Тендер - поставка дезинфицирующих средств №272788154

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx
• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть54 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Псковская облМесто поставки (адрес):182110, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ГАГАРИНА, Д.9
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.05.2024 по 03.06.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:17.05.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:182110, Российская Федерация, Псковская обл., г. Великие Луки, Проспект Гагарина, 9Дата подведения итогов:06.06.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ОБОСНОВАНИЕ_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Приказу от 17.05.2024 г. № 153-з

ГАУЗ ПО «Великолукская СП»

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении аукциона в электронной форме

на поставку дезинфицирующих средств для нужд ГАУЗ ПО «Великолукская СП»

г. Великие Луки

2024 г.

Настоящая аукционная документация (далее по тексту – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ ПО «Великолукская СП»

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Ц iед – искомое значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником i

Ц maxed – начальная (максимальная) цена единицы каждого товара (работы, услуги), являющегося предметом закупки

Ц imax – предложение участника i о цене договора

Ц max – начальная (максимальная) цена договора

Соотношение в составе заявки цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения оценивается путем сравнения величин Ц ir и Ц if , где

Ц ir – цена российских товаров, предлагаемых к поставке

Ц if – цена иностранных товаров, предлагаемых к поставке

Ц ir = Ц iед х V ir

Ц iед – значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником i, определенное по указанной выше методике

V ir – количество (объем) предлагаемых к поставке товаров российского происхождения в соответствии с заявкой участника i

Ц if = Ц iед х V if

Ц iед – значение цены единицы товара, работы, услуги, предлагаемых участником i, определенное по указанной выше методике

V if – количество (объем) предлагаемых к поставке товаров иностранного происхождения в соответствии с заявкой участника i

Если Ц ir > Ц if , то действие, определенное п. 3 ПП 925, в отношении участника i не осуществляется

8. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

Установлены следующие требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Описание участника закупки товара (работы, услуги), являющегося предметом закупки, должно содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в разделе 2 «Техническое задание» настоящей документации; указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара (при необходимости).

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», то есть должны быть конкретными.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе 2 «Техническое задание» настоящей документации.

Если в техническом задании заказчиком значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, превышающем заданный в техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

Пример. В техническое задание установлено: «В кабинете должны быть установлены светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность не менее 45 Вт, угол луча не менее 165 градусов». Предложение участника: «В кабинете устанавливаются светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность 60 Вт, угол луча 165 градусов»

Если в техническом задании заказчиком устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. Если в техническом задании заказчиком устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…».

Пример. В техническое задание установлено: «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения должна использоваться труба с температурным диапазоном эксплуатации: диапазон должен быть не менее от -40 до +95 градусов Цельсия.». Предложение участника: «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения используется труба с температурным диапазоном эксплуатации от -40 до +95 градусов Цельсия», или участник может указать диапазон шире, например, «от -50 до +120 градусов Цельсия».

Если в техническом задании заказчиком значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в техническом задании, но без сопровождения словом «до». Если в техническом задании заказчиком указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», участником закупки должен быть предложен товар, со значениями, заданными в техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

Сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать разночтений и двусмысленных толкований.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия комиссией по осуществлению закупок решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией.

9. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, порядок подведения итогов закупки; порядок внесения изменений в заявки; место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; последствия признания закупки несостоявшейся

Порядок, место подачи заявок:

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и ценового предложения. Обе части заявки направляются участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Ценовые предложения подаются участниками в ходе проведения аукциона.

Заявка на участие в аукционе подается заказчику в электронной форме на Электронной площадке РТС-тендер в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rts-tender.ru. в личном кабинете участника в соответствии с регламентом электронной площадки.

Порядок подачи ценового предложения:

Ценовые предложения подаются участниками в ходе проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Время ожидания ценового предложения 10 минут.

