Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для КДП ОГАУЗ "ОДБ" №309357935

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):Томская обл., г. Томск, пр-т Кирова 14 а.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков огр._Запрос_котировок_для_СМСП

Утверждено

И.о главного врача ОГАУЗ «ОДБ»

Ю.П. Часовских

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

(участниками запроса котировок могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится в порядке, определенном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная детская больница» №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3
(далее – заказчик).

Особенности проведения запроса котировок:

Участниками запроса котировок могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Заказчик принимает решение об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

- Посмотреть таблицу с данными

Положения абзаца второго подпункта "а" пункта 3 постановления не применяются к товарам▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть приложения N 2 к настоящему постановлению, и реестровые записи в реестре российской промышленной продукции в отношении которых сформированы по 31 декабря 2025 г. включительно, при осуществлении закупок таких товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе и приглашения принять участие в которых направлены либо контракты (договоры) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении которых заключены по 30 июня 2026 г. включительно.

22

Требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

установлено.

23

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке

не предусмотрено.

24

Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения

не предусмотрено.

Приложение 1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Сведения о начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара в соответствии с условиями договора, в том числе:

- стоимость Товара;

- стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

- стоимость доставки товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

- стоимость упаковки (тары);

- расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

- Посмотреть таблицу с данными

1) Согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг НМЦД, указываемая заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке, не должна превышать НМЦД, рассчитанную по формуле:

где:

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2) При осуществлении конкурентной закупки цена договора определяется по минимальной цене в целях экономии денежных средств учреждения.

3) На основании информации о ценах, предоставленной Поставщиками минимальная цена договора которая не превышает НМЦД рассчитанную согласно п. 1 Сведений о начальной (максимальной) цене составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Приложение 2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Форма

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

Информация об участнике запроса котировок в электронной форме (далее – участник запроса котировок), подавшем настоящую заявку

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о товаре при осуществлении закупки товара

- Посмотреть таблицу с данными

*В столбце «Наименование товара», предложенного участником закупки, участнику закупки рекомендуется указывать наименование товара, соответствующее действующему регистрационному удостоверению.

При заполнении:

а) должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования характеристик (свойств) и показателей), в соответствии с обозначениями, установленными в описании предмета закупки;

б) не допускается использование слов, союзов, выражений и обозначений, таких как: «эквивалент», «не менее», «не более», «не хуже», «должен», «или», «до» и иных, не определяющих точно значение характеристики (свойства) и показателя, за исключением случаев, когда такие слова, союзы, выражения и обозначения указываются производителем в сопроводительной документации на товар.

Предлагаемая цена договора составляет ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе налог на добавленную стоимость (указывается, если участник запроса котировок является плательщиком налога на добавленную стоимость) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами).

Приложение 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Проект

договор № _____________

на поставку дезинфицирующих средств для КДП ОГАУЗ «ОДБ»

г. Томск ___ __________ 20__ года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Областная детская больница» (ОГАУЗ «ОДБ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и______________,именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании ___________________№ __________от ____ _________ 20__ года [7] , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства для КДП ОГАУЗ «ОДБ» (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение), технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, упаковка и иные характеристики и показатели Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, Реестровый номер записи (при наличии), наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. ЦЕНА договора И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей ___ копеек[, в том числе налог на добавленную стоимость – ____, ] [8] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ] [9] и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе:

- стоимость Товара;

- стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

- стоимость доставки товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

- стоимость упаковки (тары);

- расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет] [10] Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки партии Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа на основе формы счета-фактуры (далее - универсальный передаточный документ) [11] без замечаний, представленных Поставщиком.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Договора, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

3. место, Сроки (периоды) и УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка партии Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора.

3.2. Поставка партии Товара производится силами и средствами Поставщика партиями в соответствии с условиями Договора на основании заявки Заказчика в количестве и ассортименте, указанными в заявке. Заявка может подаваться Заказчиком, как в письменной, так и в устной форме.

3.2.1. Поставщик организует отгрузку, транспортировку, разгрузку и складирование Товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества Товара, его свойств, безопасность Товара и исключения возможности контаминации микроорганизмами и/или другими веществами, загрязнения Товара, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи Товара.

3.2.2. Отгрузка Товара должна производиться силами и средствами Поставщика. Товар должен отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы на дату поставки остаточный срок годности (хранения) на Товар составлял не менее 8 (Восьми) месяцев. Дата изготовления (окончания срока годности (хранения)) Товара (срок годности (хранения)) должна быть отчетливо видна на упаковке Товара. Товар в поставляемой партии должен быть однородным по сроку годности (хранения).

3.2.3. Транспортировка Товара должна осуществляться поставщиком видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка данного вида Товара.

3.2.4. Разгрузка и складирование Товара в месте поставки должны производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

3.3. Место поставки Товара: Томская обл., г. Томск, пр-т Кирова 14 а.

3.4. Сроки (периоды) поставки Товара: с 01.01.2026 по 30.11.2026, партиями по заявкам Заказчика. Поставка каждой партии осуществляется в течение 5 (Пяти) календарных дней с 09:00 до 15:00 часов местного времени, с даты поступления заявки от Заказчика.

