Описание тендера: | Поставка дезинфицирующих средств |
Сумма контракта: | 199 940,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 28.03.2024 |
Окончание: | 29.03.2024 11:01:00 |
Тендер №: | 269516726 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка дезинфицирующих средств
Цена контракта: 199 940,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Средства дезинфицирующие | 199940 | 769 | 260 | л; дм[3*] |
Извещение.html | 7 КБ | 28.03.24 11:09 | Действующая |
проект_контракта_ср-ва_дез_199_940.doc | 33 КБ | 28.03.24 11:09 | Действующая |
г. Санкт-Петербург « » марта 2024 г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Покровская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бахолдиной Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий контракт о нижеследующем 1 :
2.1. Цена Контракта составляет ______(_______ рубля) __ копеек, НДС __ облагается.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, упаковки и маркировки, таможенные пошлины и сборы, налоги, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы, которые Поставщик понесет при исполнении настоящего контракта. 2
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик уплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки товара.
3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. В случае нарушения Поставщиком условий контракта Заказчик вправе осуществить оплату по контракту путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки (штрафы, пени).
3.4. Оплата по контракту осуществляется за счет внебюджетных средств.
4. Сроки и условия поставки
4.1. Поставщик обязуется поставлять Товар Заказчику после заключения Контракта и внесения его в единый реестр контрактов Санкт-Петербурга до 31.12.2024 года, партиями в течение 10 календарных дней после получения заявки на поставку от Заказчика в письменной форме посредством факсимильной связи или в электронной форме с электронной почты (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) на адрес электронной почты Поставщика, указанный в реквизитах Поставщика.
Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставщик обязан своим транспортом доставить Товар в адрес Заказчика: Санкт-Петербург, пр. Большой ВО, д.85, а также осуществить своими силами и за свой счет погрузо-разгрузочные работы. В рабочее время с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.
4.2. Поставка осуществляется во взаимосогласованные сроки. О дате поставки Поставщик письменно извещает Заказчика за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки.
4.3. Приемка товара оформляется путем подписания обеими сторонами акта приемки товара.
4.4. Переход на Заказчика риска случайной гибели или случайного повреждения Товара происходит после подписания Сторонами акта приемки Товара.
4.5. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта
5. Требования к товару
5.1.Товар должен соответствовать требованиям законодательства, спецификации и условиям настоящего Контракта, что должно быть подтверждено Свидетельством о регистрации, сертификатом соответствия, декларацией, или иным документом, подтверждающим качество данного Товара, Поставщик передает Заказчику техническую документацию на Товар на русском языке содержащую в том числе дату выпуска (изготовления) товара. Дата изготовления может быть указана также в техническом или заводском паспорте, этикетках, наклейках на Товар или другом документе.
5.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
5.3.Товар должен иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.Товар должен быть поставлен в оригинальной заводской упаковке(таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы.
Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
5.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.
6. Порядок сдачи и приемки товара
6.1. Поставка (отгрузка) товара и передача отчетной документации (документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара передаваемые Заказчику, включая товарные (товарно-транспортные) накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и иные документы на товар) осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
Передача (отгрузка) Товара осуществляется Поставщиком лицу, уполномоченному на то Заказчиком (имеющему доверенность на получение товарно-материальных ценностей). Товар, переданный не уполномоченному лицу, считается не поставленным Заказчику и не подлежит оплате.
6.2. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику товарную (товарно-транспортную накладную), акты приема-передачи, документы, подтверждающие качество и гарантию на товар, иные документы на товар.
Заказчик проверяет на соответствие поставляемого Заказчику количества товара количеству, указанному в товарной (товарно-транспортной) накладной и Спецификации (Приложение №1 к контракту). Подписание Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной свидетельствует только о приемке Заказчиком товара по количеству. В случае несоответствия сведений Заказчик не подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную.
6.3. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
6.3.1.Все существенные условия сдачи-приемки Товара указываются в акте приемки товара.
6.3.2.Выполненные обязательства по поставке Товара принимаются Заказчиком по акту приемки Товара по форме, установленной Заказчиком.
6.3.3.В течение трех дней с момента подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной, Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту на предмет соответствия поставленного Товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта.
Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы экспертов, экспертных организаций срок приемки товара продлевается на срок проведения такой экспертизы.
6.3.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Заказчик составляет экспертное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара. На основании заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт приемки товара или мотивированный отказ от его подписания. Заказчик подписывает акт приемки Товара в течение 3 (трех) дней с момента проведения экспертизы.
