Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №271002331

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК

Обоснование начальной (максимальной) цены КОНТРАКТА

Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная сумма цен единиц услуги определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений исполнителей, согласно представленной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора рассчитана Заказчиком по минимальному значению цены за единицу услуги, исходя из имеющегося объема финансового обеспечения для осуществления закупки.

Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора: Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем, является российский рубль, в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора, не установлен.

Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_(1)

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке:

информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" – "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2. При подаче заявки на участие в закупке участник указывает характеристики товара, предлагаемого к поставке, его товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара в структурированном виде с использованием электронной торговой площадки (ЭТП).

В случае противоречия информации в заявке участника, указанной в структурированном виде с использованием ЭТП, и информации, указанной в электронном документе в составе заявки, приоритет имеет информация, размещенная в структурированном виде с использованием ЭТП.

В случае противоречия информации, указанной заказчиком в извещении в структурированном виде с использованием ЕИС, и информации в электронном документе в составе описания объекта закупки, приоритет имеет информация, размещенная в структурированном виде с использованием ЕИС.

Описание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

1.Код КТРУ: 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Средство дезинфицирующее (38 литров)

- Посмотреть таблицу с данными

2.Код КТРУ: 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Средство дезинфицирующее (50 литров)

- Посмотреть таблицу с данными

3.Код КТРУ: 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Средство дезинфицирующее (150 литров)

- Посмотреть таблицу с данными

4.Код КТРУ: 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Средство дезинфицирующее (200 литров)

- Посмотреть таблицу с данными

5.Код КТРУ: 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Средство дезинфицирующее (460 литров)

- Посмотреть таблицу с данными

При подаче заявки на участие в закупке участник указывает характеристики товара, предлагаемого к поставке, его товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара в структурированном виде с использованием электронной торговой площадки (ЭТП).

В случае противоречия информации в заявке участника, указанной в структурированном виде с использованием ЭТП, и информации, указанной в электронном документе в составе заявки, приоритет имеет информация, размещенная в структурированном виде с использованием ЭТП.

В случае противоречия информации, указанной заказчиком в извещении в структурированном виде с использованием ЕИС, и информации в электронном документе в составе описания объекта закупки, приоритет имеет информация, размещенная в структурированном виде с использованием ЕИС

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 17.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000096

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, Прилузский р-н, Объячево с, улица Мира дом 143

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Обязательства принципала (поставщика), надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией: поставка товара надлежащего качества, в количестве и в сроки, предусмотренные договором. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20076Р42911

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

При предоставлении обеспечения исполнения договора в строке «Назначение платежа» платежного документа указать:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Обеспечение исполнения Договора, номер и предмет Договора, по которому предоставляется обеспечение»

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки (1)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контракта

Проект КОНТРАКТА

Договор №

на поставку дезинфицирующих средств

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Прилузская центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Жуйкова Станислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке _________ Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам _______, объявленного Извещением от «__» ______ ____ г. № ___, на основании протокола от «__» _____ ____ г. № ___, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств (код ОКПД2 –20.20.14.000) (далее по тексту – Товар), в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар.

1.2. Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия (при наличии).

1.3. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев. В случае предложения Поставщика снизить цену на товар с меньшим сроком годности, при наличии потребности у Заказчика в Товаре с меньшим сроком годности, Поставщик вправе поставить Товар с меньшим сроком годности. Согласие на меньший срок годности отражается в заявке Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик вправе:

2.1.1.Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о поставке Товара по Договору либо подготовки мотивированного отказа от его подписания.

2.1.2.Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами документом о поставке Товара по Договору.

2.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

• Поставщик обязан:

2.2.1. В сроки, указанные в настоящем Договоре, выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Достоверно оформить расчетные документы о поставке Товара. При поставке Товара обязательно указывать в сопроводительных и расчетных документах реквизиты (номер, дата) настоящего Договора.

2.2.3. Направить Заказчику универсальный передаточный документ (далее УПД) в электронной форме подписанный электронной подписью посредством ЕИС в соответствии с положениями раздела «Порядок поставки и приемки товара» Договора.

2.2.4. Обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

2.2.5. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем на указанный Заказчиком этаж, доставку Товара за свой счет к месту доставки.

2.2.6. Осуществить поставку товара с остаточным сроком годности не менее 80% от общего срока годности (реализации) товара на момент поставки. В исключительных случаях остаточный срок годности поставляемого Товара может составить менее 80%, поставка такого Товара должна быть согласована с Заказчиком.

2.2.7. При исполнении настоящего Договора предоставить документы или копии документов, подтверждающего страну происхождения Товара, при наличии такого документа.

2.2.8. Предоставить Заказчику необходимые копии сертификатов, копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством, стикеры на русском языке и стеллажные карточки.

• Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.2.Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

2.3.3. Создать приемочную комиссию для приемки поставленного товара в порядке, определенном Разделом 3 настоящего Договора.

2.3.4. Проводить экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций. Результатом проведения экспертизы своими силами будет являться подписанная Заказчиком товарная накладная.

