Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №290551143

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Заявка_для_участия_в_закупке

Заявка для участия в закупке на поставку товара
для нужд ГАУЗ ЛО «Киришская СП» в электронном магазине

- Посмотреть таблицу с данными

При подаче оферты необходимо приложить документы (сертификат/ свидетельство/регистрационное удостоверение (при наличии)), подтверждающие качество/безопасность товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

1. Требования к участникам электронного магазина:

1.1. Установлены следующие единые требования к участникам электронного магазина:

1.1.1. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации (введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 504-ФЗ);

1.1.2. непроведение ликвидации участника электронного магазина - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного магазина - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

1.1.3. неприостановление деятельности участника электронного магазина в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

1.1.4. отсутствие у участника электронного магазина недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного магазина считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.1.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.1.7. отсутствие между участником электронного магазина и заказчиком (уполномоченным органом) конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

1.1.8. отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного магазина, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона - юридического лица;

1.1.9. участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

1.1.10. участник закупки не является иностранным агентом.

Описание_объекта_закупки_дезсредства

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, с разгрузкой транспортного средства, расположенный по адресу:

Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д.11

Срок поставки: до 17.03.2025г.

Время и дата поставки: в течение 5 (Пяти) рабочих дней по заявке Заказчика.

Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница) в период с 9:00-15:00 (по местному времени Заказчика).

Описание объекта.

- Посмотреть таблицу с данными

• Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована
  на русском языке.

6.Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), соответствовать требованиям ГОСТ и техническим регламентам. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, в т.ч.:

• ГОСТ Р 56990–2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Химические дезинфицирующие средства и антисептики,
• ГОСТ Р 58151.1–2018 "Национальный стандарт Российской Федерации. Средства дезинфицирующие. Общие технические требования".

7. При поставке товара Поставщик должен представить документы по качеству в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (сертификат/декларация соответствия, регистрационное удостоверение, свидетельство о государственной регистрации на предлагаемый к поставке товар).

8. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

9.Товар должен быть упакован и поставлен в таре (упаковке), соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность товара при перевозке всеми видами транспорта.

10.При поставке товара тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности.

11. Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) поставляемого товара должен быть не менее 90% от установленного производителем.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_№2

Контракт №1

Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГАУЗ ЛО «Киришская СП»

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Киришская стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ ЛО «Киришская СП») в лице и.о. главного врача заместитель главного врача по ЛР Янауэр Ирины Борисовны, действующий на основании распоряжения КЗ ЛО от 09.11.2022 №85, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___, в лице ____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны (далее – «Стороны»), а по отдельности «Сторона», в на основании принятой оферты № ___от ___г. к закупке № _____, размещенной в «Электронном магазине Ленинградской области», в соответствии с п.4, ч.1, ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон о контрактной системе»), заключили настоящий Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик по заявке Заказчика обязуется поставить и передать в собственность Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качестве согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее – «товар») в установленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется его принять и оплатить.

1.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 11.

2. Цена Контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта)

2.1. Цена контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта) составляет ___ (___) рублей 00 копеек, без НДС.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

2.5. Оплата по Контракту производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.6. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.7. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется после приемки Заказчиком товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

2.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику по настоящему Контракту.

2.9. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставки Товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.10. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений, а именно средства по обязательному медицинскому страхованию (средства ОМС).

3. Права и обязанности Сторон

3.1 Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (партию товара);

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с условиями Контракта;

3.1.3. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

3.1.4. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

3.1.5. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

3.1.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика;

3.1.7. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контрактом;

3.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

3.1.9. Проводить экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта;

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом;

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

3.2.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

3.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

3.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

3.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. Доставить товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.4.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации;

3.4.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

3.4.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и оссийской Федерации и иКонтрактом.

4. Порядок и сроки поставки и приемки товара

4.1. Срок поставки Товара до 17.03.2025г.– в течение 5 (пяти) рабочих дней по заявке Заказчика. Ассортимент, характеристики и количество Товара, поставляемого Поставщиком в рамках данного Договора, должны строго соответствовать указанным в Спецификации.

4.2. Поставщик самостоятельно доставляет Товар по адресу Заказчика: Ленинградская область, г.Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 11. (ГАУЗ ЛО «Киришская СП) (далее - место доставки).

4.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД), счет, АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ Товара.

4.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. Срок приемки товара составляет пять рабочих дней с даты поступления товара.

4.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ.

4.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименовании, количестве, качестве, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), а так же при отсутствии документов, подтверждающих качество Товара), препятствующих его приемке, Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента доставки, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

4.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента его фактического возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.8. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами соответствующих документов Контракта.

4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5. Качество товара

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. Под требованиями к качеству поставляемого Товара понимается:

- соответствие Товара требованиям технических регламентов, государственных стандартов, и иных нормативно-правовых документов, действующих в отношении поставляемого Товара;

- соответствие упаковки и маркировки Товара требованиям, установленным законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

5.2. Вместе с Товаром Поставщик также предоставляет документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие его качество/безопасность и оформленные в соответствии с законодательством РФ.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению).

5.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5.5. Поставщик гарантирует качество Товара, в том числе путем наличия на Товар гарантии производителя, обеспечивая остаточный срок годности не менее чем в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты поставки Товара Заказчику.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.3.4. Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), (далее – «Постановление №1042») и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.

6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Ответственность Поставщика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.4.4. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила»), и составляет 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.4.5. Размер штрафа Поставщика как победителя закупки (или иного участника закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившего наиболее высокую цену за право заключения контракта, по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

В случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.4.6. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.4.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4.8. При наступлении ответственности Подрядчика в соответствии с настоящим разделом контракта, Заказчик имеет право удержать в одностороннем порядке сумму неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы или денежных средств, перечисленных на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта.

6.5. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок расторжения Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение настоящего Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны Контракта обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) дней с даты направления письменного уведомления.

10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.6. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или представить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.03.2025 г., а в части обязательств, не исполненных к указанному сроку, а также гарантийных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

12.2.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

12.2.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара;

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

12.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

12.9. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.10. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.10.1. Приложение № 1 – Спецификация;

12.10.2. Приложение №2 – Форма АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ Товара;

12.10.3. Приложение №2 - Форма заявки на поставку Товара.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

И.о. главного врача

заместитель главного врача по ЛР

________________/ И.Б. Янауэр/ _______________/ /

м.п. м.п.

Приложение №1

к Контракту №2

от «__» февраля 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 3 (три), на сумму ___( ) рублей 00 копеек, в том числе НДС/без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту №2

от «__» февраля 2025 г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ Товара

г. Кириши «__» ______ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Киришская стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ ЛО «Киришская СП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице исполняющего обязанности главного врача заместитель главного врача по ЛР Янауэр Ирины Борисовны, действующий на основании распоряжения КЗ ЛО от 09.11.2022 №85 с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые « Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № ___ от «__» _________ 2025 г. (далее - контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара, а именно:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество Товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_

3. Вышеуказанные поставки, согласно контракту должны быть выполнены «__» _________ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

4. Недостатки Товара выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Контракту №2

от «___» февраля 2025 г.

ФОРМА

ЗАЯВКА

На поставку (наименование Товара)
по контракту от ______________ 2025 года, в количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки Товара__________________________________________________________

«____»____________________2025 года

- Посмотреть таблицу с данными2_Обоснование_НМЦК_10.02.25 - Посмотреть таблицу с данными