Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №303500654

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть54 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Самарская облМесто поставки (адрес):г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 99
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков форма_котировочной_заявки Приложение №1

Фирменный бланк

участника закупки

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

Настоящей заявкой мы (я), ___________________________________________________

_________________________________________________________________________.

(наименование участника закупки)

ИНН организации (для юридического лица) ____________________.1

__________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок)

находящ__ся по адресу: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

(адрес место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица))

изучив размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок, сообщаем (ю) о своем согласии осуществить_________________________________________________

(выбрать нужное в зависимости от объекта закупки:

выполнение работ, оказание услуг

__________________________________________________________________________

(полное наименование объекта закупки)

и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок (техническом задании, проекте контракта) от "____" ___________________ 20 ___ г. (дата размещения извещения в единой информационной системе)

извещение № __________ (номер извещения в единой информационной системе).

Цена на товар (работы, услуги) указана с учетом всех обязательных затрат и платежей и составляет __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

(сумма указывается прописью)

С условиями, порядком и сроком оплаты (я) мы согласен (ны).

Банковские реквизиты: ____________________________

____________________________

____________________________

_________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Данный реквизит не является обязательным

ТЗ_25_-2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование_НМЦК_дез - Посмотреть таблицу с даннымиинф_карта УТВЕРЖДАЮ

- Посмотреть таблицу с данными

договор_на_поставку_дез.

ДОГОВОР №

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение Самарской области ''Самарский дом-интернат предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства '', в лице Герасимовой Т.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________в лице _______________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего договора именуемые «Стороны», в порядке установленном Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о КС), на основании результатов ______________________(протокол от «____» _________ 20__ г. № ________)заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является: Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУ СО ''Самарский дом-интернат''(далее Товар).

Наименование, количество, характеристика, стоимость Товара указываются в Спецификации (приложение № 1 к Договору) и (или) Техническом задании (приложение № 2 к Договору).

Товар не относится к основным производственным средствам Поставщика, не используется, и не использовался Поставщиком в производственной деятельности.

Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков требований третьих лиц.

1.4 Договор заключается в электронной форме в соответствии с Положением о закупках ГБУ ОС «Самарский молодежный пансионат для инвалидов»

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ____рублей 00 копеек (___ тысяч рублей 00 копеек 1 .

Источник финансирования средства бюджетного учреждения, в том числе по годам:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена Договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара, стоимости охраны груза при транспортировке, стоимости транспортировки груза на склад Заказчику, стоимости тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему Договору, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора.

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указывается: дата, номер счета и договора.

2.5. Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента получения подписанных товарных накладных, на основании выставленного Поставщиком счёта, счёта-фактуры (в случае цены с НДС), в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

2.6. Датой (днем) оплаты Договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания соответствующего акта.

2.8. Товар, не заказанный Заказчиком в порядке, установленном в Договоре, приемке и оплате не подлежит. Если же заказчик принял такой Товар, то этот товар подлежит оплате по ценам, установленным настоящим Договором.

2.9. По Договору осуществляется банковское сопровождение в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 3

2.10. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Заказчик должен обеспечить согласование новых условий Договора, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Договора и (или) количеству товара, предусмотренных Договором 4 .

2.11. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии бюджетным и автономным учреждениям, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны настоящего Договора могут прийти к соглашению о внесении изменений в настоящий Договор в части размера и (или) сроков оплаты и (или) объема поставляемого товара 5 .

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке. Требования к качеству и комплектности Товара указываются в Техническом задании.

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.2.1. Поставщик гарантирует, что:

3.2.1.1. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является контрафактной продукцией в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы, не является предметом иных договорных (договорных) обязательств и свободный от любых прав третьих лиц.

3.2.1.2. Исполнение обязательств по Договору не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком.

3.3. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 15дней со дня их обнаружения.

3.4. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

3.5. Условия хранения Товара на складе Поставщика и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

3.6. По согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, за исключением случаев, предусмотренных Законом о КС.

3.7. Гарантийный срок на поставляемый Товар, гарантийные обязательства, срок, с которого начинает течь гарантия, требования к гарантийному обслуживанию, к расходам на обслуживание Товара в гарантийный срок, наличие гарантии производителя, условия и срок гарантии производителя, указываются в Техническом задании.

3.8. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.

3.9. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 6

4.1. . Место, сроки, условия (периоды) поставки и порядок приема-передачи Товара, включая перечень документов по исполнению обязательств, предоставляемых Поставщиком, указываются в Техническом задании (приложение № 2 к Договору).

В случае поставки Товара одной партией поставка осуществляется в срок, установленный Техническим заданием.

Заказчик по согласованию с Поставщиком может внести изменения в заявку.

Заказчик вправе потребовать от Поставщика представления образца Товара при единовременной поставке или перед поставкой первой партии Товара.

4.2. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента приемки Товара Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

4.3. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента прекращения права собственности на Товар.

4.4. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по Договору.

4.5. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром все необходимые документы (сертификат соответствия, сервисную книжку, справку-счет, инструкцию по эксплуатации), информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования поставляемого Товара. Не предоставление Заказчику любого из упомянутых документов означает некомплектную поставку и является основанием для отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи.

4.6. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора и (или) потребовать осуществить поставку недопоставленного Товара в течение 3 дней с даты поставки некачественного или недопоставленного Товара. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

4.7. При приемке товара Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.

4.9. В случае привлечения к проведению экспертизы экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы товара оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора к качеству товара, в заключение указываются предложения об устранении установленных нарушений с указанием срока их устранения, либо указывается невозможность устранения соответствующих нарушений 7 .

