Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для бассейнов (СЦ г. Краснодар) №268919188

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_ЗК_химия_Краснодар_2024.docx
• Проект_договора_химия_Кр_2024.docx
• ТЗ_химия_Краснодар_2024.docx
• расчет_НМЦД_химия_Кр.docx
• расчет_цены_за_ед._химия_2024.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):г. Краснодар, ул. Кореновская, 31
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.03.2024 по 26.03.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Техническое задание

на поставку дезинфицирующих средств для бассейнов (СЦ, г. Краснодар)

Объект закупки, место поставки:

Поставка химических реагентов для водоподготовки.

Адрес места поставки: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, 31.

Требования к качеству товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам. Требования к безопасности товара, количество товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности на каждую партию Товара должен составлять не менее 50% от срока годности, установленного производителем.

3. Срок и условия поставки товара:

3.1. Общий срок (период) поставки – с момента подписания договора до 31.12.2024 г.

3.2. Поставщик производит поставку товара партиями по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления заявки в рабочие часы и не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени. Поставщик заранее информирует Заказчика о дате и времени доставки партии товара.

При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара.

Доставка и выгрузка товара осуществляется силами, средствами, за счёт Поставщика.

4. Требования к упаковке, маркировке товара:

4.1. Поставляемый Товар должен быть маркирован и упакован в тару, соответствующую требованиям технических условий, действующих стандартов, и обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.

4.2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара (вид, сорт), изготовителе, дате изготовления, массе нетто/брутто, технической документации, с указанием условий хранения и сроков годности.

4.3. Уборка, вывоз и утилизация тары (упаковки) производится силами и за счет Заказчика.

5. Требования к качеству, безопасности и гарантийному сроку товара:

5.1. Гарантийный срок не может быть менее гарантийного срока, установленного производителем, и указывается в паспорте на Товар или иных сопутствующих документах.

5.2. Поставляемый товар должен быть в установленном порядке зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ, быть промышленного производства и соответствовать требованиям действующих стандартов, утвержденным в отношении данного вида товара (государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и другим нормативным актам Российской Федерации) по требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам, для данной группы товаров.

5.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к нему документы (регистрационные удостоверения, паспорта, сертификаты качества и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам, предъявляемым к поставляемому Товару, инструкции) на русском языке.

Расчет цены за единицу товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет (обоснование) начальной максимальной цены договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)

Поставка дезинфицирующих средств для бассейнов (СЦ, г. Краснодар)

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР №________________

на поставку дезинфицирующих средств для бассейнов (СЦ, г. Краснодар)

г. Краснодар «___» ______ 2024 года

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (ФАУ МО РФ ЦСКА), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г. Ростов-на-Дону) Чепурнова Виктора Леонидовича, действующего на основании доверенности №____ от ______г., с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании __________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола Единой закупочной комиссии от «___» _________ 2024г. № ______________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик – принять и оплатить дезинфицирующие средства для бассейнов, соответствующие требованиям технических условий (ГОСТов, описаний), именуемые в дальнейшем тексте настоящего Договора «Товар», наименование, ассортимент, количество и стоимость которого определены в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. На момент передачи Товара Заказчику, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом иска третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в адрес Заказчика. Доставку Товара Заказчику организует Поставщик.

2.2. Поставка осуществляется в течение срока действия договора, партиями по заявкам Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления заявки. Не заказанная им продукция не принимается и не оплачивается.

2.3. Место поставки: г. Краснодар, ул. Кореновская, 31.

2.4. Передача Товара производится уполномоченному представителю Заказчика.

2.5. Перевозка Товара производится за счет Поставщика.

2.6. Поставщик обязан известить Заказчика по телефону, факсу об отгрузке и ориентировочном времени прибытия Товара, а также номер и марку автомобиля.

2.7. Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

2.8. Поставляемый Товар должен быть маркирован и упакован в тару, соответствующую требованиям технических условий, действующих стандартов, и обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара (вид, сорт), изготовителе, дате изготовления, массе нетто/брутто, технической документации, с указанием условий хранения и сроков годности.

2.9. Уборка, вывоз и утилизация тары (упаковки) производится силами и за счет Заказчика.

2.10. Поставляемый товар должен быть в установленном порядке зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ, быть промышленного производства и соответствовать требованиям действующих стандартов, утвержденным в отношении данного вида товара (государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и другим нормативным актам Российской Федерации) по требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам, для данной группы товаров.

Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к нему документы (регистрационные удостоверения, паспорта, сертификаты качества и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам, предъявляемым к поставляемому Товару, инструкции) на русском языке, счет на оплату, товарную накладную формы № ТОРГ-12 в двух экземплярах, счет-фактуру (не предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством) или УПД в трех экземплярах.

2.11. В случаях, когда документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара и потребовать возмещения убытков.

2.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания товарной накладной.

2.13. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента получения его у Поставщика по накладным.

2.14. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) и потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ (________________) руб. ____ коп., в том числе НДС/ НДС не облагается ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора. В цену Договора включены: стоимость товара, упаковки, тары; затраты, связанные с доставкой, погрузкой, разгрузкой, все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, страхование, уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи, а также другие выплаты, связанные с заключением и исполнением Договора.

3.3. Сторонами настоящего Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар, являющийся предметом Договора: не позднее 7 (семи) рабочих дней после поставки каждой партии Товара на основании полученных от Поставщика счета на оплату, счет-фактуры (не предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством) и товарной накладной, подписанной без замечаний.

3.4. Оплата Договора осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Товар принимается по количеству и качеству с участием непосредственно ответственных представителей Заказчика и Поставщика.

4.2. Гарантийный срок на Товар указывается в паспорте на Товар или иных сопутствующих документах. Остаточный срок годности на каждую партию Товара должен составлять не менее 50% от срока годности, установленного производителем.

4.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. №П-6, и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. №П-7.

4.4. В случае обнаружения при приемке количественных и качественных недостатков Стороны составляют соответствующий акт. Недостающий Товар (в том числе и по причине отказа Заказчика принять некачественный Товар) поставляется Поставщиком в согласованный с Заказчиком срок.

4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве Товара в течение гарантийного срока некачественный Товар подлежит замене за счет Поставщика в течение 5 (пяти) дней со дня получения Поставщиком уведомления об обнаруженном недостатке.

4.6. Оспаривание результатов приемки Заказчиком Товара по качеству возможно при предоставлении Поставщиком акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или других независимых экспертных организаций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Поставщик несет ответственность в виде неустойки в размере 10 % (Десять процентов) от цены Договора. В этом случае Заказчик вправе производить оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки, на основании акта приемки товара, в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.

5.2. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков поставки более чем на 5 дней или ненадлежащего исполнения Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и взыскать с поставщика неустойку, предусмотренную п. 5.1. настоящего Договора.

5.4. Отказ от исполнения Договора оформляется письменным уведомлением, и направляется Поставщику не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

5.5. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде за подписью взыскивающей Стороны.

5.6. Неустойка выплачивается Сторонами в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления о взыскании неустойки.

5.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по настоящему договору.

5.8. Выплата неустойки не освобождает Стороны от устранения допущенных нарушений и выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. Поставщик несет полную материальную ответственность за виновные противоправные действия своих представителей, а также привлекаемых для выполнения данного Договора третьих лиц, связанные с исполнением настоящего Договора, в случае доказанности вины Поставщика.

5.10. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любых изменениях в своем положении, наименовании, адресе, банковских реквизитах и контактных телефонах. В противном случае, исполнение обязательств по настоящему Договору одной Стороны с учетом последних известных данных другой Стороны, признается Сторонами надлежащим исполнением.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, также предусмотрен односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора.

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

а) задержки Поставщиком поставки Товара более чем на 3 дня;

б) поставки Товара ненадлежащего качества.

6.3. Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. О расторжении Договора желающая Сторона направляет письменное Уведомление о расторжении Договора другой Стороне.

6.5. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы урегулировать взаиморасчеты. Выплата суммы, причитающейся Заказчику или Поставщику, должна быть произведена в течение 10 (десяти) банковских дней с даты урегулирования вопроса.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или пол­ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

7.2. К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, засуха, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

7.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удо­стоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии удостоверяющего документа, Сторона Договора их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств, при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадле­жащим исполнением условий Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024г., а в части исполнения обязательств – до полного выполнения.

8.2. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Договору.

8.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Договора и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4. Стороны при реализации условий Договора руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8.6. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭП, на которой проводится запрос котировок в электронной форме, и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

8.7. Лицо, уполномоченное со стороны Заказчика на подписание первичных документов, подтверждающих исполнение настоящего договора, – начальник спортивного центра (г. Краснодар) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Ростов-на-Дону) Брижак Андрей Григорьевич, доверенность №___ от ______ г.

8.8. Приложение № 1 – Техническое задание.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

Приложение №1

к договору № ____________ от «___» ________ 2024г.

Техническое задание

на поставку дезинфицирующих средств для бассейнов (СЦ, г. Краснодар)

Объект закупки, место поставки:

Поставка химических реагентов для водоподготовки.

Адрес места поставки: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, 31.

Требования к качеству товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам. Требования к безопасности товара, количество товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности на каждую партию Товара должен составлять не менее 50% от срока годности, установленного производителем.

3. Срок и условия поставки товара:

3.1. Общий срок (период) поставки – с момента подписания договора до 31.12.2024 г.

3.2. Поставщик производит поставку товара партиями по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления заявки в рабочие часы и не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени. Поставщик заранее информирует Заказчика о дате и времени доставки партии товара.

При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара.

Доставка и выгрузка товара осуществляется силами, средствами, за счёт Поставщика.

4. Требования к упаковке, маркировке товара:

4.1. Поставляемый Товар должен быть маркирован и упакован в тару, соответствующую требованиям технических условий, действующих стандартов, и обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.

4.2. Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара (вид, сорт), изготовителе, дате изготовления, массе нетто/брутто, технической документации, с указанием условий хранения и сроков годности.

4.3. Уборка, вывоз и утилизация тары (упаковки) производится силами и за счет Заказчика.

5. Требования к качеству, безопасности и гарантийному сроку товара:

5.1. Гарантийный срок не может быть менее гарантийного срока, установленного производителем, и указывается в паспорте на Товар или иных сопутствующих документах.

5.2. Поставляемый товар должен быть в установленном порядке зарегистрирован и разрешен к применению на территории РФ, быть промышленного производства и соответствовать требованиям действующих стандартов, утвержденным в отношении данного вида товара (государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и другим нормативным актам Российской Федерации) по требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам, для данной группы товаров.

5.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к нему документы (регистрационные удостоверения, паспорта, сертификаты качества и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам, предъявляемым к поставляемому Товару, инструкции) на русском языке.

- Посмотреть таблицу с данными

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ»

(СКА, г. Ростов-на-Дону)

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, 150, Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поставка дезинфицирующих средств для бассейнов (СЦ, г. Краснодар)

г. Ростов-на-Дону

2024 г.

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Закупка - осуществляемые в порядке, установленном в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг, для нужд федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» и его филиалов», утвержденным решением Наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА, далее – «Положение о закупках», действия заказчика по определению поставщиков (исполнителей подрядчиков) в целях заключения с ним договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Заказчик – Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии».

Участник запроса котировок – далее также «участник закупки», «участник», любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим извещением.

Единая комиссия – далее также «Единая комиссия», «Комиссия» - комиссия по осуществлению закупок является коллегиальным органом, персональный состав которого определяется приказом заказчика.

Запрос котировок в электронной форме – далее «Запрос котировок в электронной форме», «Запрос котировок» - это форма торгов, при которой информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц и победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора.

Извещение о запросе котировок – далее также «Извещение о запросе котировок», «Извещение» - комплект документов, содержащий информацию о предмете закупки, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие закупке Участниками, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.

Заявка на участие в запросе котировок – далее также «Заявка», «Котировочная заявка» – предоставляемое участником закупки подтверждение участника запроса котировок его согласия участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, поданное в срок и по форме, которые установлены извещением о запросе котировок. Заявка на участие в запросе котировок включает полный комплект документов, являющихся её неотъемлемой частью, и состоит из документов, содержащих сведения в соответствии с требованиями настоящим извещением.

Договор - договор, заключенный заказчиком по итогам закупки в целях обеспечения потребности в товарах, работа, услугах.

ЕИС – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Официальный сайт – официальный сайт единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящее извещение подготовлено в соответствии с Положением о закупках, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.2. Заказчик

Заказчик, указанный в пункте 8.1. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК» настоящего извещения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему извещению, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в пункте 8.4. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящего извещения.

1.3. Предмет договора. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1.3.1. Предмет договора указан в пункте 8.4. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК».

1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 8.4. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК», части V «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и части VI «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

1.3.3. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика содержатся в части VI «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Сведения о начальной (максимальной) цене договора указаны в пункте 8.5. раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК».

1.5. Порядок оплаты

Порядок оплаты указан в части V «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».

1.6. Требования к участникам запроса котировок

1.6.1. В запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Установлены ограничения: участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.6.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок (юридические лица или индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки) должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки -юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –участника закупки судимости за преступление в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.

1.6.3. Участник запроса котировок для того, чтобы принять участие в закупке, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 8.6. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК».

1.7. Расходы на участие в запросе котировок и при заключении договора

Участник запроса котировок несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок, участием в запросе котировок и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

2.1. Содержание извещения о проведении запроса котировок

2.1.1. Извещение включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в извещение в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего извещения.

2.1.2. Извещение доступно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru). Извещение находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения.

2.1.3. Заказчик вправе в извещении предусмотреть начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п.

2.1.4. При установлении в извещении начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п. извещением с учетом специфики закупаемой продукции может быть также предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки в случаях, предусмотренных настоящем извещением) с включением в договор начальной максимальной цены договора в качестве предельного (максимального) значения цены договора. При этом в извещении, проекте договора указывается, что оплата по договору будет осуществляться исходя из количества (объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) в размере, не превышающем предельного (максимального) значения цены договора. В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную максимальную цену договора.

2.2. Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок

2.2.1. Любой участник запроса котировок вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

2.2.2. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.

2.4. Отмена закупки

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

2.4.2. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается заказчиком в единой информационной системе в день его принятия. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок и до заключения договора по результатам запроса котировок в электронной форме заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

3.1. Форма заявки на участие в запросе котировок и требования к ее оформлению

3.1.1. Заявка на участие в запросе котировок включает полный комплект документов, являющихся её неотъемлемой частью, и состоит из информации и документов, содержащих сведения в соответствии с пунктом 8.11. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК» настоящего извещения.

3.1.2. Участник закупки готовит заявку в соответствии с требованиями настоящего раздела и в соответствии с формами документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». При описании условий и предложений участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.3. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе котировок документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса котировок, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица участника закупки, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью (при наличии) участника запроса котировок.

3.1.4. При подготовке заявки на участие в запросе котировок участнику рекомендуется пронумеровать все без исключения страницы заявки на участие в запросе котировок.

3.1.5. Заявка подготавливается и подается посредством программных и технических средств электронной площадки в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов согласно регламенту работы электронной площадки.

3.1.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящего извещения, а также иные данные и сведения, предусмотренные извещением, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в запросе котировок должны быть предоставлены участником через электронную площадку в отсканированном виде в доступном для прочтения формате *.pdf, один файл – один документ. Все файлы заявки на участие в запросе котировок, размещенные участником на электронной площадке, должны иметь наименование, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе котировок, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными настоящим извещением. Допускается размещение на электронной площадке документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на электронной площадке архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

3.1.7. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе котировок через электронную площадку определяются регламентом работы электронной площадки.

3.1.8. При оформлении документов в составе котировочной заявки в соответствии с формами, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме.

3.1.9. Нарушение участником закупки требований к составу, содержанию и порядку оформления заявки, установленных настоящим подразделом, является основанием для отклонения заявки участника и отказу в допуске к участию в закупке.

3.1.10. В случае неполного представления документов и информации, перечисленных в пункте 8.11. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК», участник закупки не допускается Единой комиссией к участию в запросе котировок.

3.1.11. Представление участником заявки и приложений к ней с отклонением от форм, установленных в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», расценивается Единой комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным извещением.

3.1.12. Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок

3.2.1. Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная участником запроса котировок, а также вся иная документация, связанная с заявкой на участие в запросе котировок, которыми обмениваются участники запроса котировок и заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Входящие в заявку на участие в запросе котировок документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, верность которого должна быть засвидетельствована в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

3.2.3. На входящих в заявку на участие в запросе котировок документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным извещением.

3.3. Валюта заявки на участие в запросе котировок

3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе котировок и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в запросе котировок могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

3.3.2. В случае если участник запроса котировок не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1 извещения, в заявке на участие необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату публикации извещения о проведении запроса котировок на Официальном сайте. При этом ценой договора, в случае, если участнику запроса котировок, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в запросе котировок участника.

3.4. Требования к предложениям о цене договора

3.4.1. Цена договора/цена за единицу товара (работы, услуги), предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора/цену за единицу товара (работы, услуги), указанную в пункте 8.5. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК».

3.4.2. В случае если цена договора/цена за единицу товара (работы, услуги), указанная в заявке и предлагаемая участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора/цену за единицу товара (работы, услуги), соответствующий участник закупки не допускается к участию в запросе котировок на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным извещением.

3.4.3. Предлагаемая участником закупки цена договора должна включать все расходы участника закупки, производимые им в процессе поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок

4.1.1 Участнику запроса котировок для участия в закупке необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

4.1.2. Обмен между участником запроса котировок, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением закупки, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

4.1.3. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

4.1.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

4.1.5. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.1.6. Электронные документы участника запроса котировок должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок.

4.2. Обеспечение заявок на участие в запросе котировок

4.2.1. При проведении запроса котировок заказчик вправе установить требование обеспечения участия в процедуре закупки (далее – обеспечение заявки).

4.2.2. Требование об обеспечении заявки на участие в запросе котировок в равной мере относится ко всем участникам закупки.

4.2.3. Если извещением устанавливается обеспечение заявки, участники в составе заявки на участие предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в извещении.

4.2.4. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

4.2.4.1. Обеспечение заявок на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено) может предоставляться участниками путем внесения денежных средств или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

4.2.4.2. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должна быть составлена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 9 августа 2022 г. № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее 1397-ПП) на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках.

4.10.4. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявки.

4.10.5. Независимая гарантия выдается участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

4.10.6. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке. В случае если участником закупки в составе заявки не представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

4.10.7. Возврат участнику закупки обеспечения заявки не производится в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора.

4.10.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

отмена закупки;

отзыв заявки до окончания срока подачи заявок;

получение заявки после окончания срока подачи заявок;

отказ от заключения договора с участником закупки.

Возврат независимой гарантии в указанных случаях заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

5.1. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не должен превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

5.2. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным в извещении и соответствие участников запроса котировок требованиям, установленным в пункте 8.6. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК».

5.3. При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается Единой комиссией к участию в запросе котировок в следующих случаях:

5.3.1. непредставление документов и информации, предусмотренных извещением, или представление недостоверной информации;

5.3.2. несоответствие документов и информации требованиям, установленным извещением;

5.3.3. несоответствие заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, указанным в извещении;

5.3.4. несоответствие участника закупки требованиям (или одному из требований), установленным извещением;

5.3.5. непоступление до дня рассмотрения заявок на счет, который указан заказчиком в извещении, денежных средств в качестве обеспечения заявки в случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки.

5.4. Заказчик отстраняет участника закупки от участия в запросе котировок в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что такой участник или лица, выступающие на стороне такого участника, представили недостоверную и (или) неполную информацию о соответствии требованиям к участнику закупки или к лицам, выступающим на стороне такого участника, установленным заказчиком в извещении.

5.5. Заказчик вправе перепроверить соответствие участников закупки требованиям, установленным извещением, на любом этапе осуществления закупки.

5.6. При выявлении факта несоответствия участника закупки или победителя закупки требованиям, указанным в извещении, такой участник или победитель отстраняется от дальнейшего участия в закупке на любом этапе осуществления закупки, включая этап заключения договора.

5.7. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Единая комиссия формирует протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и направляет такой протокол оператору электронной площадки.

5.8. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявок на участие в закупке, на основании результатов оценки заявок на участие в закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

5.9. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, сделавший наименьшее предложение о цене и заявка которого не была отклонена по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других.

5.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Если такая заявка соответствует требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, заказчик в течение пяти дней со дня размещения итогового протокола направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

5.11. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все поданные заявки или только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения итогового протокола направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к извещению.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

6.1. Срок и порядок заключения договора

6.1.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка и такая заявка соответствует требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, заказчик в течение пяти дней со дня размещения итогового протокола направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. Последующий обмен электронными документами между заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора.

6.1.2. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все поданные заявки или только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, заказчик в течение пяти дней со дня размещения итогового протокола направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к извещению. Последующий обмен электронными документами между заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора.