2.3.5. Требовать от Поставщика предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

2.3.6. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения убытков.

2.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.3.8. Удержать неустойку (штраф, пеню) в бесспорном порядке без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

• Заказчик обязан:
• Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Договора.

2.4.2. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара или приемки исполненных обязательств.

2.4.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с настоящим Договором.

2.4.4. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей.

2.4.5. Получив от Поставщика УПД в электронной форме, подписать его электронной подписью и отправить Поставщику.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Место доставки товара: Республика Коми, Прилузский р-н, с. Объячево, ул. Мира, д143, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30. Поставка товара производится по согласованию с Заказчиком в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов. Срок поставки товара: с даты заключения договора до 31.03.2025г. по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней.

Поставщик поставляет Товар собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, а также подъем до места, указанного Заказчиком, осуществляются Поставщиком своими силами (средствами).

Поставщик не ранее чем за 3-ти рабочих дня и не позднее, чем за один рабочий день, до предполагаемого дня поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе;

• К документу о приемке, предусмотренному пунктом 2.4. настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 2.4. настоящего Контракта, содержащаяся в документе о приемке;
• Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 2.4. контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
• Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
• Экспертиза Товара проводится в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки товара и поступления документов, предусмотренных пунктом 2.4 Контракта.
• В срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

• В случае обнаружения при проведении приемки нарушения требований контракта, Поставщик вправе устранить нарушения в течение 10 дней со дня поступления мотивированного отказа от подписания документа о приемке.
• Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 пункта 5 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.
• Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
• После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
• Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
• Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.
• Фактической датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
• Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
• Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.
• Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего условиям спецификации (Приложение №1 к контракту).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора включает все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость товара, транспортные расходы, расходы на упаковку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет ________________(прописью) рублей, в том числе НДС (НДС не облагается) _______ рублей.

Источником финансирования являются: средства бюджетного учреждения (за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и (или) средств фонда обязательного медицинского страхования и (или) средств от предпринимательской деятельности), КВР 244.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

• Предусмотрена возможность изменения условий договора, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
• Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
• Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной. Этапом исполнения договора будет считаться подписанный акт сверки взаимных расчетов (Приложение №2 к Договору).
• Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.
• В случае досрочного расторжения Договора оплате подлежит только фактически поставленный товар на момент расторжения Договора.
• В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Договором пени за нарушения сроков исполнения обязательств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

- 1% цены Договора (этапа), но не более 5 тыс.руб. и не менее 1 тыс.руб.;

• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
• Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (включительно);

• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
• Заказчик вправе удержать неустойку (штраф, пеню) в бесспорном порядке без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• Реквизиты счета для перечисления денежных средств для уплаты неустоек (штрафов, пени):

Получатель:

Министерство финансов по РК (ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» л/с 20076Р42911)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение – НБ Республика Коми, г. Сыктывкар

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, введение чрезвычайного положения, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение одного дня с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также их влиянии на исполнение обязательств по договору.

С прекращением действия непреодолимой силы и восстановлением нормальных условий Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, извещает об этом таким же образом другую Сторону.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Поставщик при заключении договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 5% цены договора или подтверждением добросовестности в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. В случае если предложенная Поставщиком цена договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона о Контрактной системе участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о Контрактной системе.

Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о Контрактной системе.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о Контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.5 Договора.

Если участником аукциона, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора:

Министерство финансов по РК (ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» л/с 20076Р42911)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение – НБ Республика Коми, г. Сыктывкар

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

При предоставлении обеспечения исполнения договора в строке «Назначение платежа» платежного документа указать:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Обеспечение исполнения Договора, номер и предмет Договора, по которому предоставляется обеспечение».

• Денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с ч.7, 7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ возвращаются Заказчиком Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств, предусмотренных договором, после подписания Заказчиком документов, указанных в договоре, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
• Обеспечению подлежат обязательства Поставщика, указанные в п. 2.2 настоящего Договора.
• Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Договора, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 марта 2025 года, а в части оплаты – до полного исполнения сторонами обязательств.

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Расторжение настоящего Договора допускается в соответствии со ст.95 Федерального закона №44-ФЗ по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному договору вследствие реорганизации юридического лица (Поставщика) в форме преобразования, слияния или присоединения.

При исполнении договора на поставку товаров, указанных в приложении к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 года № 126 н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в приложении к приказу, будет являться государство - член Евразийского экономического союза, (при установлении данного требования в извещении).

Изменение положений настоящего Договора возможно в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и только по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и заверяются печатями Сторон. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения вступают в силу с даты их подписания Сторонами.

О внесении изменений и дополнений в настоящий договор Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за три рабочих дня до внесения таких изменений. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 9 настоящего договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

Представляемая Поставщиком и Заказчиком друг другу медицинская и иная информация, связанная с предметом настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения разглашения полученной в ходе выполнения настоящего Договора информации третьим лицам.

В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору _________ от «__» ____________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

Образец

Акт сверки взаимных расчетов

за период с ____________ по _____________

по договору № _______________________________ от _________________

Заказчик ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ"

Поставщик (подрядчик, исполнитель) ___________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными