Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №269193842

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):Саратовская обл, Хвалынский р-н, поселок Алексеевка, ул Чапаева, д 2а
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.03.2024 по 01.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:25.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):01.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Расчет_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку _________________________

п.Алексеевка «____» ________ 20__ года

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в лице директора Квас Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и____________________________________________ (__________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственное автономное учреждение Саратовской области «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», на основании результатов проведения ___________________, протокол подведения итогов ________________ от _____________ № _________________, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Объект закупки(предмет Договора)

1.1. Во исполнение настоящего Договора Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить товар, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.

1.2. Предметом настоящего Договора является поставка дезинфицирующих средств [1] (далее – Товар).

1.2.1. Наименование, количество, ассортимент товара, потребительские свойства, основные технические, качественные и функциональные характеристики и иные требования к Товару указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Цена Договора и порядок оплаты.

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей ___ коп., из них налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек (или указать НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________) [2] и включает в себя все расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе:

- стоимость Товара;

- стоимость доставки Товара;

- стоимость погрузо-разгрузочных работ, подъема Товара на нужный этаж;

- стоимость расходов, связанных с подтверждением качества и безопасности Товара:

- стоимость упаковки (тары);

- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин;

- налоги, сборы и другие обязательные платежи;

- все накладные и непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания срока действия Договора в связи с его исполнением.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пп. 8.1, 8.2. Договора.

2.2. Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки после подписания Сторонами товарной накладной в течение 7 (семи) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета (счет-фактуры).

Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Договору, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

Днем исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора и Спецификацией.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

3.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки Товара и товарной накладной по результатам приемки.

3.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии замечаний по качеству, количеству и соответствию условиям настоящего Договора.

3.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать оплаты выполненных надлежащим образом обязательств по Договору.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам исполнения обязательств в рамках Договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора и Спецификацией.

3.4.2. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и др.

3.4.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара.

3.4.4. При несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Договора устранить недостатки поставленного Товара, допоставить недостающий Товар в согласованные сроки собственными силами и средствами без дополнительной оплаты, либо произвести замену некачественного Товара.

3.4.5. Одновременно с Товаром передать относящиеся к нему документы, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Нести все риски утраты или повреждения Товара до момента его фактической передачи Заказчику.

3.4.7. Оплатить услуги хранения Товара, в случаях, предусмотренных п. 5.11. настоящего Договора.

3.4.8. Оплатить неустойку (штраф, пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в сроки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.9. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

3.4.10. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в п. 10.3. Договора.

3.4.11. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также требования пропускного режима.

3.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4. Место, сроки и условия поставки.

4.1. Место поставки: Саратовская обл.,Хвалынский район п.Алексеевка ул. Чапаева д. 2А

4.2. Сроки поставки: до 01 мая 2024 года.

Поставка Товара осуществляется строго по заявки Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня со дня направления Заказчиком заявки в адрес Поставщика.

4.3. Поставщик по факту поставки на каждый Товар обязан передать Заказчику следующие документы:

4.3.1. счет (счет-фактуру);

4.3.2. товарную накладную;

4.3.3. сертификат качества (декларацию о соответствии);

4.3.4. иную необходимую документацию.

4.4. Днем исполнения обязательств по передаче Товара считается день подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара и товарной накладной.

5. Качество, безопасность. Результат поставки. Срок и объем предоставления гарантии качества. Порядок сдачи и приемки.

5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Срок предоставления гарантии качества: срок, установленный производителем Товара.

5.2. Товар должен быть предназначен для страны Заказчика.

5.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства в части, относящейся к обеспечению безопасности Товара, в том числе требованиям Федерального закона № 29-ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

5.4. Товар должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации - стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ), технических регламентов, технических условий, санитарных норм и правил, удостоверяться сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) производителя (Поставщика).

5.5. Товар должен соответствовать спецификации по ассортименту, наименованию, качественным характеристикам (в том числе сорту, категории), весу и виду фасовки, объему, поставляемой партий.

5.6. Поставщик гарантирует, что передаваемый Товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге не состоит и не является предметом спора.

5.7. Упаковка (тара) поставляемого Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке. Упаковка должна содержать наименование Товара и наименование изготовителя. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5.9. При обнаружении недостатков (дефектов, порчи, боя, просрочки срока годности) в течение срока предоставления гарантий качества, Поставщик должен: осуществить реагирование на заявку Заказчика о недостатке (дефекте) в течение 12 часов с момента ее получения, организовав выезд специалиста для осмотра; исправить недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки Заказчика о недостатке (дефекте, порчи, боя, просрочки срока годности). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков, дефектов.

5.10. Поставщик отвечает за недостатки (дефекты, порчи, боя, просрочки срока годности), если не докажет, что недостатки (дефекты, порча, бой, просрочка срока годности) возникли по вине Заказчика, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.11. Замененный дефектный (просроченный) Товар возвращается Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все виды расходов, связанные с возвратом или заменой дефектного (просроченного) Товара, а также недопоставкой недостающего Товара (Товара, поставленного сверх количества, указанного в заявке), несет Поставщик. Заказчик имеет право предъявить требование по оплате услуг хранения дефектного (просроченного) и (или) излишне поставленного Товара.

5.12. Все расходы, связанные с осуществлением гарантийных обязательств несет Поставщик.

5.13. Приемка Товара включает в себя проверку предоставленного Товара на соответствие требованиям настоящего Договора.