4.10. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.11. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного Товара осуществляется в порядке, установленном в Техническом задании, в срок не более пяти рабочих дней и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в срок не более пяти рабочих дней приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.13. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 10 дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения, замены Товара и возмещения убытков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик по Договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям Договора и приложений к нему.

5.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки.

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Перед началом единовременной поставки или перед поставкой первой партии Товара направить Поставщику заявку по форме согласно п. 5.2.1 Договора на поставку образца Товара, указанного в Спецификации, в срок, не превышающий 5 дней.

5.1.9. Направить в адрес Поставщика претензию в случае несоответствия образца Товара условиям документации, Технического задания, Спецификации, либо не поставки образца Товара в срок, установленный п. 5.1.8 Договора, с установлением сроков для устранения выявленных нарушений. Неисполнение Поставщиком претензии является ненадлежащим исполнением им обязательств, ответственность за которое предусмотрено разделом 7 Договора.

5.2. Заказчик по Договору обязан:

5.2.1. Направлять поставщику заявку на поставляемый Товар посредством телефонной, факсимильной связи, телефонограммы или электронной почты с указанием ассортимента и количества при осуществлении поставки по заявкам согласно Спецификации;

5.2.2. Обеспечить приемку поставленного Товара.

5.2.3. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Договора.

5.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5.2.5. Возвратить Поставщику, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору, денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании Поставщика.

5.2.6. Осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, соисполнителе в рамках исполнения настоящего Договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик по Договору вправе:

6.1.1. Требовать своевременной приемки Товара.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

6.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей.

6.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.5. В случае направления Заказчиком заявки на поставку образца Товара согласно пункту 5.1.8 Договора Поставщик вправе приступить к поставке всей партии Товара в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Договора, только после утверждения Заказчиком образца Товара.

6.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

6.2. Поставщик по Договору обязан:

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами по товарным накладным.В случае поставки Товара по заявкам Заказчика обеспечить поставку Товара на основании заявок Заказчика с периодичностью, установленной в пункте 4.1 настоящего Договора. В случае поставки Товара одной партией поставка осуществляется в срок, установленный Техническим заданием;

6.2.2. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя обязательств составляет 10дней с момента получения запроса Заказчика.

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Договору.

6.2.6. Предоставлять Заказчику акт сверки по настоящему Договору в срок не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.2.7. В случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Товара сверх фактически поставленного количества Товара Поставщик обязан возвратить сумму излишне полученных денежных средств Заказчику.

6.2.8. Уведомить Заказчика о привлечении соисполнителей, в рамках настоящего Договора, для этого Поставщик направляет Заказчику копии заключенных договоров.

6.2.9. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.10. Поставщик дает согласие на проведение в отношении него проверок Заказчиком и органами государственного финансового контроля в части, связанной с исполнением настоящего Договора.

6.2.11. В случае изменения своего расчетного счета в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН:

КПП:

БИК:

Банк:

Расчетный счет:

Лицевойсчет:

ОКТМО-

Коддохода - .

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере (за исключением случаев, указанных в п. 7.5 – 7.7 настоящего Договора) 8 :

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о КС, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере. 9

1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о КС), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 :

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 11 :

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.8. За непредоставление Поставщиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Договора, Заказчик взыскивает с Поставщика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства 12 .

7.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 13 Поставщик несет ответственность в виде штрафа, устанавливаемого в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Договором.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. К обстоятельствам непреодолимой обстоятельств силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров, отсутствие необходимых денежных средств.

7.13. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

7.14. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней.

7.15. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков производится за счет обеспечения по настоящему Договору, указанного в разделе 8 Договора. Взыскание с обеспечения Договора осуществляется по требованию Заказчика во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения Договора или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с Поставщика в добровольном порядке либо в судебном порядке.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.17. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.6 Договора, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 14

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме____не устанавливается

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

9.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действий, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до ____________, а в части расчетов - до полного их завершения, если такое условие не будет противоречить положениям действующего законодательства.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

10.3. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений Поставщик в течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.6. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами.

10.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Поставщик обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Поставщик обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Договора, для любых целей без предварительного согласия Заказчика.

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Поставщика Договором, не распространяются на общедоступную информацию.

Поставщик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Договору требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

10.10. Договор заключается в электронной форме в соответствии со статьей 83.2 Закона о КС.

10.11. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.12. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

10.13. Приложение № 1 «Спецификация» и Приложение № 2 «Техническое задание» к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

№ от "_____"а 202 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

^ Налоговая ставка устанавливается в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается».

^ Указывается сумма планируемых платежей по Договору из соответствующих источников финансирования в соответствующих финансовых годах.

^ Данный пункт применяется, если условия договора подпадают под случаи банковского сопровождения договора в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2014 № 800.

^ Данный пункт применяется в случае, если Заказчик является получателем бюджетных средств

^ Данный пункт применяется в случае если Заказчиком является бюджетное и автономное учреждение.

^ Если договор заключается на срок более чем три года и цена договора составляет более чем сто миллионов рублей, договор должен включать в себя график исполнения договора.

^ В случае проведения экспертизы поставленного товара заказчиком своими силами, составление заключения не требуется.

^ Размер штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

^ Размер штрафа применяется при условии, если закупка проведена в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.

^ Размер штрафа применяется при условии, если торги проводились на право заключения договора.

^ Размер штрафа применяется при условии, если обязательство не имеет стоимостного выражения.

^ Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена договора при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775.

^ Пункт 7.9договора применяется при установлении условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

^ Положения договора об обеспечении исполнения договора не применяются в случае:

1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями договора, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Заказчик вправе установить, что настоящий раздел не применяется в случае заключения Договора при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфом 3.1 главы 3 (если начальная (максимальная) цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 1,3,4 части 2 статьи 83.1 Закона о КС.

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Закона о КС.