6.3.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки Товара Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то :
в случае выявления недопоставки Товара Поставщик обязан осуществить допоставку Товара за свой счет и своими силами в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения претензии Заказчика об этом;
в случае обнаружения Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня со дня получения претензии Заказчика своими силами и за свой счет произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества.
6.4. В случае невозможности замены Товара на качественный и/или допоставки Товара, Поставщик обязан возвратить Заказчику стоимость некачественного и/или недопоставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента истечения сроков, предусмотренных п. 6.3.5 настоящего Контракта.
6.5.Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт приемки товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
6.6.Претензии по качеству поставленного товара (если такой недостаток товара невозможно было выявить в момент экспертизы в соответствии с п. 6.3.3. настоящего контракта, в целях не нарушения гигиены и стерильности поставленного товара) принимаются Поставщиком в течение срока годности/использования Товара.
Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока годности/использования Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения Товара.
6.7.Претензия по качеству Товара оформляются в письменной форме в течение трех рабочих дней с момента их возникновения. Поставщик обязан в течение двух рабочих дней с момента получения претензии заменить некачественный товар на соответствующий требованиям контракта.
6.8. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения (затрудняющие ее использование по прямому назначению), считается не поставленным.
6.9. По завершении приемки товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, вправе направить Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
7. СРОК ГОДНОСТИ
7.1. Остаточный срок годности на товар на момент поставки – не менее 12 месяцев.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта уменьшают цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
8.2. При исполнении контракта, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое направляется Поставщику для уведомления.
8.5. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара Заказчиком Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое направляется Заказчику для уведомления.
8.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
9.2. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.3. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
9.6. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.
9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
9.10. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.
9.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Заказчику документах, несет Поставщик.
10. обстоятельства НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
10.2. При наступлении указанных в пункте 10.1. обстоятельств, сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
11. Порядок разрешения споров
11.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту или в связи с ним, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Контракта обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
11.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12. Срок действия КОНТРАКТА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2024 г.
12.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Контракта, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.3. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, оно вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной другую Сторону об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами настоящего Контракта.
12.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 7 дней до предполагаемых событий.
12.6. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13. Юридические адреса и подписи сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Контракту № __/2024-ЭМ
от «___» марта 2024 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиИТОГО: 0,00 (рубля) копеек, НДС __ облагается.
- Посмотреть таблицу с даннымик Контракту № __/2024-ЭМ
от «____» марта 2024 г.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3
к Контракту № __/2024-ЭМ
от «_____» марта 2024 г.
ФОРМА
АКТ
ПРИЕМКИ ТОВАРА
- Посмотреть таблицу с данными^ Заключая настоящий контракт, поставщик подтверждает свое соответствие требованиям ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ
^ Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос цен
#271198245 |
5 дней
19.04.2024 05.06.2024 |
||
Запрос цен
#271391082 |
5 дней
23.04.2024 05.06.2024 |
||
Электронный аукцион
#273497824 |
273 416
Обеспечение контракта:
5% |
6 дней
28.05.2024 05.06.2024 |
|
Тендер №273498106
Поставка моющих средств в 2024 году
|
Малая закупка
#273498106 |
204 774
|
10 часов
28.05.2024 30.05.2024 |
Запрос котировок
#273507162 |
42 787
|
6 дней
28.05.2024 05.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №269516712
Оказание услуг по чистке и замене пылегрязезадерживающих ковров
|
Малая закупка
#269516712 |
48 536
|
срок истек
28.03.2024 29.03.2024 |
Тендер №269516686
Покупка хозяйственных товаров (школы)
|
Малая закупка
#269516686 |
142 293
|
срок истек
28.03.2024 29.03.2024 |
Запрос котировок
#269516655 |
95 139
|
срок истек
- 31.03.2024 |
|
Тендер №269516304
Поставка моющих товаров в 2024г. (План график)
|
Не определен
#269516304 |
380 000
|
214 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Тендер №269516176
Приобретение хозяйственных товаров (18) (с результатом)
|
Запрос предложений
#269516176 |
98 093
|
срок истек
28.03.2024 04.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №269516717
Поставку медицинских изделий для хирургии
|
Малая закупка
#269516717 |
42 700
|
срок истек
28.03.2024 29.03.2024 |
Тендер №269516713
Поставка изделий медицинского назначения
|
Малая закупка
#269516713 |
15 000
|
срок истек
28.03.2024 29.03.2024 |
Малая закупка
#269516706 |
1 500
|
срок истек
28.03.2024 29.03.2024 |
|
Малая закупка
#269516703 |
1 300
|
срок истек
28.03.2024 29.03.2024 |
|
Малая закупка
#269516699 |
108 750
|
срок истек
28.03.2024 02.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |