Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для работы в научной лаборатории 2024 №285156086

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.11.2024 по 27.11.2024Место предоставления документации:см. прикреплённые файлыПорядок предоставления документации:см. прикреплённые файлыОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ИЗВЕЩЕНИЕ

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика.

2. Заказчик: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращённое наименование – ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России).

Место нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2

Почтовый адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона (факса): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3. Предмет договора: Поставка дезинфицирующих средств для работы в научной лаборатории 2024

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом договора

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – начальная (максимальная) цена договора не установлена.

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа – документация о закупке не предоставляется.

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Проект_договора - Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно – ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России) в лице первого заместителя генерального директора Карпенко Михаила Алексеевича, действующего на основании Доверенности №02-ДТ-114/23 от 19.12.2023, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны, и ,из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК» с другой стороны, в дальнейшем именуемые «СТОРОНЫ», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), пп. 1 п. 7.1. положения о закупке ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

• В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку: Дезинфицирующих средств для работ в научной лаборатории 2024 (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
• Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства Заказчику по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, ул. Аккуратова, д.11, пр. Пархоменко, д. 15, пр. Коломяжский, д. 21, пр. Коломяжский, д. 21, корп. 2, ул. Маяковского, д. 12, ул. Долгоозерная, д. 43, ул. Чайковского, д. 20, п. Солнечное, ул. Средняя д. 6 (далее – Место поставки). Конкретный адрес места поставки, указывается в заявке Заказчика (далее по тексту – Заявка, заявка на поставку, заявка Заказчика).

Заявка на поставку подписывается уполномоченным лицом Заказчика, указанным в п. 10.10 Договора.

1.3. Срок поставки Товара (срок исполнения основного обязательства): с даты заключения Договора по 20.12.2024 включительно.

1.3.1. Товар поставляется по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня её получения Поставщиком, но не позднее срока исполнения основного обязательства. Поставка Товара отдельными партиями допускается, если это следует из заявки Заказчика.

• Срок действия Договора определяется исходя из установленных Договором срока поставки Товара, а также срока оплаты и устанавливается по 28.12.2024, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора, а в случае, если количество поставляемого Товара в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) не определено, то максимальное значение цены Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести тридцать четыре тысячи двести сорок семь) рублей 00 копеек,

☒ в т.ч. НДС: 20 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать девять тысяч сорок один) рублей 17 копеек.

☐ НДС не облагается в соответствии с пунктом заполнить статьи заполнить главы заполнить Налогового Кодекса Российской Федерации.

Расчет цены Договора и (или) цена единицы Товара представлены в Спецификации.

2.2. Цена (максимальное значение цены) Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы, стоимость упаковки (тары), маркировки; затраты на доставку в Место поставки, погрузку/разгрузку, подъем на этаж/спуск по лестнице до места расположения, сборку, размещение, уборку мусора после распаковки, иные расходы, связанные с исполнением Договора и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена (максимальное значение цены) Договора определяется на весь срок исполнения Договора, может изменяться по соглашению Столон только в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара, не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.4. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

2.5. Оплата по Договору осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности Заказчика.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

В случае, если количество поставляемого Товара в Спецификации не определено, то оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из количества поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Договора (п. 2.1. Договора).

3.2. Оплата производится за фактически поставленный Товар на основании предоставленных Поставщиком в системе «СБИС ЭДО» [1] электронных документов:

- счета на оплату поставленного Товара,

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 [2] ,

- счета–фактуры (кроме организаций, освобожденных от исполнения обязанности по уплате НДС),

- подписанного Сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, предусмотренного в приложении №2 к Договору (далее по тексту - документ о приемке),

- подписанной уполномоченным лицом Заказчика заявки на поставку.

3.3. Срок оплаты - в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара и подписания Сторонами документа о приемке.

Авансирование не предусмотрено.

3.3.1. Заказчик вправе удерживать суммы неустойки (пени, штрафа) при проведении расчета по Договору.

3.4. На всех документах, перечисленных в пункте 3.2 Договора, обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

3.5. В случае, если Поставщиком является юридические лицо – плательщик НДС, Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее оформление и/или несвоевременное предоставление Заказчику первичных документов и счетов-фактур, необходимых для получения Заказчиком налоговых вычетов, и по требованию Заказчика обязан в трёхдневный срок устранить выявленные дефекты в указанных документах.

В случае получения Заказчиком отказа налоговых органов в возмещении НДС (предоставлении налоговых вычетов) по причине неправильно оформленных счетов-фактур, иных документов и отказа Поставщика устранить выявленные дефекты в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта Договора, Поставщик обязуется возместить Заказчику суммы НДС, а также возможные пени и штрафы, начисленные Заказчику по данному основанию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика в место поставки Товара на условиях, предусмотренных пунктом 1.2 Договора.

4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты осуществления поставки Товара Поставщик направляет ответственному лицу Заказчика по электронной почте, указанной в п. 10.10. Договора, заявку для получения пропуска для въезда (прохода) на территорию Заказчика транспортного средства (представителя Поставщика) с указанием в ней информации о дате и времени доставки Товара, Места поставки, номенклатуры и количества отгружаемого Товара, модели и государственного регистрационного знака транспортного средства, Фамилии Имени Отчества (при наличии) представителя Поставщика.

В случае направления Поставщиком заявки для получения пропуска на территорию Заказчика в день поставки Товара, поставка Товара может осуществляться только с согласия Заказчика, Поставщик несет риск просрочки поставки Товара и возможные в связи с этим дополнительные издержки.

4.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляются Поставщиком по рабочим дням с 09.00 до 14.00 часов. Поставщик обязан поставить Товар только в указанный период времени.

4.4. Товар поставляется только по заявке Заказчика. Поставка Товара без заявки Заказчика не допускается.

4.4.1. Заявка должна быть подана не позднее количества дней, предусмотренных на исполнение Заявки (п. 1.3.1. Договора), до окончания срока исполнения основного обязательства, указанного в п. 1.3. Договора.

4.4.2. Поставщик обязуется поставить Товар по заявке Заказчика в срок, установленный в п. 1.3.1. Договора, но в пределах срока исполнения основного обязательства. Поставка Товара по окончанию срока исполнения основного обязательства не допускается.

Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

4.4.3. Номенклатура, количество поставляемого Товара, Место поставки устанавливается в заявке Заказчика.

4.4.4. Заказчик направляет Поставщику Заявку в электронном виде, подписанную неквалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заказчика, по адресу электронной почты Поставщика, указанному в п. 10.10. Договора или разд. 11. Договора.

В п. 10.10. Договора Поставщик обязан указать информацию об ответственном за поставку Товара лице и адрес электронной почты для направления заявок Заказчиком.

4.4.5. Направление Заявок Поставщику за пределами срока, установленного п. 4.4.1. Договора, не допускается.

4.4.6. Заявка считается полученной Поставщиком в день отправки её Заказчиком.

4.4.7. Заказчик вправе не подавать Заявку. Обязанность поставить Товар возникает у Поставщика исключительно при подаче Заявки Заказчиком.

4.4.8. В случае, если количество поставляемого Товара в Спецификации не определено, количество поставляемого товара по Договору определяется заявками Заказчика. Общая стоимость поставленного по заявкам Заказчика Товара не должна превышать максимальное значение цены Договора, указанное в п. 2.1. Договора.

где ЦД – общая стоимость поставленного по заявкам Заказчика Товара (цена Договора), которая не может превышать максимальное значение цены Договора, указанное в п. 2.1 Договора (ЦД ≤ ЦДmax);

ЦДmax – максимальное значение цены Договора, указанное в п. 2.1 Договора;

Цi - цена единицы Товара, указанная в Спецификации (приложение №1 к Договору);

Vi - объем поставляемого Товара согласно заявкам Заказчика;

n - конечное значение (диапазон суммирования), которое равно значению суммируемых величин (например, количество заявок Заказчика).

4.5. В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром документы:

а) Заполненную и распечатанную из «СБИС ЭДО» с ЭЦП Поставщика товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) в 2-х экземплярах.

б) Заполненный и распечатанный из «СБИС ЭДО» с ЭЦП Поставщика документ о приемке, предусмотренный в приложении №2 к Договору.

в) Копию подписанной уполномоченным лицом Заказчика Заявки, на основании которой осуществлена поставка Товара.

г) Инструкцию по применению Товара на русском языке (при наличии).

д) Техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при наличии).

е) Документы (копии), удостоверяющие соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, декларация о соответствии, паспорта на русском языке).

ё) Копию регистрационного удостоверения на Товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1416), в случае поставки медицинского изделия.

ж) Заполненную и распечатанную из «СБИС ЭДО» с ЭЦП Поставщика счет-фактуру на Товар, подлежащий прослеживаемости согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 1110 [3] (предоставляется в случае отсутствия УПД). Счет-фактура на прослеживаемы Товар должна содержать реквизиты прослеживаемости, информация о Товаре должна соответствовать информации, указанной в документах, предоставленных Заказчику при поставке Товара.

4.5.1. При поставке Товара на каждую заявку Заказчика Поставщик формирует отдельный пакет документов, предусмотренный п. 4.5. Договора. Формирование Поставщиком товарной накладной или УПД, документа о приемке, счета одновременно по нескольким заявкам Заказчика не допускается.

4.6. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении, употреблении, ремонте, не восстановленным, у которого не меняли составные части, не иметь дефектов, связанных с его изготовлением либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.

4.7. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.7.1. Наименование Товара должно соответствовать наименованию, указанному в Договоре. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и обеспечивать его сохранность в пути следования и в течение срока годности или срока эксплуатации.

4.7.2. Товар, требующий специальных условий хранения и транспортировки, должен быть сепарирован от иного товара и обеспечен соответствующей упаковкой, маркировкой, условиями хранения для сохранения качества и безопасности Товара.

4.7.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки, транспортировки, хранении.

4.8. Поставщик обязан предоставить по запросу Заказчика, всю необходимую информацию и документы об условиях хранения Товара.

4.9. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

4.10. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в Договоре.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

5.1. Подтверждение факта поставки Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

а) проверку номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение №1 к Договору) и заявке Заказчика;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями п. 4.5. Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара.

5.2. В день получения Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, явным видимым повреждениям упаковки. Заказчик не принимает Товар, не соответствующий Договору или заявке на поставку по количеству или ассортименту, поставляемый в грязной таре (упаковке) или поврежденной таре (упаковке), либо не имеющий сопроводительных документов, указанных в пункте 4.5 Договора.

По факту получения Товара уполномоченное лицо Заказчика подписывает представленную Поставщиком в 2-х экземплярах заполненную и распечатанную из «СБИС ЭДО» с ЭЦП Поставщика товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД, в указанном документе проставляет дату получения Товара и один экземпляр возвращает Поставщику. В этот же день Заказчик подписывает товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД в системе «СБИС ЭДО».

5.3. Риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.

5.4. Приёмка Товара по качеству, комплекту, техническим и функциональным характеристикам осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.

5.5. По факту приёмки Товара Заказчик подписывает документ о приемке. Документ о приемке утверждается уполномоченным представителем Заказчика в срок, установленный п. 5.4. Договора.

К документу о приемке может прилагаться фотоотчет.

5.6. Заказчик не принимает Товар, не соответствующий Договору или заявке Заказчика.

5.6.1. Если при приемке выявлены количественные и (или) качественные расхождения, а также несоответствие ассортимента принятых Товаров сопроводительным документам Поставщика, Поставщику в срок, установленный п. 5.4. Договора, направляются документ о приемке со сведениями о количественном и качественном расхождении при приемке Товара и претензионное письмо, в котором Заказчик описывает основания отказа от приемки поставляемого Товара и указывает срок для устранения данных недостатков.

5.6.2. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

5.6.3. Обнаружение недостатков, препятствующих повторной приемке Товара, либо нарушение сроков устранения недостатков являются существенными нарушениями Договора.

5.7. После устранения недостатков Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и срок, предусмотренные п. 5.4, п. 5.5. Договора.

5.8. В случае установления факта несоответствия качества поставленного Поставщиком Товара требованиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций). В случае установления по результатам экспертизы несоответствия товара требованиям Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы.

5.8.1. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертизы (проверок, исследований), проведенных Заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) проводятся за счет Поставщика в независимой экспертной организации, отобранной Заказчиком.

5.8.2. Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Договора) до 100 процентов от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Договора в момент передачи Товара Заказчику.

5.8.3. В случае, если Товар или его часть (партия) не приняты Заказчиком, то такой Товар будет находиться у Заказчика на ответственном хранении. При этом Поставщик обязан забрать такой Товар у Заказчика в срок, не превышающий срок, установленный Заказчиком для устранения выявленных при приемке Товара недостатков.

5.8.4. Для подтверждения качества и безопасности поставляемого Товара Заказчик вправе запросить контрольные образцы Товара. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты запроса передать Заказчику для утверждения контрольный образец Товара с документами о качестве и безопасности Товара, предусмотренными законодательством РФ и Договором.

5.8.5. Заказчик утверждает контрольные образцы в части соответствия видимым характеристикам, либо направляет в адрес Поставщика уведомление о несоответствии контрольного образца характеристикам товара, установленным в Спецификации к Договору. По получению такого уведомления Поставщик обязан в указанные в уведомлении сроки передать Заказчику для утверждения повторный контрольный образец соответствующего Товара.

