Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №270504036

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение №1 к извещению Описание объекта закупки дез.средства.docx
• Приложение №2 к извещению обоснование НМЦК дез. средства.xls
• Приложение №3 к извещению Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.doc
• Приложение №4 к извещению проект контракта дез. средства.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 Извещение о проведении электронного аукциона от 11.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000019

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Челябинская область, г. Копейск, пр. Коммунистический, 7а, помещение склада

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№1_к_извещению_Описание_объекта_закупки_дез.средства

Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев (указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником).

* Описание объекта закупки составлено на основании каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, изучения рынка и на основании потребности Заказчика в товаре, пригодном для целей, для которых товар данного рода обычно используется (ст. 469 ГК РФ, Каталог товаров, работ, услуг). В связи с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ не позволяют определить соответствие Товара, предполагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика, Требования СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских учреждениях 2015 г, ГОСТ 12.1.007-76, МУ 3.5.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. 3.5.1. «Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи. Методические указания» и др.

**- Т.к. в учреждении установлены дозаторы типа УМР вмещающие флаконы объемом 1л.

- Посмотреть таблицу с данными

Лицо, ответственное за формирование (содержание) «Описания объекта закупки»:

Главная медицинская сестра Т.А. Фелер

Приложение_№2_к_извещению_обоснование_НМЦК_дез._средства - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_к_извещению_Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №3 к извещению

об осуществлении закупки

«ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ»

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_к_извещению_проект_контракта_дез._средства ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4 к извещению

об осуществлении закупки

ПРОЕКТ

Контракт № ____

на поставку дезинфицирующих средств

г. Копейск «____» ___________202__г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. Копейск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шайхутдинова Флорида Ансаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - контракт) по итогам проведенного аукциона в электронной форме, протокол № _______________________ от «____» ________ 202__г., о нижеследующем:

Предмет контракта

Настоящий контракт заключен по результатам проведенной электронной процедуры аукциона с участником, признанным победителем, или иным участником в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
По настоящему контракту (далее – контракт) Поставщик обязуется в обусловленные настоящим контрактом сроки поставить Заказчику дезинфицирующие средства (далее – товар), указанный в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров.

Права и обязанности сторон

2.1. «Поставщик» вправе:

2.1.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным «Сторонами» контрактом.

2.2. «Поставщик» обязан:

2.2.1. Осуществить поставку товара по наименованию, цене, количеству, комплектности и характеристикам согласно Спецификации (Приложение №1 к контракту) в срок и на место поставки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.2. Обеспечить поставку товара надлежащего качества.

2.2.3. Поставить товар в упаковке в соответствии со спецификацией, препятствующей его порче, а также проникновению влаги. Упаковка должна соответствовать характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

2.2.4. В случае обнаружения дефектов безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2.3. «Заказчик» вправе:

2.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

2.3.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

2.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

2.3.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в сдаче-приемке товара.

2.4. «Заказчик» обязан:

2.4.1. Осуществить приемку товара от Поставщика по наименованию, цене, количеству, комплектности и характеристикам согласно Спецификации (Приложение №1 к контракту) в срок и на место поставки, предусмотренные настоящим контрактом, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

2.4.2. Не нарушать целостность упаковки товара. Упаковка может быть вскрыта только в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

2.4.3. Произвести оплату поставленного товара в соответствии с разделом 3 контракта.

2.4.4. При получении товара подписать товарно-сопроводительные документы - товарную накладную.

Цена и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего контракта составляет _________________________________ (__________________________________________________) рублей, в том числе НДС ____% ____(________) рублей (НДС не предусмотрен – заполняется по итогам).

3.2. Оплата товаров, поставленных по настоящему контракту, производится по ценам, указанным в спецификации (Приложение № 1).

3.3. Расчеты Заказчика с Поставщиком по контракту осуществляются за счет средств бюджетных учреждений (средств Фонда обязательного медицинского страхования, внебюджетных средств (средств, полученных от оказания услуг на платной основе)).

3.4. Условия оплаты товара: Оплата Поставщику за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

3.5. Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе стоимость Товара, расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, маркировку, сортировку, тару, доставку до места поставки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением всех условий Контракта.

3.6. Цена контракта твердая и является неизменной в течение всего срока действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Сроки, место передачи товара.

4.1. Срок поставки: с момента заключения контракта по 15 октября 2024г. в соответствии с графиком поставки (Приложение №2 к контракту).

4.2. Место доставки: Челябинская область, г. Копейск, пр. Коммунистический, 7а, помещение склада.

5. Порядок приемки

5.1. При приемке товара назначается ответственное лицо, которое организует и осуществляет проверку соответствия товара условиям контракта, спецификации и сведениям, указанным в сопроводительных документах.

5.2. Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с поставленным товаром документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия РФ (при наличии) и другие документы, подтверждающие качественные характеристики товара).

5.3. При необходимости, ответственное лицо запрашивает от Поставщика недостающие документы, а также получает разъяснения по представленным документам.

5.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.5. Поставщик не ранее, чем за один рабочий день до момента поставки, и не позднее одного рабочего дня с момента поставки товара формирует с использованием Единой информационной системы (далее - ЕИС) на сайте https://zakupki.gov.ru, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, соответствующий требованиям п.1 ч.13 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

5.6. К документу о приемке, предусмотренному п.5.5 контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п.5.5 контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.7. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик

5.8. В срок 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.9. Документ о приемке или мотивированный отказ, подписанный Заказчиком, направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.10. В случае получения в соответствии с пунктом 5.8 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п.5.5 контракта.

При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара.

5.12. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.13. Право собственности на товар, являющейся предметом контракта, переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе.

5.14. Риск случайной гибели, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего контракта, несет сторона, обладающая правом собственности на товар в момент случайной гибели, утраты или случайного его повреждения.

6. Качество поставляемого товара

6.1. Товар, поставляемый Поставщиком, должен быть зарегистрирован в РФ. Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными для данного вида товаров и др. действующим нормативным документам в соответствии с требованиями системы сертификации и Государственного контроля качества товаров медицинского назначения, принятых в РФ. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении.

Качество поставляемого товара должно подтверждаться одновременно с поставкой товара предоставлением надлежащим образом оформленных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

6.2. Остаточный срок годности Товара на дату поступления Заказчику должен быть не менее 12 месяцев.

6.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или отсутствия необходимых товаросопроводительных документов и документов качества, Поставщик обязан за свой счет без дополнительной оплаты заменить Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным контрактом, на товар надлежащего качества в предусмотренном ассортименте и количестве, либо дослать недостающие документы в срок 10 календарных дней с момента получения уведомления Заказчика.

6.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства РФ, требованиям безопасности, правилам безопасности его эксплуатации, медико-техническим требованиям, техническим условиям и др. нормативной документации. Товар признается некачественным и (или) опасным если:

- сопровождается ложной информацией о составе и (или) производителе;

- пришедший не по вине Заказчика в негодность в период установленного срока годности, или с истекшим сроком годности;

- ввоз (вывоз) товара осуществлен с нарушением законодательства РФ;

- товар не зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- фальсифицирован, т.е. снабжен ложной маркировкой в отношении его подлинности и (или) источника происхождения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.5. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество товара.

6.6. При выявлении недостатков товара по качеству (п.п. 6.1. - 6.4.) при приемке или при эксплуатации в течение гарантийного срока Заказчик признает поставленный товар некачественным и оформляет претензию, которая направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением. В претензии должны быть указаны:

• дата поставки;
• реквизиты ТН/ТТН,
• суть претензии по качеству и наименование товара, признанного товаром ненадлежащего качества;
• количество товара ненадлежащего качества;
• уведомление о том, что товар ненадлежащего качества принят на ответственное хранение;
• срок, в течение которого Поставщик обязан устранить недостатки, в том числе поставить товар надлежащего качества и вывезти товар ненадлежащего качества.

Срок рассмотрения и ответа на претензию 7 (семь) календарных дней.

6.7. При признании товара некачественным, такой товар считается не поставленным.

6.8. Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком претензии. В случае отказа или уклонения Поставщика от вывоза некачественного товара по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии Поставщиком, Заказчик вправе возвратить ненадлежащий товар по адресу местонахождения Поставщика в объеме, указанном в претензии. Все расходы по возврату товара возлагаются на Поставщика.

6.9. При проверке соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, Поставщик компенсирует Заказчику затраты на проведение независимой экспертизы при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены несоответствия качества товара требованиям, установленным контрактом, по вине Поставщика (Производителя).

6.10. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после передачи Заказчику вследствие нарушения им правил пользования товаром или его хранения, эксплуатации либо непреодолимой силы.

6.11. В случае если при заключении контракта применяются положения Приказа Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то при исполнении контракта на поставку товаров, являющихся предметом настоящего контракта (договора), не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, являющихся предметом настоящего контракта (договора), будет являться государство - член Евразийского экономического союза.

7. Тара и упаковка

7.1. Товар, являющийся предметом настоящего контракта, поставляется в таре и упаковке, препятствующей его порче, а также проникновению влаги. Упаковка должна соответствовать характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Весь товар должен быть замаркирован, надписи на упаковке должны быть выполнены на русском языке и содержать информацию, о производителе, дате выработки и т.д. Упаковка возврату не подлежит и входит в цену товара.

8. Ответственность сторон

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 1000,00 рублей (так как цена контракта не превышает 3 млн. руб. (включительно)) и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. №1042.

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. Ответственность Поставщика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере______________***.

*** Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) 1000,00 рублей (так как цена контракта не превышает 3 млн. руб.) и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042.

8.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.6. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

2) При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.2. Расторжение контракта допускается в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ:

а) по соглашению сторон;

б) по решению суда;

в) в случае одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в случае существенного нарушения контракта одной из сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Нарушение контракта на поставку товара Поставщиком предполагается существенным в случаях:

а) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

б) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Нарушение контракта на поставку товара Заказчиком предполагается существенным в случаях:

а) неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

б) неоднократной не выборки товаров.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде (путем заключения дополнительного соглашения) и подписаны обеими сторонами.

10. Экспертиза товара.

10.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

10.2. Для проведения экспертизы поставленного товара - эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

10.3. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек с правом подписи документа о приемке Товара.

11. Обеспечение исполнения контракта

11.1. Обеспечение исполнения контракта не предусмотрено

12. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

12.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту в течение 3 дней.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 ноября 2024г.

13.2. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов Сторон, а также смены постоянно действующего исполнительного органа (руководителя), Стороны обязаны не позднее 3-х (трех) рабочих дней уведомить в письменной форме другую Сторону об этом по адресу, указанному в разделе 14 настоящего контракта. Риск убытков, понесенных вследствие неисполнения настоящего обязательства, несет виновная сторона.

13.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ, при этом способ досудебного урегулирования определяется стороной самостоятельно, например: путем переговоров, в претензионном порядке или любым другим способом, позволяющим при этом подтвердить факт выполнения Стороной указанного требования)

13.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

- Спецификация (Приложение №1);

- График поставки (Приложение №2).

14. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту

от _________202__г. № ______

Спецификация*

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

*Спецификация заполняется Заказчиком на условиях заявки Поставщика

ИТОГО: ______________________(прописью) рублей____ коп. (С НДС или без НДС – заполняется по итогам)

Заказчик: Поставщик:

_________________/Ф.А. Шайхутдинов/ _______________/ _____________/

от _________202_г. № ______

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

_________________/Ф.А. Шайхутдинов/ ______________/ ____________ /