6.1.3. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой проводится запрос котировок в электронной форме, и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика.

6.1.4. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

6.1.5. В случае если победитель запроса котировок не представил заказчику в срок, указанный в пункте 6.1.1. и пункте 6.1.2. настоящего извещения, подписанный договор либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, такому победителю не возвращаются (если требование о предоставлении обеспечения заявки предусмотрено заказчиком в извещении).

6.1.6. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер.

6.1.7. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

6.1.8. В случае если заказчиком в извещении были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную максимальную цену договора. Заказчик и поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом, кроме случая, указанного в пункте 6.1.9.

6.1.9. При установлении в извещении начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п. договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки в случаях, предусмотренных настоящим извещением) с включением в договор начальной максимальной цены договора в качестве предельного (максимального) значения цены договора. При этом оплата по договору будет осуществляться исходя из количества (объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) в размере, не превышающем предельного (максимального) значения цены договора. В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную максимальную цену договора.

6.2. Обеспечение исполнения договора

6.2.1. В случае если извещением установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после его предоставления участником, с которым заключается договор.

6.2.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом по договору должны быть обеспечены обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика) по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у поставщика (исполнителя, подрядчика) перед заказчиком.

6.2.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 9 августа 2022 г. № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках.

6.2.4. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

6.2.5. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

6.2.6. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

6.2.7. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

6.2.8. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных документацией о закупке.

6.2.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 10 рабочих дней со дня получения заказчиком от поставщика (исполнителя, подрядчика) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте, заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится

6.3. Изменение договора

6.3.1. При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий) по следующим аспектам:

снижение цены договора без изменения количества товаров, объема работ, услуг;

увеличение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 30 процентов без увеличения цены договора;

улучшение условий исполнения договора для заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и объема гарантии и т.п.);

уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, административным производством, судебным разбирательством и т.п.;

включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации или обязательными для исполнения предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в извещении и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки.

6.3.2. Переговоры должны проводиться в течение срока, предусмотренного для заключения договора, указанного в пункте 6.1.3. настоящим извещением. Результаты преддоговорных переговоров должны быть учтены в итоговом тексте заключаемого договора.

6.3.3. Заказчик по согласованию с участником закупки при исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта 6.3.4. настоящим извещением):

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30 процентов. При увеличении объема закупаемой продукции заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, просрочкой исполнения заказчиком своих обязательств по договору и в иных случаях;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

в случае инфляционного роста цен на основании показателей дефляторов Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации;

в случае изменения в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов);

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законодательством.

6.3.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.

6.3.5. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, за исключением договора, заключенного с участником закупки, которому был предоставлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК» содержится информация для данного конкретного запроса котировок, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК».

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК», применяются положения части III.

- Посмотреть таблицу с данными

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в запросе котировок на __________________________________________________________________

(указывается объект закупки)

(Извещение № ________________________)

Настоящим_______________________________________________________подтверждает,

(наименование участника закупки)

что для участия в указанном выше запросе котировок представлены следующие обязательные документы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок согласно описи.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА 2. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На бланке участника закупки Заказчику ФАУ МО РФ ЦСКА

«_____» ___________ 202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Мы ___________ [указать наименование участника запроса котировок] сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок и в случае признания нас победителями закупки, заключить договор на ________________ (указывается предмет закупки).

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении и ее технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ФАУ МО РФ ЦСКА на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями извещения и условиями наших предложений.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами договора в установленных законодательством Российской Федерации случаях, и нашего уклонения от заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом запроса котировок, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в запросе котировок нам не возвращается.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок будет присвоен 2 (второй) номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок.

Мы ___________ [указать наименование участника запроса котировок] осведомлены и согласны с условием, в случае признания нас уклонившимися от заключения договора, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо условия исполнения договора, то неучтенные затраты по договору будут осуществляться нами за свой счет.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Участник запроса котировок/

уполномоченный представитель _________________ (И.О. Фамилия)

М.П. подпись

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись котировочной заявки)

ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

* Выбрать нужное.

- Посмотреть таблицу с данными

V «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Прикреплен отдельным файлом

VI «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Прикреплен отдельным файлом

VII «ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ»

Прикреплен отдельным файлом

VIII «РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ»

Прикреплен отдельным файлом