Дата начала подачи заявок:

17.05.2024

Дата и время окончания срока подачи заявок (по местному времени):

03.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00

Дата рассмотрения первых частей заявок (по местному времени):

04.06.2024

Дата и время проведения аукциона (по местному времени), место проведения аукциона:

05.06.2024 в 10:00

Аукцион будет проводиться с использованием функционала электронной площадки РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов:

06.06.2024

Порядок подведения итогов закупки:

Победителем аукциона признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящей аукционной документацией, и содержит наиболее низкую цену договора.

Порядок внесения изменений в аукционные заявки:

Участник закупки, подавший заявку на участие, вправе отозвать свою заявку или внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Изменение заявок после истечения срока подачи заявок, установленного настоящей документацией, не допускается.

Место рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

182110, Псковская область, город Великие Луки, проспект Гагарина, дом 9

Последствия признания закупки несостоявшейся:

В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям документации об аукционе в электронной форме, заказчик заключает договор с таким участником закупки как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Договор заключается с таким участником на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме, по цене не выше предложенной данным участником закупки.

В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе в электронной форме или подана только одна заявка, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям документации об аукционе в электронной форме, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, а также в случае не заключения договора по итогам закупки по причине уклонения или отказа участников закупки от заключения договора, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Договор может быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 4 настоящего раздела.

В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что в ходе аукционного торга участниками, допущенными до аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок, не было подано ни одного ценового предложения, такая закупка признается несостоявшейся и завершается без заключения договора.

10. Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации.

Форма и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации:

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится закупка, запрос о даче разъяснений положений документации о такой закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации:

17.05.2024

Дата и время окончания предоставления разъяснений положений документации:

30.05.2024 (при условии, что запрос на разъяснение поступил не позднее 16:00)

11. Способ, размер, срок и порядок внесения обеспечения исполнения договора, требования к обеспечению исполнения договора, реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора, срок и порядок возврата обеспечения исполнения договора заказчиком, основания для отказа в принятии банковской гарантии

Размер обеспечения исполнения договора: не предусмотрено

Место для ввода текста.

12. Толкование противоречий.

Противоречия, связанные с содержанием документации о закупке:

1) при наличии противоречий между сведениями, содержащимися в извещении о проведении закупки, и сведениями, содержащимися в настоящей документации, приоритет отдается сведениям, содержащимся в извещении о проведении закупки;

2) при наличии противоречий между сведениями, содержащимися в карточке закупки на электронной площадке, и сведениями, содержащимися в настоящей документации, приоритет отдается сведениям, содержащимся в карточке закупки на электронной площадке;

3) при наличии противоречий между сведениями, содержащимися в разделе 1 «Информационная карта» настоящей документации, и сведениями, содержащимися в разделе 3 «Проект договора» настоящей документации, приоритет отдается сведениям, содержащимся в разделе 3 «Проект договора» настоящей документации;

4) при наличии противоречий между сведениями, указанными цифрами, и аналогичными сведениями, указанными словами, приоритет отдается сведениям, указанным цифрами.

Противоречия, связанные с содержанием заявки на участие в закупке:

1) наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, сведений о предлагаемой цене договора) в рамках информации и документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений, за исключением случаев, прямо определенных пунктами настоящего подраздела;

2) при наличии противоречий между сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника закупки, указанном в специальной форме на электронной площадке, и сведениями, содержащимися ценовом предложении участника, указанном в документе (документах) заявки, приоритет отдается сведениям, содержащимся в ценовом предложении участника, указанном в специальной форме на электронной площадке;

3) при наличии противоречий между сведениями о стране происхождения товаров в специальной форме на электронной площадке (при наличии), и сведениями о стране происхождения товаров в документе (документах) заявки, приоритет отдается сведениям, содержащимся в документе (документах) заявки;

4) при наличии противоречий между сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника закупки, указанными словами, и аналогичными сведениями, указанными цифрами, приоритет отдается сведениям, указанным цифрами;

5) при наличии противоречий, выражающихся в арифметических ошибках, заказчик руководствуется следующими правилами:

а) при наличии разночтений между предложением участника процедуры закупки в отношении общей цены продукции, и значением, получаемым путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц, к рассмотрению принимается предложение в отношении общей цены такой продукции, указанное в заявке;

б) при наличии разночтений между предложением в отношении общей итоговой цены, указанной в заявке, и значением, получаемым путем суммирования общих сумм по каждой строке (значение, получаемое путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц), к рассмотрению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке.

При этом под арифметическими ошибками в рамках настоящего пункта подразумеваются расчетные ошибки, приводящие к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону не более чем на 5 % (пять процентов). Наличие расчетных ошибок, приводящих к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону более чем на 5 % (пять процентов), приравниваются к факту указания в составе заявки недостоверных сведений.

6) при наличии ошибок в расчете общего ценового предложения в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению принимается общее ценовое предложение участника закупки, указанное в заявке, а в части вычисления суммы НДС и ценового предложения без НДС – значения, являющиеся верными в соответствии с законодательством РФ.

13. Иная информация.

1. Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, или сумма цен единиц товара, работы, услуги, которые на 25 процентов и более ниже начальной (максимальной) цены договора или начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги соответственно, договор заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в пункте 11 настоящей документации о закупке. Выплата аванса (если он был предусмотрен), при исполнении договора, заключенного с таким участником закупки, не допускается.

При невыполнении участником закупки, признанным победителем, указанного требования, договор с таким участником закупки не заключается, и такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

2. Сроки подписания договора:

2.1. Договор заключается посредством электронной площадки не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам аукциона.

2.2. Заполненный проект договора направляется Заказчиком посредством электронной площадки в течение 5 (пяти) дней с даты размещения итогового протокола в адрес Поставщика для его подписания.

2.3. Поставщик подписывает на электронной площадке со своей стороны направленный ему проект договора и направляет в адрес Заказчика для его подписания не позднее 5 (пяти) дней с даты получения заполненного проекта договора от Заказчика.

В случае если победитель закупки (или участник закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора) не представил заказчику в указанный срок подписанный договор, такой победитель (или участник закупки, на которого возлагается обязанность заключения договора) признается уклонившимся от заключения договора.

2.4. Если участник закупки, признанный победителем, уклонился от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения аукциона в электронной форме (далее - второй участник закупки). При этом срок подписания договора вторым участником закупки аналогичен сроку, подписания договора с участником, признанным победителем.

3. Участник закупки вправе направить протокол разногласий, с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов, с соблюдением при этом всех обязательных условий, прямо указанных в документации о закупке.

4. Допускается изменение существенных условий договора в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- если по предложению заказчика предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги увеличиваются не более чем на 10 процентов или уменьшаются не более чем на 20 процентов; при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 процентов цены договора; при уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги; цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- изменение срока исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 20 процентов цены договора;

- изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- если договор, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. В случае неисполнения договора в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с договором, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Положением и документацией о закупке обеспечения исполнения договора.

5. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

6. При исполнении договора, заключенного с участником, которому представлен приоритет товаров российского происхождения в отношении товаров иностранного происхождения, установленный ПП 925, в случае поставки товаров иностранного происхождения, допускается замена товаров иностранного происхождения на товары российского происхождения, при условии, что качественные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) российских товаров, предлагаемых в качестве заменяющих, не уступают соответственным качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указанных в договоре. Замена товаров российского происхождения на товары иностранного происхождения не допускается.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к товару и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика (приемка товара)

2.1. Поставляемый товар по всем показателям (техническим, качественным, потребительским, эксплуатационным) должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, государственным стандартам, требованиям по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды для данной категории товаров и должен быть не ниже обязательных требований, принятых на территории Российской Федерации.

2.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, в том числе подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, а также соответствие качеству товара (в печатном виде и на электронном носителе):

-товарная накладная (ТОРГ-12) /универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная;

-паспорт качества /сертификат качества производителя на каждый вид и каждую партию (где применимо);

-декларация о соответствии /сертификат соответствия (при наличии).

2.4. Поставляемый товар должен быть новым не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

2.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

2.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г), а также иными действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием деклараций о соответствии, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством.

3. Требования к таре и упаковке

3.1. Поставляемый товар должен поставляться в ненарушенной упаковке производителя. Победитель закупки (поставщик) обязан подготовить товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать товар. В любом случае поставляемый товар должен быть в ненарушенной упаковке производителя.

3.2. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

3.3. Упаковка товара должна исключать возможность повреждений поставляемого товара.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара

4.1. В цену договора включаются все расходы на поставку товара, включая расходы по упаковке, доставке, погрузо-разгрузочным работам, хранению товара, оформление сопроводительной документации, расходы по возврату товара, замене, в случае обнаружения дефектов, несоответствия требованиям нормативной документации по качеству, погрузке, разгрузке, транспортировке, страхования, уплату таможенных пошлин, НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Цена договора остается неизменной на все время действия договора и индексации не подлежит.

4.2. Оплата за поставленный товар производится в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет: в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта приёма-передачи товара обеими Сторонами при предоставлении Поставщиком Заказчику подписанного оригинала Счета, Счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС). Авансирование не предусмотрено.

4.3. Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный товар до момента уплаты Поставщиком, предусмотренных Договором или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путём отгрузки на адрес, указанный Заказчиком. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика до этажа и указанного помещения в сроки, установленные настоящим Техническим заданием, графиком поставки и договором.

Место поставки:182110, Псковская область, город Великие Луки, проспект Гагарина, дом 9. Приемка товара осуществляется на объекте Заказчика.

5.2. Сроки (периоды) поставки:

Сроки (периоды) поставки:

• с момента заключения Договора и до 20.11.2024;
• товар поставляется партиями согласно Графика поставки товара (Приложение № 3 к Договору).
• количество поставляемого товара по графику может быть изменено по заявке Заказчика в пределах максимального значения данного вида товара по договору;
• заявка на поставку товаров высылается Поставщику в электронном виде на адрес электронной почты указанный в договоре.

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям договора, документации по: наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, объему и качеству.

В день поставки товаров одновременно с поставкой товаров Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров:

- товарная накладная (ТОРГ-12) или товарно-транспортная накладная, или универсальный передаточный документ (оригинал, два экземпляра);

- акт приема-передачи товара (оригинал, два экземпляра);

- счета-фактура (если поставщик является плательщиком НДС) (один экземпляр);

- иные документы, подтверждающие соответствие товаров (сертификаты, декларации и т.д.) согласно требованиям, установленным договором.

Приемка товара включает в себя:

- проверку соответствия количества, качества, комплексности, ассортимента, цены поставленного товара требованиям, установленным договором;

- проверку полноты и правильности оформления сопроводительных документов;

- контроль наличия /отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки.

5.4. Приемка товаров осуществляется по количеству, комплектности, ассортименту, качеству, товары проверяются на наличие дефектов непроизводственного характера.

5.5. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности осуществляется в один этап.

5.6. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности проводится в день приемки товаров по адресу поставки товаров, указанному в договоре.

5.7. При обнаружении несоответствия товаров по количеству, ассортименту, комплектности заказчиком документально фиксируется данный факт путем составления акта выявленных недостатков (далее - Акт).

5.7.1. Акт составляется приемочной комиссией и передается представителю поставщика в день окончания приемки товаров.

В случае отсутствия представителя поставщика (в том числе в связи с отказом поставщика) на приемке товаров Акт и иные документы (при необходимости) направляются заказчиком в адрес поставщика в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты их утверждения руководителем учреждения (или в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты, указанной в уведомлении) посредством электронной связи (скан-копии) и почтовой связи с уведомлением о вручении на адреса, указанные в договоре.

5.8. Срок замены товаров не должен превышать даты, установленной в Акте.

Допускается осуществление иных действий в отношении данных товаров, предусмотренных ГК РФ.

5.9. При получении Акта поставщик обязан в установленный документом срок:

- удовлетворить требования, заявленные заказчиком;

- представить мотивированный отказ в удовлетворении требований, заявленных заказчиком, в целом или частично;

- осуществить иные действия согласно требованиям документа в соответствии с ГК РФ.

