Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №269096843

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, дом 30
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение №1 Описание предмета закупки.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 ОНМЦД.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №3 Проект договора.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № ___________

Поставка дезинфицирующих средств

г. Новороссийск «__ »____________ 2024 г

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клинико-диагностический центр города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГАУЗ «КДЦ г. Новороссийска» МЗ КК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Абояна Гранта Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, на основании протокола заседания комиссии по осуществлению закупок № _____________ от «____»____________ г. согласно ФЗ №223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю дезинфицирующие средства (далее по тексту Договора – «Товар»), в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация).
1.2. Покупатель обеспечивает полную и своевременную оплату Товара в установленных Договором порядке, а также прием Товара от Поставщика.

Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ______________ руб. __ коп. (______________ руб. __ коп.), в том числе НДС ______________________.

2.2. Цена Договора включает общую стоимость товара, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей для данного вида товара.

2.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 настоящего Договора. Датой платежа по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.

2.5. Погрузочно-разгрузочные работы, транспортные услуги по доставке Товара, стоимость упаковки, включены в общую стоимость Товара, указанную в п.2.1. настоящего Договора.

2.6. Оплата осуществляется Заказчиком из средств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты поставки товара и предоставления Поставщиком необходимых, надлежаще оформленных финансовых документов, подтверждающих исполнение договорных обязательств (накладные, счета-фактуры, акт приема-передачи товара и другие необходимые документы на товар).

2.7. Заказчик осуществляет оплату стоимости Договора за счет за счет собственных средств (средств получаемых от приносящей доход деятельности учреждения) и за счет средств обязательного медицинского страхования.

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договор счет Поставщика, несет Поставщик.

Сроки, порядок поставки.

3.1. Товар поставляется Поставщиком согласно Спецификации отдельными партиями в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 16 часов по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., 30 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика заявки, подписанной руководителем Заказчика и отправленной в сканированном виде по электронной почте (адрес электронной почты). Поставка товара в полном объеме должна быть произведена до ____ ___________ 2024 года.

3.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу Покупателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, дом № 30.

3.3. Заказчик вправе в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара осуществить оплату поставленного товара путем выплаты Поставщику суммы Договора, уменьшенной на сумму неустойки.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставляемый товар соответствует требованиям, предоставленным в документации.

4.1.2. Поставить товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.1.3. В день передачи товара передать Заказчику оригиналы счетов, товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, декларации соответствия, свидетельства о государственной регистрации (при наличии), сертификаты соответствия (при наличии), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Участвовать в приеме-передаче товара в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.1.5. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Порядок приемки товаров

5.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки.

5.2. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и срок годности товара.

5.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

5.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров, или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков.

5.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из которых направляет Поставщику.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов (в случаях, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации соблюдение требований ГОСТов обязательно) и требованиям, указанным в Извещении и документации.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.

7.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

7.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

7.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

7.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по Договору.

7.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

7.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

7.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

7.7. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:

7.7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

7.7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.

7.7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

9.3. За отказ от исполнения или надлежащего исполнения обязательств Поставщик оплачивает штраф в размере 10% от суммы договора.

9.4. Обязанность по уплате неустойки возникает после письменного уведомления Заказчика о своем намерении взыскать неустойку. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику, либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа, при этом выбор способа взыскивания неустойки определяется Заказчиком по своему усмотрению.

9.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. При возникновении спора в связи с исполнением настоящего Договора Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению, согласно установленному законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2024 года, а в части исполнения обязательств, до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ.

11.4. Заказчик вправе так же потребовать расторжения настоящего Договора, либо принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случаях существенного нарушения исполнения Договора Поставщиком, в том числе:

• поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
• поставки некомплектного товара в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
• нарушения сроков поставки товара более чем на 5 календарных дней;
• непредставление документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего Договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим договором или самим уведомлением

12.4. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение № 1 –Спецификация.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Спецификация к договору № ___________ /_______________от «__»______________2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев на момент поставки товара

Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет _________________________________________ в т.ч. НДС

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 Форма заявки на участие в запросе котировок.docx

Приложение №4

Форма заявки на участие в запросе котировок

В Комиссию по осуществлению закупок «____»________20__г.

ГАУЗ «Клинико-диагностический центр

г. Новороссийска» МЗ КК

353915, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, дом 30

1. Изучив Ваш запрос котировок в электронной форме №_____________, мы, нижеподписавшиеся, настоящей котировочной заявкой соглашаемся на поставку товара (наименование прописать) на условиях, предусмотренных извещением, и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки.

2. Сведения об участнике запроса котировок:

Наименование участника закупки___________________________________________________________

Место нахождения, адрес, ИНН (для юридического лица)_______________________________________

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства (для физического лица)________

Телефон______________________________

Адрес электронной почты_______________

- Посмотреть таблицу с данными

-Х-, Заполнить – поля обязательные для заполнения.

- Посмотреть таблицу с данными

Мы обязуемся в случае признания нас победителем запроса котировок заключить договор по предложенной нами цене, поставить товар (наименование товара прописать) в объеме и сроки, установленные извещением на проведение запроса котировок на поставку товара (наименование прописать) и нашей котировочной заявкой, и согласны с предложенным порядком оплаты.

Мы подтверждаем, что ______________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

• соответствует всем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
• не признана банкротом, не находится на стадии проведения ликвидации юридического лица и конкурсного производства;
• на день подачи заявки на участие в запросе котировок деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
• отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);
• не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.
• отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и/или Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-Ф3;
• имеет соответствующей уровень профессиональной компетентности, финансовые ресурсы, оборудование и другие материальные возможности, надежность, опыт и репутацию, а также кадровые ресурсы, необходимые для исполнения договора на поставку продукции.

«___» _________ 20____г. Руководитель организации _____________/___ФИО___/

м.п.

Анкета участника

- Посмотреть таблицу с данными

«___» _________ 2024 г. Руководитель организации__________________/___ФИО___/

м.п.