5.8.6. Утвержденные Заказчиком контрольные образцы Товара засчитываются в счет объема поставки по Договору.

5.8.7. Непредставление Поставщиком контрольных образцов Заказчику в установленные сроки, либо двукратная передача Заказчику контрольных образцов, не соответствующих Спецификации, является существенным нарушением Поставщиком обязательств по Договору.

5.8.8. Поставляемый Товар должен быть идентичен контрольным образцам утвержденным Заказчиком.

5.9. При обнаружении Заказчиком факта недопоставки Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 24 (двадцати четырех) часов момента получения уведомления от Заказчика.

5.10. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного Товара осуществляются силами и средствами Поставщика.

5.11. Право собственности на Товар переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

6. ПРАВА И ОБЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

6.1.2. в установленный Заказчиком срок заменить некачественный или не соответствующий условию об ассортименте Товар, или восполнить его недостачу. Товар, несоответствующий Спецификации (приложение № 1 к Договору), некачественный Товар, а также расходы по замене такого Товара оплате Заказчиком не подлежат;

6.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.4. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

6.1.5. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

6.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

6.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Договора.

6.1.8. не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты осуществления поставки Товара направить ответственному лицу Заказчика по электронной почте, указанной в п. 10.10. Договора, заявку для получения пропуска для въезда (прохода) на территорию Заказчика;

6.1.9. осуществлять поставку Товара в полном объеме Заявки на поставку;

6.1.10. соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору;

6.1.11. указывать при оформлении первичных учетных документов наименование поставляемого Товара в соответствии с наименованием в регистрационном удостоверении на медицинское изделие, в случае поставки медицинских изделий.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

6.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

6.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар, за исключением случаев, когда Заказчик вправе требовать замену Товара или отказаться от исполнения Договора;

6.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

6.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

6.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

6.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;

6.4.5. требовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

6.4.6. отказаться от приемки несоответствующего условиям Договора Товара;

6.4.7. требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором;

6.4.8. отказаться от приемки Товара, в первичных учетных документах на который указано наименование поставляемого Товара, не соответствующие наименованию в регистрационном удостоверении на медицинское изделие, в случае поставки медицинского изделия.

6.4.9. осуществлять приемку Товара с привлечением приемочной комиссии Заказчика, проводить экспертизу Товара с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций).

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• Поставщик предоставляет гарантийный срок на Товар, установленный изготовителем Товара, но не менее 2 (двух) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком документа о приемке. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
• Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
• Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара.
• Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, а также замену некачественного Товара в срок, установленный Заказчиком в претензионном письме.
• Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока или срока эксплуатации Товара. Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения или эксплуатации Товара. Замена Товара производится в течение срока, указанного в уведомлении Заказчика.
• Некачественный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет или должен быть вывезен им в пятидневный срок с даты направления Заказчиком соответствующего требования Поставщику.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа Работ), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом Работ) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа составляет 10% цены Договора (цены заявки на поставку).

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

8.7. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.10. Заказчик имеет право удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8.11. При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Договора, такой обмен осуществляется с использованием системы «СБИС ЭДО» путем направления электронных уведомлений или электронной почты, указанной в Договоре.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.13. Если Поставщик нарушит указанные в п. 10.7. Договора заверения и гарантии или законодательство, он обязуется возместить Заказчику убытки, которые последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в соответствующих решениях налоговых органов. Срок возмещения убытков - 20 календарных дней со дня получения Поставщиком мотивированного требования от Заказчика.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5-ти дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в связи с односторонним отказом Стороной от исполнения Договора, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем, внесудебном порядке в случаях если:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократное нарушение Поставщиком срока поставки Товара;

- однократное нарушение срока поставки Товара, в случае если нарушение срока поставки товара вдовое превышает срок поставки товара, предусмотренный пунктом 1.3.1 Договора;

- Поставщик нарушил заверения и гарантии, указанные в п.10.7 Договора.

10.3.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что в отношении Поставщика применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

10.4. По вопросам, не предусмотренным условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней со дня её получения.