5.10. При соответствии товара заявленным требованиям по результатам приемки товаров по количеству, комплектности и качеству заказчиком подписываются все документы о сдаче-приёмке товара.

5.11. При невозможности самостоятельного определения качества поставляемых товаров Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию (эксперта).

5.12. Спор между заказчиком и поставщиком разрешается в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

5.13. До разрешения спора заказчик обеспечивает хранение товаров ненадлежащего качества (в случае их поставки на склад заказчика).

5.14. Соответствие поставленного товара подтверждается подписанием Заказчиком акта приема-передачи товара в 2-х экземплярах.

5.15. Права на товар переходят к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи товара Поставщиком и Заказчиком.

6. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

6.1. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами документов о приемке, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара.

7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 – Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки.

Приложение №2 – График поставки.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Техническому заданию

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

ФОРМА №1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ [1]

Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме №_______________, опубликованные в единой информационной системе в сфере (номер извещения)

закупок товаров, работ, услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru/, выражаем согласие на _,

(указывается предмет закупки (поставку товара/выполнение работ/оказание услуг)

указанных в извещении и документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора.

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями Приложения №1 Технического задания раздела 2 документации.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА №2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в сведениях об участнике

_________________________ ___________________ _____________________

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

ФОРМА №3. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Настоящим ____________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указание организационно-правовой формы)

сведения о котором указаны в заявке на участие в аукционе №_______________________________

(номер извещения)

на ____________________________________________________________________, декларирует о:

(наименование предмета закупки)

а) непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном КоАП РФ, на дату подачи заявки на участие в закупке;

в) отсутствии у участника закупки недоимок по налогам, сборам, задолженностей по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

г) отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ;

е) обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

ж) отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

з) отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона №223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44‑ФЗ

_________________________ ___________________ _____________________

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Великие Луки «___» __________ 2024 года

­ Государственное автономное учреждение здравоохранения Псковской области «Великолукская стоматологическая поликлиника»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Щукина Дмитрия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, име­нуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили по итогам проведения аукциона в электронной форме (протокол от " " г. № ) настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет ДОГОВОРА

Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств для нужд ГАУЗ ПО «Великолукская СП» по адресу: Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 9, в помещение, указанное Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар, указанный в Спецификации (Приложение №1) к Договору (далее - товар).

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии с характеристиками товара, определяющими объем, содержание товара и другие, предъявляемые к нему требования, в соответствии с техническим заданием (Приложением № 1) и Графиком поставки (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также условиями Договора, определяющими стоимость товара, сроки его поставки и другие требования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Сторон

2.1. Права и обязанности Поставщика:

2.1.1. Своими силами и средствами осуществить поставку товара, указанного в пункте 1.1. Договора, в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Сдать товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Договора.

2.1.2. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

2.1.3. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в сроки, установленные Заказчиком, в соответствии с п.2.2.1. Договора.

2.1.4. Устранять выявленные дефекты товара в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит его замену на товар с аналогичными техническими характеристиками.

2.1.5. Нести риск случайного повреждения товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.

2.1.6. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Договором.

2.1.7. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

2.1.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору.

2.1.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

2.1.10. Поставщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от Заказчика.

2.1.11. Поставщик вправе требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором, с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат поставки товара, или иных недостатков в результатах поставки товара, немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков.

2.2.2. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставок товара и проверять его на соответствие требованиям настоящего Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.3. Оплатить Поставщику поставленный товар, предусмотренный пунктом 1.1. настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

2.2.4. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность указанной информации и ее предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов;

2.2.5. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

2.2.6. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

2.2.7. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

2.2.8. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

2.2.9. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора.

2.2.10. Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая цена Договора составляет _________________ (______________________) рублей __________копеек, (в том числе НДС ____% / без учета) НДС, в соответствии с системой налогообложения Подрядчика (указывается на стадии подписания договора).

Цена и ассортимент товара указаны в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Цена настоящего Договора является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Оплата за поставленный товар производится в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет: в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта приёма-передачи товара обеими Сторонами при предоставлении Поставщиком Заказчику подписанного оригинала Счета, Счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС).

Авансирование не предусмотрено.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика.

3.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора, Заказчик вправе осуществить оплату по Договору путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 5.10, 6.12. Договора.

3.6. Ценой Договора учтены все расходы по товару, в том числе расходы на перевозку, погрузку и разгрузку, доставку, уплату таможенных пошлин, страховки, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.8. Финансирование Договора осуществляется за счет средств государственного автономного учреждения на 2024 год. К средствам государственного автономного учреждения на оплату данного Договора относятся:

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования;

- средства от платных услуг, осуществляемых учреждением.

4. Качество

4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам, и соответствие требованиям настоящего Договора по составу и качеству.

4.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.3. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки. Поставляемый товар должен иметь все необходимые сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, подтверждающие его надлежащее качество.

4.4. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом. Поставка Товара осуществляется в промышленной упаковке. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

4.5. Срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 2 лет с даты производства; остаточный срок годности на момент поставки товара Заказчику – не менее 60% от первоначального. Замена некачественного товара производится за счёт средств Поставщика.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется в соответствии с п.11 Договора.

5.2. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные и финансовые документы: счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную, акт сдачи-приемки поставленного товара в двух экземплярах.

5.3. Проверка поставленного Поставщиком товара, в части соответствия его условиям Договора, осуществляется путем проведения Заказчиком экспертизы.

Для проведения экспертизы соответствия качества поставляемых товаров в части их соответствия условиям Договора Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.

5.4. Приемка товара производится Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты доставки товара Заказчику.

5.5. При приеме товара Заказчик проверяет его по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

5.6. При условии отсутствия претензий к поставленному Товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки поставленного Товара.

5.7. Некачественные товары, признанные таковыми в момент приемки товара Заказчиком, должны быть заменены Поставщиком на такой же товар в течение срока, установленного Заказчиком, с момента подписания рекламационного акта о поставке некачественного товара, подписанного Сторонами. В случае отказа Поставщика от подписи в рекламационном акте делается соответствующая отметка.

5.8. Если Заказчиком обнаружена одна единица некачественного товара, забраковывается все партия товара. Если Заказчиком предъявлены требования, связанные с обнаруженными недостатками в товаре, а Поставщик возражает, считая товар качественным, последний обязан подтвердить это в экспертной организации по выбору Поставщика.

Заказчик вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

5.9. Товар считается поставленным после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки поставленного товара.

5.10. По завершении приемки товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, вправе направить Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Договором.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», составляет 10 % цены Договора.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Договору производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ, вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении приемки товара.

6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.14. Указанная в настоящем разделе Договора неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик может обращать взыскание на обеспечение исполнения Договора, предоставленного Поставщиком, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и пунктами 1.4 и 6.17 Договора.

6.17. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору были внесены денежные средства на счет Заказчика, удовлетворение требований Заказчика как залогодержателя за счет заложенного имущества осуществляется без обращения в суд.

6.19. Обеспечение исполнения Договора в полном объёме возвращается Поставщику только в случае, если Поставщик выполнил условия Договора надлежащим образом – в полном объеме, с надлежащим качеством, в сроки, установленные Договором, и не допустил никаких отступлений от условий Договора.

6.20. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, в полной мере сверх неустойки.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного (досудебного) порядка.

7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

Претензия направляется по электронной почте и (или) по факсу (при наличии), а также одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте и (или) по факсу (при наличии), либо дата уведомления о вручении почтового отправления адресату.

7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии при необходимости прикладываются копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу (при наличии) и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии разумный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в п. 7.2 настоящего Договора.

7.2. При не достижении согласия в претензионном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. В случае расторжения Договора, возмещение расходов, понесенных сторонами в пределах фактически исполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Договора.

9.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ и статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Договора:

- в случае нарушения сроков поставки товаров более чем на 15 дней, в том числе в случае неоднократного нарушения сроков поставки;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Договора по качеству товара, изложенных в разделе 4 настоящего Договора;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения
в отношении него процедуры банкротства;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и
сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- в случае предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения Договора (банковская гарантия).

9.4. Заказчик, принявший решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта руководствуется требованиями действующего законодательства РФ.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по решению суда, в связи с существенными нарушениями Договора, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в случае существенных нарушений Поставщиком условий Договора, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.6. При исполнении Договора, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком может увеличить или уменьшить предусмотренные Договором количество товара не более чем на двадцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10. Срок ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года.

10.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

11.1. Поставка товара осуществляется:

Сроки (периоды) поставки:

• с момента заключения Договора и до 20.11.2024;

• товар поставляется партиями согласно Графика поставки товара (Приложение № 3 к Договору).

• количество поставляемого товара по графику может быть изменено по заявке Заказчика в пределах максимального значения данного вида товара по договору;

• заявка на поставку товаров высылается Поставщику в электронном виде на адрес электронной почты указанный в договоре.

11.2. Поставка осуществляется по рабочим дням Заказчика в рабочее время Заказчика силами Поставщика.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

12.2. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц Сторон Договора.

12.3. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. При исполнении своих обязательств по Договору, стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.)

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.5. При вступлении в силу законодательных актов, предусматривающих изменения обязанностей сторон по Договору, стороны обязуются внести изменения в настоящий Договор путем заключения Дополнительных соглашений, в целях приведения настоящего Договора в соответствие с требованиями действующего законодательства.

12.6. Любое уведомление (в т.ч., но не ограничиваясь, требования, претензии, письма), которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью, в адрес электронной почты Стороны, с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, а в случае направления в адрес электронной почтой, с момента направления Стороной, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Спецификация

Приложение № 3 – График поставки

14. Адреса, банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к договору №

от " " 2024г.

Техническое задание

1. Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

*- заполняется в соответствии с заявкой победителя электронного аукциона

2. Требования к товару и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика (приемка товара)

2.1. Поставляемый товар по всем показателям (техническим, качественным, потребительским, эксплуатационным) должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, государственным стандартам, требованиям по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды для данной категории товаров и должен быть не ниже обязательных требований, принятых на территории Российской Федерации.

2.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, в том числе подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, а также соответствие качеству товара (в печатном виде и на электронном носителе):

-товарная накладная (ТОРГ-12) /универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная;

-паспорт качества /сертификат качества производителя на каждый вид и каждую партию (где применимо);

-декларация о соответствии /сертификат соответствия (при наличии).

2.4. Поставляемый товар должен быть новым не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

2.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

2.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г), а также иными действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием деклараций о соответствии, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством.

3. Требования к таре и упаковке

3.1. Поставляемый товар должен поставляться в ненарушенной упаковке производителя. Победитель закупки (поставщик) обязан подготовить товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать товар. В любом случае поставляемый товар должен быть в ненарушенной упаковке производителя.

3.2. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

3.3. Упаковка товара должна исключать возможность повреждений поставляемого товара.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара

4.1. В цену договора включаются все расходы на поставку товара, включая расходы по упаковке, доставке, погрузо-разгрузочным работам, хранению товара, оформление сопроводительной документации, расходы по возврату товара, замене, в случае обнаружения дефектов, несоответствия требованиям нормативной документации по качеству, погрузке, разгрузке, транспортировке, страхования, уплату таможенных пошлин, НДС, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Цена договора остается неизменной на все время действия договора и индексации не подлежит.

4.2. Оплата за поставленный товар производится в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет: в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта приёма-передачи товара обеими Сторонами при предоставлении Поставщиком Заказчику подписанного оригинала Счета, Счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС). Авансирование не предусмотрено.

4.3. Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный товар до момента уплаты Поставщиком, предусмотренных Договором или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путём отгрузки на адрес, указанный Заказчиком. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика до этажа и указанного помещения в сроки, установленные настоящим Техническим заданием, графиком поставки и договором.

Место поставки:182110, Псковская область, город Великие Луки, проспект Гагарина, дом 9. Приемка товара осуществляется на объекте Заказчика.

5.2. Сроки (периоды) поставки:

Сроки (периоды) поставки:

• с момента заключения Договора и до 20.11.2024;
• товар поставляется партиями согласно Графика поставки товара (Приложение № 3 к Договору).
• количество поставляемого товара по графику может быть изменено по заявке Заказчика в пределах максимального значения данного вида товара по договору;
• заявка на поставку товаров высылается Поставщику в электронном виде на адрес электронной почты указанный в договоре.

5.3. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям договора, документации по: наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, объему и качеству.

В день поставки товаров одновременно с поставкой товаров Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров:

- товарная накладная (ТОРГ-12) или товарно-транспортная накладная, или универсальный передаточный документ (оригинал, два экземпляра);

- акт приема-передачи товара (оригинал, два экземпляра);

- счета-фактура (если поставщик является плательщиком НДС) (один экземпляр);

- иные документы, подтверждающие соответствие товаров (сертификаты, декларации и т.д.) согласно требованиям, установленным договором.

Приемка товара включает в себя:

- проверку соответствия количества, качества, комплексности, ассортимента, цены поставленного товара требованиям, установленным договором;

- проверку полноты и правильности оформления сопроводительных документов;

- контроль наличия /отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки.

5.4. Приемка товаров осуществляется по количеству, комплектности, ассортименту, качеству, товары проверяются на наличие дефектов непроизводственного характера.

5.5. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности осуществляется в один этап.

5.6. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности проводится в день приемки товаров по адресу поставки товаров, указанному в договоре.

5.7. При обнаружении несоответствия товаров по количеству, ассортименту, комплектности заказчиком документально фиксируется данный факт путем составления акта выявленных недостатков (далее - Акт).

5.7.1. Акт составляется приемочной комиссией и передается представителю поставщика в день окончания приемки товаров.

В случае отсутствия представителя поставщика (в том числе в связи с отказом поставщика) на приемке товаров Акт и иные документы (при необходимости) направляются заказчиком в адрес поставщика в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты их утверждения руководителем учреждения (или в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты, указанной в уведомлении) посредством электронной связи (скан-копии) и почтовой связи с уведомлением о вручении на адреса, указанные в договоре.

5.8. Срок замены товаров не должен превышать даты, установленной в Акте.

Допускается осуществление иных действий в отношении данных товаров, предусмотренных ГК РФ.

5.9. При получении Акта поставщик обязан в установленный документом срок:

- удовлетворить требования, заявленные заказчиком;

- представить мотивированный отказ в удовлетворении требований, заявленных заказчиком, в целом или частично;

- осуществить иные действия согласно требованиям документа в соответствии с ГК РФ.

5.10. При соответствии товара заявленным требованиям по результатам приемки товаров по количеству, комплектности и качеству заказчиком подписываются все документы о сдаче-приёмке товара.

5.11. При невозможности самостоятельного определения качества поставляемых товаров Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию (эксперта).

5.12. Спор между заказчиком и поставщиком разрешается в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

5.13. До разрешения спора заказчик обеспечивает хранение товаров ненадлежащего качества (в случае их поставки на склад заказчика).

5.14. Соответствие поставленного товара подтверждается подписанием Заказчиком акта приема-передачи товара в 2-х экземплярах.

5.15. Права на товар переходят к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи товара Поставщиком и Заказчиком.

6. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

6.1. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами документов о приемке, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара.

Приложение № 2
к договору №

от " " 2024г

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара составляет ( ) рублей ________ копеек, в том числе НДС [2] ( %) в сумме ( ) рублей ______ копеек.

Приложение № 3

к договору № ______

от "_____" ____________ 2024 г.

График поставки

Не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении. В случае содержания в первой части заявки сведений об участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. ↑

В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» меняются на слова «НДС не облагается». ↑