3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- [счет-фактуру] [12] и товарную накладную либо универсальный передаточный документ,

а также документы по качеству Товара:

- копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы.

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным.

3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара, документов, указанных в пункте 3.5 Договора, и подписания Заказчиком товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной
либо универсального передаточного документа по результатам приемки поставленного Товара.

4.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

4.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору).

4.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

4.3.3. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.5 Договора.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в пункте 13.3 Договора.

4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору).

4.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5. КАЧЕСТВО и безопасность, УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Безопасность и качество, функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, размеры и иные характеристики и показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТ, ТУ, СанПин:

- Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 01.01.1977 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)»; - ГОСТ Р 58151.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 01.01.2019 «Средства дезинфицирующие. Общие технические требования (с Поправкой)»; - ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности» - Постановление от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»».

5.2. Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории Российской Федерации.

5.3. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.4. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. 5.5. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к использованию.

5.6. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

6.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

6.2.1. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

6.2.2. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

6.2.3. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Договора;

6.2.4. проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации (Приложение 1 к Договору).

6.3. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный пунктом 6.1 Договора, увеличивается на количество дней просрочки.

6.4. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________.Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.

6.5. По окончании приемки Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывает товарную накладную либо универсальный передаточный документ, либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной либо универсального передаточного документа. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная либо универсальный передаточный документ не подписываются до устранения Поставщиком недостатков.

6.6. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности (хранения) Товара.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящим Поставщик подтверждает, что осознает социальную значимость Заказчика, а также наступление неблагоприятных последствий для Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательство по настоящему договору.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения, указанного обязательства, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет 0,05 % от цены недопоставленного или не поставленного в срок Товара. При этом Заказчик вправе удержать начисленную неустойку в одностороннем порядке, направив Поставщику уведомление.

7.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 5 % от цены Договора.

7.4.3. В случае отказа Поставщика от исполнения договора, не связанного с неисполнением Заказчиком своих обязательств, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены настоящего договора. Штраф может быть удержан Заказчиком в одностороннем порядке из оплаты по настоящему договору, направив Поставщику уведомление об этом. При отсутствии необходимой суммы к удержанию, Поставщик оплачивает сумму штрафа по реквизитам, указанным в договоре, одновременно с направлением уведомления о расторжении Договора.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.7. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку/штраф/пеню за нарушения исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем порядке, направив Поставщику уведомление об этом, не только из оплаты по настоящему Договору, но и из оплаты по любому другому договору с Поставщиком.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет
10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ договора

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

9.1.1. сроки исполнения Договора;

9.1.2. цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

9.1.3. срок действия Договора.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, включая следующие случаи:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- неоднократного (два или более раза) или существенного нарушения срока поставки Товара;

- непредставления документов или копий документов, предусмотренных Договором;

- в соответствии с разделом 11 Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 10.3 Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. Антикоррупционные положения

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не должны выплачивать, предлагать выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на их действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении антикоррупционных положений она должна письменно уведомить об этом другую Сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

В письменном уведомлении Сторона Договора обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае выявления коррупционного нарушения (невоздержание одной из Сторон Договора от запрещенных действий либо неполучение второй Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет), пострадавшая Сторона Договора вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое расторжение полностью либо в части с момента получения другой Стороной уведомления об этом.

Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Договора по вине другой стороны. С виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50 % от цены Договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Настоящим Поставщик декларирует, что соответствует требованиям, установленным к участникам закупки пунктом 34 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «ОДБ».

12.3. Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие 31.12.2026, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

13.4. Документы, связанные с исполнением Договора, могут составляться и направляться в электронной форме по взаимному согласию Сторон и при наличии совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих документов (система электронного документооборота) и должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – «электронный документ»). Электронный документ, направленный Сторонами через системы электронного документооборота имеет равную юридическую силу с документом на бумажном носителе информации, подписанным собственноручными подписями Сторон, а также полученный Сторонами друг от друга при исполнении Договора.

13.5. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.6. Подписание дополнительных соглашений об изменении, расторжении и отказе от исполнения договора возможно в электронном виде с использованием функциональных возможностей электронных торговых площадок с подписанием дополнительных соглашений электронно-цифровой подписью.

13.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

13.8. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

13.9. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К договору

14.1. Приложения к Договору:

Приложение 1 – Спецификация.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ _______________от __ __________20___ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

1 Заполняется юридическим лицом. ↑

2 Заполняется юридическим лицом. ↑

3 Заполняется физическим лицом. ↑

4 Заполняется иностранным лицом. ↑

5 Информация о товарном знаке включается участником запроса котировок в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок. ↑

6 Информация о конкретных показателях товара включается участником запроса котировок в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок. ↑

Указывается документ, в соответствии с которым был определен Поставщик, с которым заключается Договор. ↑

Условие включается в Договор в случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость. ↑

Условие включается в Договор в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). ↑

Может изменяться при необходимости. ↑

Универсальный передаточный документ на основе формы счета-фактуры составляется по форме рекомендованной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ и должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством для счетов-фактур и первичных учетных документов в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». ↑

Условие включается в пункт при необходимости. ↑