Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №267566460

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

спец_дез

Приложение № 1

к договору

на поставку товара для государственных нужд Астраханской области

№ ____ от ________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиОстровок_пустой ДОГОВОР № __ на поставку дезинфицирующих средств для нужд ГСКУ АО «СРЦ для несовершеннолетних «Островок»

Камызякский р-он «__» ______ 2024 г.

пос. Волго-Каспийский

Государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок» в лице директора Волковой Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и ______________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона РФ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств для нужд ГСКУ АО «СРЦ для несовершеннолетних «Островок».

1.2. Поставщик обязуется поставлять товар надлежащего качества и в сроки, определенные настоящим договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров в соответствии с условиями настоящего договора.

1.4. Номенклатура, цена за единицу и количество товара указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора.

2.1. Цена настоящего договора составляет _______.

2.2. В цену договора входят все налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Единичные цены на поставляемый товар являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия договора.

2.4. Цена договора представляет собой твердую сумму, не подлежащую изменениям.

Условия платежа.

3.1. Заказчик оплачивает товар по факту поставки, в течении 10 рабочих дней на основании выставленного счета.

3.2. Оплата товара в соответствии с настоящим договором осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области.

4. Сроки, порядок поставки, качество, условия приемки товара.

4.1. Поставка товара осуществляется с момента заключения договора, по заявке Заказчика, в течение 3 (трех) дней со дня её получения.

4.2. Место доставки: Астраханская область, Камызякский р-н, п. Волго-Каспийский, ул. Заводская, 10.

4.3. При поставке товара Поставщик обязан предоставить Заказчику действующие сертификаты и/или декларации о соответствии товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара, заверенные печатью Поставщика.

4.4. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке и хранении. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

4.5. Срок годности (реализации) товара 80% от общего срока годности (реализации) на момент поставки товара.

4.6. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи партии товара представителю Заказчика на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка полноты и правильности оформления представленных товарно-транспортных документов;

- проверка наличия необходимых сертификатов.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, но не позднее 31.12.2024 г.

6. Ответственность Сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.3 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке.

6.4 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.5 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

7.1. 1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.1.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.1.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 7.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 7.1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

7.3. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального убытка.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области в установленном законодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора.

9.1. Изменения в настоящий договор вносятся в форме дополнительных соглашений и действуют с момента подписания их Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 10 дней письменно известить об изменениях другую сторону.

10. Другие условия

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Если в течение 1 (одного) месяца с даты заключения настоящего договора Заказчиком не произведено никаких действий по договору, а именно: непредставление всех исходных данных и/или оплаты аванса, Исполнитель имеет право аннулировать настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика.

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если докажут, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по договору пропорционально сроку ее действия. В случае если действие непреодолимой силы продлится более шести месяцев, стороны обязаны, по предложению одной из сторон, согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность расторжения договора.

10.4. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, счета-фактуры, УПД) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота. Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и подписываются квалифицированной электронной подписью. Заказчик и Исполнитель признают указанные документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.

10.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному письменному согласию Сторон.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

на поставку товара для государственных нужд Астраханской области

№ ____ от ________ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными