Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №267155730

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией о закупке
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_7_дезосредства ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками, которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства

на поставку дезинфицирующих средств

№ 7

Иркутск, 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

Требования к качеству товара:
1.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.
1.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) Акта приема-передачи товаров. - Посмотреть таблицу с данными

Требования к техническим характеристикам, безопасности и качеству товара:
а). Предлагаемый товар зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество товара соответствует государственным стандартам Российской Федерации и подтверждается при поставке документами (декларация качества, сертификат соответствия/регистрационное удостоверение) на каждую партию. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать требуемым характеристикам.
На каждом товаре должна быть указана информация: наименования организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, название и содержание действующего вещества, назначения и способа применения и срока годности, объема (количества) средства в упаковке, условий хранения, мер предосторожности.
Сведения должны быть изложены на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.
б). Требования к упаковке товара:
Заводская, оригинальная в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Упаковка и отгрузка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
в). Требования к отгрузке товара:
Срок поставки: с момента заключения договора по 31 декабря 2024 года, по заявкам Заказчика. Доставка товара до места поставки осуществляется транспортом и силами Поставщика с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. в рабочие дни по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10, ул. Генерала Доватора,2б в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.
На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 80% (восьмидесяти процентов). Товар, не соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным.

Порядок сдачи и приемки товара:
Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), счет (счет-фактуру), и т.п.

Срок оплаты товара:
Заказчик оплачивает фактически поставленный Поставщиком Товар в соответствии с Договором, путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Договоре в срок не более 7 рабочих дней, на основании выставленного счета (счет-фактуры) и подписанной обеими Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной.
Заказчик не обязан приобретать товары (работы, услуги) на всю общую стоимость заключаемого договора. В течение срока действия договора, оплате подлежит только фактически поставленные товары. Разница между предельным (максимальным) значением цены договора и стоимостью фактически поставленных товаров Исполнителю не выплачивается.
Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Приложение 2
Проект договора №______
на поставку дезинфицирующих средств
г. Иркутск «____» ____________ 20___ г.
Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных» (ОГБУ «Иркутская ГСББЖ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующей на основании ________, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"» и иного законодательства Российской Федерации и Иркутской области, на основании результатов определения поставщика Иркутской области путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол № _______ от _____ г., заключили настоящий Договор (далее -Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства (далее - Товар), количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 2 к Договору), условиям Договора и законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
1.3. Страной происхождения поставляемого Товара является ___________
Статья 2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара
2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.2. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек,
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора).
Источник финансирования: внебюджетные средства учреждения 2024года.
2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.
2.6. Заказчик оплачивает фактически поставленный Поставщиком Товар в соответствии с Договором, путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Договоре в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара/отдельному этапу договора (подписанной обеими Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и выставленного счета (счет-фактуры).
Заказчик не обязан приобретать товары (работы, услуги) на всю общую стоимость заключаемого договора. В течение срока действия договора, оплате подлежит только фактически поставленные товары. Разница между предельным (максимальным) значением цены договора и стоимостью фактически поставленных товаров Исполнителю не выплачивается.
Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статьи 14 Договора.
2.8. По предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара
3.1. Доставка товара до места поставки осуществляется транспортом и силами Поставщика по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, д. 2.
3.2. Срок поставки товара: доставка товара до места поставки осуществляется транспортом и силами Поставщика с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. в рабочие дни по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, д. 2 в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика.
3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий доставку товара до склада Заказчика (ТТН, ТН и др.); товарную накладную по форме N ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132, в 2 (двух) экземплярах, подписанных Поставщиком, либо УПД (универсальный передаточный документ), составленный в соответствии с Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96, счет-фактуру либо - УПД (универсальный передаточный документ) со статусом 1, (если на Поставщика законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по составлению и выставлению счетов-фактур), счет на оплату поставленного товара, подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
3.5. Поставка Товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика.
3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.
Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара
4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки товара, подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной.
4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.
4.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной (товарно-транспортной) накладной.
4.4. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
4.5. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
4.6. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
4.7. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договор а в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика.
4.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).
4.9. Поставщик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящей главой.
4.10. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
4.11. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.12. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.
4.13. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.
4.14. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора. Допускается приемка результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 3.4. Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.
5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.
5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договор ом.
5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.4. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров.
5.2.5. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору.
5.2.6. Обеспечить контроль за исполнением Договор а, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
5.2.7. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить указанное решение Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в статье 13 Договора, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты.
5.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком представленных Поставщиком документов, указанных в пункте 3.4. Договора
5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Договором.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в пункте 3.4. Договора, по итогам исполнения Договора.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Договора предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки Товара.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором.
5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Договором сроки.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в статье 13 Договор а, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты.
5.4.9. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договор е банковский счет Поставщика, несет Поставщик.
5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Договором, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пени) составляет 0,5 % от суммы неисполненных обязательств.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа) в размере 10 процентов цены Договора.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 7.3 Договора.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
Статья 8. Срок действия Договора.
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2024г., а в части финансовых обязательств - до полного их исполнения. Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если на момент истечения срока действия договора Заказчиком осуществлена оплата за фактически поставленного товара, в размере меньше максимального значения цены договора, Заказчик по соглашению сторон вправе продлить срок действия договора на срок не более шести месяцев.
Статья 9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Договором количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара, не более чем на десять процентов;

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

9.4. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора с уведомлением другой стороны за 7 календарных дней.

- по решению суда.

- в других случаях, в соответствии с гражданским законодательством;

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе в том числе в случае:

- отказа Поставщика передать заказчику Товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

9.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

9.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договор у, которые возникли после заключения Договор а, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным Услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания Услуг, возможность заключения дополнительного соглашения с указанием новых объемов, сроков и стоимости Услуг в судебном порядке в соответствии с положениями Гражданского кодекса, либо расторгнуть Договор.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров.

11.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением договора.

11.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

11.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

11.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 8.3. договора, спор подлежит разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

Статья 12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами или работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством РФ как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем.

12.3. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.6. В случае предъявления претензий со стороны контролирующих органов (налоговых и др.) при проведении проверок Заказчика в части непредставления/несвоевременного представления отчетности Исполнителем (Поставщиком) по операциям, предусмотренным настоящим Договором, неуплаты/несвоевременной уплаты Исполнителем (Поставщиком) по указанным операциям налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), Исполнитель (Поставщик) несет ответственность перед Заказчиком в размере сумм взыскиваемых с Заказчика налогов (сборов, иных платежей в бюджет, внебюджетные фонды), пеней и штрафов, связанных с исполнением настоящего Договора.

13.7. Стороны договора осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением договора (акт приема – передачи, универсальный передаточный документ, счет – фактура, товарно – транспортная накладная, счет, письма, претензии и другие документы) в виде электронных документов, подписанной усиленной квалифицированной подписью посредством электронного документооборота.

Системы электронного документооборота должны быть синхронизированы во время направления электронных документов.

Электронные документы, направленные сторонами через систему электронного документооборота, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями сторон.

Электронные документы, полученные сторонами друг от друга при исполнении договора, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

В случае отсутствия у Поставщика (подрядчика, исполнителя), Покупателя системы электронного документооборота или у одной из сторон договора технической возможности направления электронных документов, либо в случае отсутствия синхронизации систем электронного документооборота заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в случае сбоя в работе систем электронного документооборота, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении договора, стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением договора, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные договором.

Сторона, обладающая сведениями о наличии оснований для осуществления документооборота на бумажных носителях информации обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

13.8. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- приложение 1 «Спецификация»;

- приложение 2 «Техническая характеристика поставляемого товара (техническое задание)»;

Статья 14. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору

№ __ от «___» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик не обязан приобретать товары на всю общую стоимость заключаемого договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к Договору

№ __ от «___» ______ 20__ г.

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

1. Требования к качеству товара:

1.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

1.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) Акта приема-передачи товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к техническим характеристикам, безопасности и качеству товара:

а). Предлагаемый товар зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество товара соответствует государственным стандартам Российской Федерации и подтверждается при поставке документами (декларация качества, сертификат соответствия/регистрационное удостоверение) на каждую партию. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать требуемым характеристикам.

На каждом товаре должна быть указана информация: наименования организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, название и содержание действующего вещества, назначения и способа применения и срока годности, объема (количества) средства в упаковке, условий хранения, мер предосторожности.

Сведения должны быть изложены на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.

б). Требования к упаковке товара:

Заводская, оригинальная в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Упаковка и отгрузка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

в). Требования к отгрузке товара:

Срок поставки: с момента заключения договора по 31 декабря 2024 года, по заявкам Заказчика. Доставка товара до места поставки осуществляется транспортом и силами Поставщика с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. в рабочие дни по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10, ул. Генерала Доватора,2б в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.

На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 80% (восьмидесяти процентов). Товар, не соответствующий вышеуказанным требованиям, считается не поставленным.

4. Порядок сдачи и приемки товара:

Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), счет (счет-фактуру), и т.п.

5. Срок оплаты товара:

Заказчик оплачивает фактически поставленный Поставщиком Товар в соответствии с Договором, путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Договоре в срок не более 7 рабочих дней, на основании выставленного счета (счет-фактуры) и подписанной обеими Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной.

Заказчик не обязан приобретать товары (работы, услуги) на всю общую стоимость заключаемого договора. В течение срока действия договора, оплате подлежит только фактически поставленные товары. Разница между предельным (максимальным) значением цены договора и стоимостью фактически поставленных товаров Исполнителю не выплачивается.

Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Приложение 3

Форма Заявки

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику:

ОГБУ «Иркутская ГСББЖ»

Заявка на участие в запросе котировок

на поставку дезинфицирующих средств

Изучив извещение о проведении запроса котировок и документацию о проведении запроса котировок на поставку дезинфицирующих средств, и принимая на себя обязанность, выполнять установленные в них требования и условия, (полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица) в лице (должность, ФИО), действующего на основании (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на (предмет договора) на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора, являющимися неотъемлемыми приложениями извещению, документации по данному запросу котировок на общую сумму ________ (____________) руб., в том числе НДС _________________________ (__________________) руб. __коп.

Настоящим подтверждаем, что (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) соответствует следующим требованиям:

При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

предложения участника закупки на поставку товара

К заявке на участие в запросе котировок в электронной форме

Дата заполнения: «_______» _______________20__ г.

Подпись участника поставки товара:

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение 4

Анкета участника запроса котировок:

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик не обязан приобретать товары на всю общую стоимость заключаемого договора.

Примечание: Цена договора включает оплату товара, указанного в приложении 1 технического задания, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей. связанных с исполнением Договора, то есть является конечной.

Подача заявки является для(наименование участника закупки) принятием (акцептом) всех условий ОГБУ «Иркутская ГСББЖ», в том числе, согласием исполнять обязанности участника поставки товара, заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением условиях.

Дата заполнения: «_______» _______________20__ г.

Подпись участника поставки товара:

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

К заявке на участие в запросе котировок в электронной форме

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я (далее – Участник запроса котировок в электронной форме),__________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,

(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,

(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,

даю свое согласие ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4) (далее – Заказчик), зарегистрированному по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

Заказчик осуществляет обработку персональных данных Участника запроса котировок исключительно в целях проведения запроса котировок на поставку дезинфицирующих средств (далее – Запрос котировок).

Перечень персональных данных, передаваемых Заказчику на обработку в составе заявки на участие в запросе котировок:

• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
• адрес проживания;
• адрес размещения офиса;
• прочие.

Участник запроса котировок дает согласие на обработку Заказчиком своих персональных данных, общее описание способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством, нормативными документами вышестоящих органов и Положением о закупке товаров, работ, услуг ОГБУ «Иркутская ГСББЖ».

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть отозвано Участником запроса котировок в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»______________ 20 г. __________________ _________________

Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20 г. __________________ _________________

Подпись ФИО

*для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных»

Приложение 5

- Посмотреть таблицу с данными

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку дезинфицирующих средств

Начальная (максимальная) цена договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сорк две тысячи четыреста два рубля 00 копеек) копеек

Начальная (максимальная) цена договора обоснована, рассчитана и сформирована посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании предоставленных поставщиками сведений о ценах на товар, являющийся объектом запроса котировок:

-Поставщик 1 вход.№ 338 от 13.02.2024 г.,

-Поставщик 2 вход.№ 339 от 13.02.2024 г.,

-Поставщик 3 вход.№ 340 от 13.02.2024 г.,

Обоснование начальной максимальной цены контракта.

В соответствии с главой 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» для установления начальной (максимальной цены) договора ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» были изучены следующие данные:

- Посмотреть таблицу с данными

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете определен коэффициент вариации по следующей формуле:

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации V=1,90, следовательно, совокупность цен является однородной, т.к. коэффициент вариации цены не превышает 33%.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка) (НМЦК рын ) определяется по формуле:

где:

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n – количество значений, используемых в расчете;

i– номер источника ценовой информации;

- коэффициент (индекс), применяемый для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для цены товара, работы, услуги, представленной в источнике с номером i.

В данном случаи заказчик использует в расчете цены на услуги, полученные в ответ на запросы ценовой информации, поэтому =1

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Таким образом НМЦК=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сорк две тысячи четыреста два рубля 00 копеек) копеек

Основываясь на приведенном расчете, установить начальную (максимальную) цену договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

Ответственное должностное лицо:

Контрактный управляющий С.В.Мальцева