/

(или уполномоченный представитель) (подпись)

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ (АНКЕТА)

Наименование и адрес участника закупки: ______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки _________________(должность, Ф.И.О., реквизиты документа,

подтверждающего полномочия лица на подписание Котировочной заявки)

М.П.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ЗАКАЗЧИКОМ

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим подтверждаем, что _____________________соответствует требованиям:

(наименование участника закупки)

соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупок;

непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в процедурах закупок;

об обладании участником процедуры закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом№ 223-ФЗ и Законом№44-ФЗ

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Техническая часть

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 5

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Проект договора.

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 6

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Обоснование начальной-максимальной цены договора

Прилагается отдельным файлом