Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Директор ГАУ СО «Хвалынский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
___________________ Р.А. Хамзин
«04» марта 2024года
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
В целях определения начальной (максимальной) цены договора заказчиком было проведено маркетинговое исследование и произведен следующий расчет начальной (максимальной) цены договора в соответствии с положением о закупке:
Сведения о валюте: Российский рубль.
Метод определения начальной (максимальной) цены договора: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Проведенное маркетинговое исследование позволяет определить начальную (максимальную) цену договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек).
ГАУ СО «Хвалынский дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хамзина Равиля Ашрафовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующий на основании __________________________________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
Предмет договора
Предметом договора является поставка дезинфицирующих средств, (далее - Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием предмета закупки (приложение № 1 к договору) и на условиях, предусмотренных договором.
Поставка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
Цена договора составляет _______ рублей ____ копеек (________________рублей ____________________копеек) НДС ______________ (далее – цена договора).
Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.
Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом и договором. Цена договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Оплата производится Заказчиком платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, после поставки товара и на основании подписанной товарно-транспортной накладной, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству поставляемого Товара в течении 7 (семи) рабочих дней. Заказчик имеет право приостанавливать оплату Исполнителю, имеющему недоимку по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации до ее погашения. Заказчик вправе произвести предоплату.
3. Порядок поставки Товара
Место поставки: Саратовская область, г.Хвалынск, ул.Достоевского, 1.
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.
В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 договора, товарную (товарно-транспортную) накладную и счет, счет-фактуру.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных договором.
4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара
Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров.
Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 10.1 договора.
В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
5. Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.1 договора.
В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в договоре порядком.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по договору.
Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с Законом.
По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия договора в случаях, установленных Законом.
Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязан:
Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий договора или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по договору и согласования организационных вопросов.
Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с договором.
При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к договору.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.
При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5(пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.
Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по договору.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями договора.
Поставщик вправе:
Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями договора.
Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках договора.
Досрочно исполнить обязательства по договору с согласия Заказчика.
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.1 договора, по итогам исполнения договора.
Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
Представить в течение срока действия договора по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара.
Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.
В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные договором сроки, надлежащего качества.
Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в договоре.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договора.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения договора:
В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по договору.
За последние два года не нарушал договорных (контрактных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам (контрактам).
6. Гарантии
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему договору.
Соответствие качества Товара должно быть подтверждено документами в соответствии с законодательством Российской Федерации - сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы должны быть заверены надлежащим образом.
Данные о качестве Товара отражаются в удостоверении качества и безопасности, а его номер и сроки годности Товара указываются в товарно-транспортной накладной или иных сопроводительных документах.
Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
Принятый Заказчиком Товар подлежит правильному хранению в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями, в т.ч. указанными на упаковке Товара.
Остаточный срок годности на поставляемый Товар на день поставки - не менее 80% от срока годности указанного производителем.
В случае порчи Товара у Заказчика до истечения установленного срока годности, при соблюдении условий хранения и перевозки, Товар подлежит возврату Поставщику на основании акта, составленного с участием представителей сторон.
7. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по договору.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Договор действует до 31 декабря 2024 года, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.
Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:
при существенном нарушении договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);
в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);
если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стороны подтверждают соблюдение ими законодательства РФ о противодействии коррупции.
9. Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
В случае недостижения взаимного согласия все споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Саратовской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
10. Прочие условия
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. Приложения
Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения к договору:
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