10.6. Антикоррупционная оговорка:

10.6.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.7. Поставщик с целью исполнения Договора дает Заказчику следующие заверения и гарантии:

10.7.1. Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем;

10.7.2. Исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения Поставщика, указанному в разделе 11 Договора;

10.7.3. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

10.7.4. Поставщик не является фирмой – «однодневкой» (в соответствии с Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок») и не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации» (Под адресом «массовой регистрации» понимается адрес, указанный при государственной регистрации в качестве адреса большого количества юридических лиц, в отношении всех или значительной части которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу невозможна);

10.7.5. Поставщик не находится в процессе ликвидации, не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

10.7.6. На день заключения Договора деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.7.7. Поставщиком в целях заключения и исполнения Договора получены все необходимые согласия, одобрения и разрешения, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными документами;

10.7.8. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять Договор;

10.7.9. Лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени Поставщика, на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;

10.7.10. На дату заключения Договора Поставщик, его работники, аффилированные лица и (или) посредники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не требовали, не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ, связанных с Договором;

10.7.11. В отношении Поставщика отсутствуют существенные претензии государственных органов, в том числе налоговых, а также третьих лиц;

10.7.12. Поставщик является добросовестным налогоплательщиком налогов и сборов, им уплачиваются все налоги и сборы, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.7.13. Все операции Поставщика полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

10.7.14. Поставщик проявит должную осмотрительность при выборе лиц, привлекаемых им для исполнения Договора, в связи с чем все заверения и гарантии Поставщика, указанные в Договоре, распространяются, в том числе, на третьих лиц, привлеченных им к исполнению Договора.

10.7.15. В отношении Поставщика не применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

10.8. Все согласованные между Заказчиком и Поставщиком изменения или дополнения к Договору и спецификации оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

10.9. Настоящий Договор подписан в форме электронного документа с применением усиленных электронных подписей Сторон. Дополнительные соглашения к Договору, в том числе соглашение о расторжении Договора, оформляются в виде электронных документов с использованием усиленных электронных подписей Сторон.

10.9.1. Договор, дополнительные соглашения к Договору направляются Стороне на подпись с использованием программы для ЭВМ «СБИС ЭДО» (далее – СБИС) (https://online.sbis.ru/, идентификатор Центра Алмазова: 2BEf8645bd24b6d11e29e▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5). Порядок подключения СБИС ЭДО, отправки и получения электронных документов в СБИС ЭДО определяется регламентом оператора ЭДО ООО «Компания «Тензор» https://sbis.ru/help/edo/info.

10.9.2. Для работы в системе СБИС Стороны договора:

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора;

- обеспечивают регистрацию в СБИС в соответствии с регламентом оператора ЭДО;

- используют для подписания в СБИС электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

10.9.3. Стороны признают, что используемые в СБИС электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

10.9.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга в СБИС при заключении и исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

10.9.5. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату по Договору за поставленные Товары, в случае непредставления Поставщиком документов о приемке в СБИС.

10.10. Представители Сторон, обеспечивающие ведение Договора и контроль исполнения его условий:

от Заказчика:

Специалист МТО Кузьменко В.В.

тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

от Поставщика:

тел.,

e-mail:

10.11. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

1) Приложение №1 – Спецификация.

2) Приложение №2 – Акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(образец).

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: - Посмотреть таблицу с данными

Документ подписан электронными подписями сторон:

1Приложение №1

к Договору № от указать да

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого [8] на общую сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тридцать четыре тысячи двести сорок семь) рублей 00 копеек,

☒ в т.ч. НДС: 20 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать девять тысяч сорок один) рублей 17 копеек.

☐ НДС не облагается в соответствии с пунктом заполнить статьи заполнить главы заполнить Налогового Кодекса Российской Федерации.

Документ подписан электронными подписями сторон:

Приложение №2

к Договору № указаовора от указ

Программа для ЭВМ «СБИС ЭДО» (далее – «СБИС», «СБИС ЭДО») (https://online.sbis.ru/, идентификатор Центра Алмазова: 2BEf8645bd24b6d11e29e▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5). Порядок подключения СБИС ЭДО, отправки и получения электронных документов в СБИС ЭДО определяется регламентом оператора ЭДО ООО «Компания «Тензор» https://sbis.ru/help/edo/info. ↑

В случае применения Поставщиком в первичном учете универсального передаточного документа (далее - УПД), Поставщик вправе предоставить УПД в качестве документа, подтверждающего факт поставки. ↑

В случае применения Поставщиком в первичном учете универсального передаточного документа (УПД), Поставщик вправе предоставить УПД. ↑

В случае заключения Договора с физическим лицом, в обязательном порядке указываются:

- ФИО;

- Паспортные данные;

- Место жительства; ↑

↑

Указывается в обязательном порядке. В случае отсутствия сведений Договор подписанию не подлежит. ↑

В соответствии с п. 7.1. Договора Поставщик предоставляет гарантийный срок на Товар в соответствии с установленным изготовителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. ↑

Если количество поставляемого Товара в Спецификации не определено, то определено максимальное значение цены Договора. ↑