Тендер - Поставка дезинфицирующих средств, нетканых салфеток №267822456

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Контракт_поставка_дезинфицирующих_средств___1982_80

Контракт №

на поставку

(Идентификационный код закупки N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Киров ________________ 2024 г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировский центр крови», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и главного врача Тарасова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, и

__, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __, действующего на основании __, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п.4.ч.1.ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку дезинфицирующие средства, нетканые салфетки (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Киров, ул. Красноармейская д.74,

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена Контракта составляет __ руб. (__) __ коп., в том числе НДС (если облагается НДС).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, изменению не подлежит.

2.4. Оплата заказчиком по Контракту осуществляется после исполнения обязательств поставщиком по поставке всего Товара предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течении 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (приложение №2 к Контракту).

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. К обязательствам сторон положения ст. 317.1 ГК РФ не применяются.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. в случае окончания срока действия регистрационного удостоверения в период исполнения обязательств по Контракту, - представлять Заказчику копию заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления;

3.1.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.3 своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом, при этом срок приемки Заказчиком, предусмотеный настоящим Контрактом продлевается на время проведения экспертизы соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Маркировка, упаковка и транспортировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Упаковка должна соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям государственных стандартов, иным обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. Маркировка должна соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям государственных стандартов, иным обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации. Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара.

4.5. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

4.5. Товар, получивший повреждения при транспортировке, погрузке (разгрузке) в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Порядок поставки и документация

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Контракта, в срок: в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта силами Поставщика и за его счет, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. (время Московское).

5.2. Поставщик за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

5.3. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара (приложение N 2 к Контракту).

5.4. При поставке товара Поставщик представляет (передает Заказчику) в Месте доставки следующую документацию:

счет/счет-фактуру;

товарную накладную, оформленную в установленном законодательством РФ порядке в 2 (двух) экземплярах, подписанную Поставщиком;

акт приёма-передачи товара (по форме Приложения № 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах, подписанный Поставщиком;

копию свидетельства государственной регистрации на дезинфицирующие средства, выданного уполномоченным органом, заверенную Поставщиком;

копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями): действующие сертификаты соответствия или декларации о соответствии, заверенные Поставщиком, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ - при наличии;

инструкцию по применению на каждую единицу Товара на русском языке;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. В случае, если документы, указанные в пункте 5.4. Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с Товаром в Месте доставки, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

6. Порядок приемки

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение N 2 к Контракту), предоставленный Поставщиком.

6.2. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.4 Контракта.

6.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.4 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания Акт приема-передачи Товара (далее - мотивированный отказ), в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа ставит подпись, печать (при наличии) и направляет один экземпляр мотивированного отказа с подписью и печатью (при наличии) Поставщика, в адрес Заказчика заказным письмом, а также в срок, указанный в мотивированном отказе устраняет недостатки, указанные в мотивированном отказе своими силами и за свой счет.

6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение N 2 к Контраку) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 - 6.5 Контрака.

6.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение N 2 к Контракту).

6.7. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контраку (приложение N 2 к Контракту) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. Качество Товара

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации, выданным уполномоченным органом.

7.2. Гарантийный срок (остаточный срок годности, срок годности, срок хранения) Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Спецификации (Приложение N 1 к Контракту). Гарантийный срок (остаточный срок годности, срок годности, срок хранения) Товара подтверждается инструкцией по применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на упаковке Товара.

7.3. В соответствии с ч.1 ст.474 ГК РФ проверка качества товара может осуществляться дополнительно в пределах гарантийного срока (остаточного срока годности, срока годности, срока хранения) Товара. В течение гарантийного срока (остаточного срока годности, срока годности, срока хранения) Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества. Замена Товара производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

8.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.4 контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.4 - 8.5 контракта.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контрактом (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

8.15. В течение 20 дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию с требованием добровольной уплаты неустойки (штрафа, пени), в случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 7 дней, с момента получения претензии, требований об уплате неустойки (штрафа, пени), спор о взыскании передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

8.16. При неоплате (отказе от уплаты) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней), начисленным в соответствии с условиями настоящего контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) за обязательства, которые приняты Заказчиком, или удерживает сумму штрафа из суммы обеспечения исполнения контракта, из суммы обеспечения гарантийных обязательств (при нарушении гарантийных обязательств) или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени).

8.17. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 01.07.2024, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Исключительные права

10.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

10.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

11.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, и их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, и их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимые для целей Контракта законодательством, как дача, или получение, взятки, коммерческий подкуп, а так же действия, нарушающие требования применимого законодательства или международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение кем либо положений настоящего Раздела. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контраку до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.

13. Уведомления

13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письменной формы по почте по адресу другой Стороны с подтверждением о получении, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью.

13.2. Уведомление считается доставленным в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14. Заключительные положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

14.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке, ставших им известными в процессе исполнения настоящего Контракта, а также принять для этого все необходимые меры с использованием методов и способов защиты информации, установленных действующим законодательством.

14.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Поставщика, один - для Заказчика.

14.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

- Посмотреть таблицу с данными

15. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№ 1

к Контракту №_______________

от_______________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№ 2

к Контракту №_______________

от_______________

форма

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

от «__» ______ 20__ N _______

«Поставщик» __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и «Заказчик» ____________ (полностью наименование Заказчика (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контраку) в установленные сроки:

1.1. Наименование Товара:

1.2. Единица измерения Товара:

1.3. Количество:

1.4. Цена за единицу измерения _________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

1.5. В том числе: НДС ____% ________ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается НДС)

1.6. Серия Товара _________________

1.7. Срок годности Товара: _________________

2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

2.1. Товарная накладная от «__» ______ 20__ г. N _____

2.2. Счет/Счет-фактура от «__» _______ 20__ г. N _____

2.3. Копия(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) лекарственного(ых) препарата(ов) от «__» _______ 20__ г. N _____

2.5. Инструкция(ии) по применению Товара на русском языке.

2.6. Копия Спецификации (Приложение N 1 к Контраку).

2.7. Иные документы предусмотренные Контраком:

- Посмотреть таблицу с даннымиПротокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Цифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными4. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными