Тендер - Поставка дезинфицирующих средств и инсектицидов №289111941

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть41 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):620010, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Славянская, 43, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 до склада
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_2_Тех_задание_xx

Приложение № 2

к документации о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку дезинфицирующих средств и инсектицидов в марте 2025 году

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации для товаров данного вида: ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Таможенного союза «О безопасности упаковки» - ТР ТС 005/2011; и действующих ГОСТов. Качество каждой партии товара должно удостоверяться: декларацией о соответствии выданными ЕАС на серийное производство или на конкретную партию товаров, которая предоставляются Покупателю одновременно с товаром на товар, подлежащий обязательной сертификации (декларированию). Поставщик гарантирует качество, безопасность и нефальсифицированность каждой партии поставляемой продукции в течение сроков их годности. При выявлении несоответствия продукции условиям действующей технической документации по показателям качества, безопасности, и фальсифицированности товара поставщик берёт ответственность и все расходы на лабораторные исследования и уплату штрафных санкций на себя.

Директор ГАСУСО СО «Свердловский ПНИ» ______________________ Г.В. Домоховский

Заместитель директора _____________________ А.Л. Рыбичев

Дезинфектор ____________________ А.А. Бегичева

Ст. медсестра __________________ ЕТ. Сайгина

Приложение_3_Форма_заявки_на_участие_в_запросе_котировок_в_эл.формеxx

ОТ КОГО:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

заполнять строго по форме

КОМУ:

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме __________________ на право заключения договора,

(номер извещения)

проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты

- Посмотреть таблицу с данными

Являющийся субъектом малого (среднего) предпринимательства, выражаем свое согласие участвовать в запросе котировок в электронной форме на поставку ____________________________ и исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, проекте договора и направляем настоящую заявку.

Мы обязуемся, в случае признания нас победителями в проведении запроса котировок в электронной форме или в случае признания единственным участником закупки при несостоявшейся закупке, в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок, подписать договор не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня опубликования в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок в электронной форме.

В случае если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы вправе подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.

Мы согласны осуществить поставку ___________________ в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок и согласно нашим предложениям о цене товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет:

указать цену цифрами

указать цену прописью

в т.ч. НДС (если облагается НДС)

Заявленная нами цена договора включает все расходы Поставщика по поставке товара, в т.ч. стоимость товара, торговую наценку, расходы на тару/упаковку и стоимость услуг по доставке и разгрузке товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора с _______________ по _____________.

Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения.

Мы извещены, что в случае уклонения от заключения договора сведения о

- Посмотреть таблицу с данными

заносятся в Реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

следующим требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ.

9) информация и документы, определенные в соответствии с п. 2 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, согласно п.п а, б, в, г, д , е, ж, з , и п. 3 Постановления правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. .

- Посмотреть таблицу с данными

ЭЦП

**Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участником закупки

В заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «аналог», «аналогичный», «должен», «должно», «должен быть», «должно быть», «не должно», «может», «не может», «требуется», «требуются», «не менее», «не более», «менее», «более», «не хуже», «лучше», «выше», «ниже», «меньше», «больше», «>»,/ «

Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».

Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем документе, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем документе. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям, установленным извещением и будут отклонены.

Участнику закупки стоит руководствоваться действующими нормативными актами, устанавливающими требования к товарам. В случае если какой-либо из указанных в настоящих требованиях ГОСТ устарел, то следует руководствоваться действующим ГОСТом. Если требованиями в рамках одного пункта установлены требования к характеристикам нескольких различных марок, типов и т.п., значения характеристик которых не совпадает, участник закупки указывает характеристики только одного из требуемых товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, участник закупки в своей заявке должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок, несет участник закупки.

Указание наименования страны происхождения товара производится в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, принятым постановлением государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

В соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Таможенного союза, принятого Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17, страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством таможенного союза. Определение страны происхождения товаров осуществляется в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, регулирующими правила определения страны происхождения товаров.

Если в Приложении №2 к извещению «Техническое задание» поименовано несколько позиций товара и данные товары имеют одну страну происхождения, то участник закупки может указать (задекларировать) одну страну происхождения предлагаемого товара и прописать, что эта страна происхождения товара указана для всех товаров, поименованных в Приложении №2 к Извещению «Техническое задание».

В случае если в заявке предложены товары, произведенные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, и иностранного происхождения, то доля товаров исчисляется Заказчиком по цене за единицу товара, полученной как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 Постановления, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора (пп.д п.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

Приложение_5_расчет_обоснования_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4_договор_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № _______________

г. Екатеринбург «____» __________20__ г.

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Свердловский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Домоховского Геннадия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _______________________________________________, действующего на основании __________________________, вместе именуемые «Стороны», являющийся субъектом малого (среднего) предпринимательства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о в сфере закупок и по результатам проведения запроса котировок в электронной форме на основании протокола от __________ № ________________, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию иному лицу, действующему по доверенности (Получателю), ________________ (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1) в срок, указанный в разделе 4 договора,

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.3.Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара ).

1.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках договора, является свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

2. Цена договора.

2.1. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5, п. 2.6. договора.

2.2 Цена договора составляет: __________________ (__________________________) рублей ____ коп (в том числе НДС _______ если предусмотрено). Аванс не предусмотрен.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: за счет внебюджетных средств учреждения.

2.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость тары, расходы на упаковку, погрузку, доставку, разгрузку, уплату налогов и других обязательных платежей, стоимость сопутствующих услуг (работ), расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

2.6. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом изменение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества Товара Стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.

2.6.1. Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом, Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества Товара, предусмотренных договором.

3. Порядок расчетов

3.1 Оплата при поставке Товара одной партией по заявке: Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком Товар в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика (в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») на основании счета, счета-фактуры (при наличии).

3.2. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет Поставщика, после поставки всего предусмотренного договором количества Товара в полном объеме, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме № ТОРГ – 12 («универсального передаточного документа» ) на основании счета, счета-фактуры (при наличии).

3.3. Датой (днем) оплаты договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.4. Осуществление расчетов сопровождается банком ______________ и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

3.5. В течение _____ (_____) рабочих дней с даты оплаты Заказчиком Товара, Поставщик представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экз.) Заказчик должен подписать, заверить печатью и возвратить один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение ___(___________) рабочих дней с даты его получения.

3.6. В случае возникновения задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.

4. Сроки, место поставки товара

4.1 Поставка товара осуществляется одной партией в течение 25 календарных дней с даты заключения договора (дата подписания договора сторонами) по слгласованию с заказчиком с 8 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

4.2. Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Славянская д. 43, до склада заказчика.

4.4. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком (Получателем), товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа».

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.:_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили на адрес электронной почты Заказчика и (или) ответственного лица Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ» ) в порядке, установленном договором.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).

5.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь Законом о закупках, условиями договора.

5.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 и 6 договора,

5.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

5.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

5.1.6. При направлении в суд искового заявления с требованием о расторжении договора, в том числе, заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки.

5.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, документацию по прослеживаемости прохождения товара и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору на товар, входящий в реестр товаров подконтрольных национальному режиму прослеживаемости.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

5.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

5.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Назначить в день заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Поставщику информацию об ответственном лице письменно лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Поставщика. Ответственное лицо дезинфектор - тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5.2.7. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком (Получателем) товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

5.3.1.1. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

5.3.2. Направлять Заказчику (Получателю) запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе по контролю за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

5.4.2. Оказать сопутствующие услуги (работы), связанные с поставкой Товара в соответствии с п. 2.4. договора.

5.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.4 договора. Передать Заказчику (Получателю) Товары надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение №1).

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе и в случаях, указанных в разделах 6 и 7 договора.

5.4.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).

5.4.5. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в договоре.

5.4.7. Назначить в день заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика.

5.4.8. Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

5.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

6. Качество и комплектность товара

6.1. Товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации для товаров данного вида: ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Таможенного союза «О безопасности упаковки» - ТР ТС 005/2011; и действующих ГОСТов. Качество каждой партии товара должно удостоверяться: декларацией (сертификатом) о соответствии выданными ЕАС на серийное производство или на конкретную партию товаров, которая предоставляются Покупателю одновременно с товаром на товар, подлежащий обязательной сертификации (декларированию). Поставщик гарантирует качество, безопасность, и нефальсифицированность каждой партии поставляемой продукции в течение сроков их годности. Остаточный срок годности поставляемого товара не должен быть менее 80 %, если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

При выявлении несоответствия продукции условиям действующей технической документации по показателям качества, безопасности, и фальсифицированности товара поставщик берёт ответственность и все расходы на лабораторные исследования и уплату штрафных санкций на себя.

6.2. При выявлении несоответствия товара условиям настоящего договора, а также явных (очевидных) недостатков товара при его приемке, Покупатель должен предоставить Поставщику претензию с приложенным обосновывающих ее не позднее 14 дней с момента получения товара с приложением всех обосновывающих претензию документов. По истечении указанного срока для предъявления претензий, последние не принимаются.

6.3. Поставщик обязан проверить обоснованность претензии в месте нахождения товара, получить образцы некачественного товара и провести ее исследование за свой счет.

6.4. Претензии по количеству товара должны быть предъявлены и документально подтверждены в момент сдачи-приемки товара.

6.5. В случае обоснованности претензии и соблюдении претензионного срока Поставщик обязан за свой счет произвести доставку недостающего или замену некачественного товара.

6.6. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:

6.6.1. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику, надлежащим образом оформленный, пакет товаросопроводительной документации:

- декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации)

- инструкция по применению препарата.

6.6.2. На каждую партию Товара Поставщик передает на момент поставки Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара, (счет, счет-фактуру (товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ»).

6.7. Поставщик гарантирует качество, безопасность, и нефальсифицированность каждой партии поставляемой продукции в течение сроков их годности. При выявлении несоответствия продукции условиям действующей технической документации по показателям качества, безопасности, принадлежности к группе продукции и фальсифицированности товара поставщик берёт ответственность и все расходы на лабораторные исследования и уплату штрафных санкций на себя.

7. Тара, упаковка, маркировка порядок поставки

7.1. Поставщик отгружает товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

7.2. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

7.3. Маркировка индивидуальной упаковки и инструкция по применению должны быть на русском языке.

7.4. Товар должен быть поставлен в течение __3_ рабочих дней со дня направления Заказчиком заявки на поставку товара.

7.5. Поставка Товара осуществляется одной партией по заявке Заказчика, которая определяет сведения о наименовании, количестве и ассортименте Товара, стоимости.

7.6. Заявка подается Поставщику по телефону или по электронной почте по адресу Поставщика, указанному в договоре, или иным способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении.

7.7. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком (Получателем), товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» ).

7.8. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.:____________________ или на адрес электронной почты Заказчика и (или) ответственного лица Заказчика: ___________________. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ» ) в порядке, установленном договором.

8. Порядок сдачи и приемки товара

8.1 Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по качеству и количеству в месте поставки товара.

8.2 При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экз. товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа», счет, счет – фактуру (при наличии), а так же документы, указанные в Разделе 6 договора.

8.3. В течение _2___(двух) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 8.2. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара (партиями, по заявкам, по графику или ежемесячно) в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и Спецификации (Приложение № 1), и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» ) в течение __2__(_двух) рабочих дней либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов. оформленной в полном объёме с занесением полного списка приложений и подписанной уполномоченными лицами лично или по доверенности (с приложением копии доверенности).

Подписание накладной (акта о приёмке товара) свидетельствует о приёмке товара по количеству, приёмка по качеству и безопасности продукта проводится путём осмотра партии товара и экспертизы сопроводительных документов в течение 3 рабочих дней. При выявлении несоответствий качества товара и сопроводительных документов требованиям действующей нормативной документации (п. 6.4. данного договора) товар возвращается поставщику за его счёт после составления акта возврата товара. Поставка считается несостоявшейся, соответственно условия договора – не выполненными.

8.4. Заказчик (Получатель) вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из_____5_____человек.

8.5. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям договора, Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком (Получателем) своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим Законодательством.

8.6. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.

8.7. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 8.5 договора, оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Поставщиком обязательств по договору, в виде Заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика). Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

8.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы, указанной в п.8.5. договора, экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, результатов отдельного этапа исполнения договора приемочная комиссия должна учитывать отраженные в Заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

8.9. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

8.9.1. Приемочной комиссией Заказчика и (или ) экспертов, экспертных организаций, в присутствии представителя Поставщика осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар (партиями, по заявкам, по графику ежемесячно), в соответствии с разделом 6 договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

8.9.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

8.9.3. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии с заявкой заказчика.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1) или заявке, Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или ) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1) или заявке Заказчика, Заказчик извещает об этом Поставщика по тел.:_____________________. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее____1______рабочего дня.

8.9.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

8.9.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение _____2_______(_двух) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п.8.9.4 заменить Товаром надлежащего качества с измененными в соответствии со сроками и товаром сопроводительными документами.

8.9.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара, в том числе,

в случае:

- признания товара недоброкачественным;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение __2___ рабочих дней с момента размещения письма на официальном сайте ведомств. Поставщик согласует дату замены не позднее, чем 1___ рабочий день до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приема/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

8.9.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара (партиями, по заявкам, по графику ежемесячно), обнаружено после приемки на этапах хранения или в процессе подготовки к использованию, а также в течение срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделе «Реквизиты и подписи сторон» договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее _4__ часов с момента уведомления.

В течение __2__ (_двух) рабочих дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

8.9.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар (партиями, по заявкам, по графику ежемесячно) ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 9 договора и (или ) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

8.10. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

8.11. Приемка (оформление результатов приемки) поставленного Товара (после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.

8.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставленного Товара до их приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» ) Заказчиком несет Поставщик.

8.13. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение поставленного Товара до момента его приемки.

8.14 Товар должен доставляться транспортом в соответствии с требованиями к транспортировке с учетом исключения повреждения и порчи товара при транспортировке.

9. Обеспечение исполнения договора.

9.1. В целях заключения договора при наличии требования в закупочной документации об обеспечении договора, Поставщик предоставил следующее обеспечение исполнения своих обязательств: нет

В закупочной документации к закупке требования об обеспечении договора не предоставлялось.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее постановление - № 1042 от 30.08.2017), в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

10.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением № 1042 от 30.08.2017, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

10.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением № 1042 от 30.08.2017, в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

10.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.12. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.13. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами п.1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.14. За непредоставление информации обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены договора, Поставщик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

10.15 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора и находящихся на счете Заказчика;

- из цены договора, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

В случае удовлетворения Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик, руководствуясь ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет неустойку в доход бюджета Свердловской области.

Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Заказчиком платежным документом с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями договора.

10.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

10.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.18. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

10.19. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по договору.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

11.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

11.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

11.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

12. Порядок разрешения споров.

12.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать _3 (трех) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

13. Порядок изменения, расторжения договора

13.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора, в соответствии с Законом о закупках, Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях: несвоевременной поставки товара, поставки товара несоответствующего характеристикам, указанным в договоре, поставки некачественного товара и в иных случаях, установленных гражданским законодательством.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора, не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров, с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

13.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения договора другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.7. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме.

В случае расторжения договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщику за фактически исполненные обязательства по договору.

13.8. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение __14__ дней с даты получения предложения о расторжении договора.

14. Срок действия договора.

14.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания)Сторонами и действует по 31.12. 2025 г., а в части оплаты (выплаты неустойки, штрафов, возмещения убытков) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

15. Заключительные положения

15.1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

15.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны договора, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение _14__ рабочих дней, с даты такого изменения.

15.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.5. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

15.6. Изменения договора в соответствии с положениями Закона о закупках, договором оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

15.9. К договору прилагаются: приложение № 1 - Спецификация.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1 При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

16.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта.

Каналы уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: официальный сайт zabota015.msp.midural.ru

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела:

официальный сайт zabota015.msp.midural.ru

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

16.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.

16.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке.

16.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

17. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору от ____________ № ___________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_1_Документация_о_проведении_запроса_котировок_в_эл._форме ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 1

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Свердловский психоневрологический интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СМСП

предмет закупки

поставка дезинфицирующих средств и инсектицидов

г. Екатеринбург, 2025 г.

Информация о проведении запроса котировок в электронной форме для СМСП

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_Scan