Для проверки Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик может проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.14. Заказчик осуществляет приемку Товара:

- по количеству и ассортименту на основании сопроводительных документов на Товар (накладные, счет, счет-фактура, декларации и (или) сертификата соответствия), проверяется соответствие упаковки требованиям, установленным п. 5.7 Договора.

- по качеству: осуществляет проверку качества Товара, его соответствия условиям Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

5.15. Данные результата приемки Товара, отражаются Сторонами в акте сдачи-приемки Товара и Товарной накладной.

5.16. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара (без претензий).

5.17. Выявленные во время приемки недостатки (недостача, повреждения, просрочка срока годности либо несоответствие Товара требованиям Спецификации (Приложение № 1 к Договора)) отражаются Сторонами в акте сдачи-приемки Товара.

5.18. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента поставки Товара и получения акта сдачи-приемки Товара и товарной накладной от Поставщика принимает одно из следующих решений:

а) в случае, если Товар в полной мере соответствует обязательствам, принятым Поставщиком по настоящему Договору, Заказчик принимает Товар и подписывает акт сдачи-приемки Товара и товарную накладную.

б) в случае, если Товар содержит отклонения от условий настоящего Договора, Заказчик не принимает Товар. При этом Заказчик составляет перечень недостатков (замечаний) и определяет порядок их устранения. Акт сдачи-приемки Товара и товарную накладную Заказчик подписывает после устранения Поставщиком недостатков (замечаний) выявленных Заказчиком.

5.19. Товар с недостатками (замечаниями), выявленными Заказчиком, подлежат устранению Поставщиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение 2 календарных дней с момента предоставления Заказчиком Поставщику перечня недостатков (замечаний) Товара. Устранение выявленных замечаний осуществляется Поставщиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов Заказчиком.

5.20. В случае, когда устранение таких недостатков (замечаний) в установленный срок невозможно и/или ,Поставщик отказывается от устранения выявленных Заказчиком недостатков (замечаний), Заказчик по своему усмотрению имеет право:

- отказаться от приемки Товара и не оплачивать Товар;

- отказаться от приемки Товара, не оплачивать Товар, расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

5.13. Поставщик признается исполнившим свои обязанности по Договору с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара и товарной накладной (без претензий со стороны Заказчика).

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. за просрочку поставки Товара полностью или в части, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы Товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. за отказ от поставки Товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный Товар в месте, где должна была быть осуществлена передача Товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. за поставку Товара ненадлежащего качества (просрочки срока годности), не соответствия Спецификации (Приложение № 1 к Договору) уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного Товара.

6.2.4. за неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств, предусмотренных Договором, уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Указанные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. В настоящем порядке Заказчик вправе удержать стоимость услуг за хранение Товара в случаях, указанных в п. 5.11. настоящего Договора.

6.6. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств.

6.7. Не допускается уступка стороной Договора (кредитором) прав требования, возникших из Договора, без предварительного письменного согласия другой стороны (должника) в обязательстве (ч. 2 ст. 382 ГК РФ).

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

8. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора.

8.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объёма услуги или работы, качества поставляемого товара, оказываемой услуги и иных условий договора;

2) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренные договором количество Товара не более чем на 20 %, с пропорциональным увеличением цены Договора;

3) произошло изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги, работы;

4) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика или запланированных Заказчиком лимитов денежных средств для оплаты Товара с пропорциональным уменьшением, предусмотренного договором, количества товара, объема услуг или работы.

5) если по соглашению сторон продлевается предусмотренный договором срок действия договора (срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или срок оплаты товара, работ, услуг) без изменения количества товара, объема работы или услуги, цены и других существенных условий договора;

6) при исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являютсяулучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

7) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, осуществляется замена страны происхождения товаров, в результате которой вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

8) при исполнении договора на поставку лекарственных препаратов по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка лекарственного препарата другого производителя, с идентичным торговым наименованием и МНН (при его отсутствии с идентичным химическим либо группировочным наименованием лекарственного препарата), идентичной лекарственной формы и дозировки, по цене не выше цены единицы лекарственного препарата, указанной в договоре, без изменения количества товара и других существенных условий договора.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке снизить объем закупаемых Товаров не более чем на 30 %, с предварительным уведомлением Поставщика пропорционально уменьшив цену договора

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3.1. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.3.2. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

8.3.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику, подрядчику, исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику, подрядчику, исполнителю. Датой надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику, подрядчику, исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика, подрядчика, исполнителя по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.3.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.3.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика, подрядчика, исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.3.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.3.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.3.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.3.9. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.3.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения настоящего Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5-ти рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п.9.3. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. Прочие условия

10.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

10.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 31.12.2024, за исключением обязательств по оплате и гарантийных обязательств.

10.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней.

10.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона о Договорной системе.

10.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

10.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления местом нахождения Поставщика будет считаться место нахождения, указанное в Договоре.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 11.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 11.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

12. Приложения к Договору

12.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Спецификация.

13. Места нахождения и банковские реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору

№ ____________

от «__» ___ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара составляет ___________ (_________________) рублей __ копеек, __________ (ВАРИАНТ 1) НДС не облагается; (ВАРИАНТ 2) в том числе НДС - __%, _________ (_______________) рублей __ копеек) .

- Посмотреть таблицу с данными

Указывается наименование предмета договора согласно Лоту. ↑

Вариант выбирает Заказчик при заключении Договора с учетом системы налогообложения Поставщика. ↑

Техническое_задание_№1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для нужд ГАУ Саратовской области «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» поставка дезинфицирующих средств.

.

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный: Петрова Е.В.