Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для аспирационных установок №289241168

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Аукцион_для_СМСП_2025.docx
• Обоснование_и_расчет_НМЦД.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.01.2025 по 28.01.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора,

цены Договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦД

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

СПБ ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10»

________________ Р. И. Рунге

«20» января 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку дезинфицирующих средств для аспирационных установок,

для нужд Заказчика,

участниками которого могут являться только субъекты малого

и среднего предпринимательства

2025г.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

Образцы форм документов, включаемых в первую часть заявки

В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике аукциона (организационно-правовую форму, адрес, печати, подписи, и пр.), а также сведений о ценовом предложении!

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Форма 1 первой части Заявки

«_____»___________ 2025 г.

№__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кому:

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки____________________________, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: _________________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением, документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с обязательными требованиями к участникам закупки подтверждаем наличие у нас специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных документов в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора. [1]

Предложенная цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Приложение 1к Форме первой части Заявки
от «____»_____________ 2025 г. №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

Образцы форм документов, включаемых во вторую часть заявки

Форма 1 второй части Заявки

«____» _____________ 2025 г.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ (формируется в соответствии с пунктом 4.1 Информационной карты «Вторая часть ЗАЯВКИ»)

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям, установленными в п.3.1 документации о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Руководитель предприятия

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

подпись

КОНЕЦ ФОРМЫ

Согласие на обработку персональных данных (представленных участниками):

Начало формы

____________________________________________________________________________

Форма 2 второй части Заявки

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи____________________________

название выдавшего органа ______________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности, и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку лекарственных средств для дентальной анестезии

для нужд СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10»

Приложено отдельным файлом

Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования, анализа рынка поставщиков требуемого товара методом сопоставимых рыночных цен.

Приложение №2

к документации об аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 10»

(сокращенное наименование СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10»).

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Огородный пер., д.4, корп.2

Сроки поставки товара: Начало поставки товара – с момента заключения Договора сторонами в течение срока действия Договора.

Окончание поставки – не позднее 15.12.2025 г.

Срок поставки отдельных партий и ее объем определяются заявкой Заказчика посредством электронной почты или факсимильной связи.

Товар поставляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.

Срок выполнение заявки – в течение 3 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком.

Время поставок – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00 часов (по московскому времени) (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ).

4. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданному описанию и функциональным и качественным характеристикам;

4.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным органом, с приложениями на основании Постановления Правительства РФ от 27.12.12. № 1416"Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий";

б) товарно-транспортную накладную, счет фактуру или УПД;

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

6.2. Товары со сроком годности до одного года должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;

Товары со сроком годности свыше одного года должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев.

6.3. В случае обнаружения некачественного Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

6.4. Представитель Поставщика обязан произвести проверку некачественного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные некачественные Товары. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств должен заменить некачественный Товар аналогичным новым Товаром.

6.5. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.

Приложение №3

к документации об аукционе

в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

г. Санкт-Петербург «____»__________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 10» (сокращенно: СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Рунге Роберта Иогановича, действующего на основании Устава, с одной стороны

и ______________________________________________ (_________________________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам проведения Заказчиком аукциона в электронной форме №___ (протокол №_____ от ____.____. 2025 г.) заключили настоящий Договор (далее также «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств для аспирационных установок (далее именуемый – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется принять Товар и произвести оплату согласно условиям настоящего договора.

1.2. Источник финансирования- Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве, ассортименте, установленные Спецификацией.

Поставка осуществляется по заявке Заказчика в период действия Договора.

Срок выполнение заявки – в течение 3 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком.

2.1.2. Осуществить поставку Товара на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, д.4, корп.2.

2.1.3. Передать Заказчику Товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, не обремененный правами третьих лиц.

2.1.4. Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, а также условиям настоящего договора.

2.1.5. Передать Товар с документацией, перечисленной в пункте 4.4 Договора.

2.1.6. Произвести допоставку необходимого количества Товара в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 Договора.

2.1.7. Производить замену некачественного Товара и Товара, не соответствующего требованиям Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Договора.

2.1.8. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, уплатить Заказчику пени и/или штраф в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.1.9. По запросу Заказчика предоставлять всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, хранения и качестве Товара, в случае необходимости предъявлять для осмотра Заказчику транспорт и помещения для хранения Товара.

2.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

2.1.11. После исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1. – 2.1.6. Договора, направить в адрес Заказчика требование о возврате обеспечения Договора, указанное в разделе 8 Договора, с указанием банковских реквизитов Поставщика. Требование о возврате обеспечения оформляется на бланке Поставщика и подписывается руководителем Поставщика. При подписании требования о возврате обеспечения иным лицом, к требованию прикладывается доверенность, уполномочивающая на право подписания требования о возврате обеспечения Договора.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать, чтобы Товар был принят Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

2.2.2. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями Договора.

2.3.2. Обеспечить оплату принятого Товара в соответствии с условиями Договора.

2.3.3. Провести экспертизу (своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций) для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

2.3.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Поставщика, указанного в пункте 2.1.11 Договора, вернуть соответствующее обеспечение исполнения Договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.4.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем договоре, в ходе приемки Товара.

2.4.3. Требовать замены товара, не соответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных документах, и настоящем договоре.

2.4.4. Требовать возмещения убытков и уплаты пеней, штрафов в случае нарушения Поставщиком условий Договора.

2.4.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.6. Требовать от Поставщика своевременного и надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

3. Цена Договора и порядок расчетов.

3.1. Цена Договора устанавливается в сумме __________________ рублей (указать - в том числе НДС/ без НДС - в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения).

3.2. Цена Договора, указанная в пункте 3.1. Договора, включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика.

3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 11.2.

3.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

3.5. Денежные средства перечислятся Заказчиком на расчетный счет Поставщика на основании предъявленных счетов-фактур (счетов) и товарных накладных (актов приемки передачи товара).

3.6. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчику в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты приемки товара (работ, услуг) и подписания Заказчиком, документов, подтверждающих сдачу-приемку поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг).

3.7. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Сроки, порядок поставки и приемки Товара.

4.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по заявке Заказчика в период действия Договора. Срок выполнение заявки – в течение 3 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком, на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, д.4, корп.2.

Дни и время поставок: в рабочие дни с 9:00 до 15:00 (время московское) (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ).

4.2. Поставка Товара осуществляется в количестве, ассортименте, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в сроки и время указанные в п.4.1 настоящего Договора.

4.3. Доставку Товара на склад Заказчика Поставщик осуществляет транспортом, соответствующим санитарным и гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

4.4. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику следующую документацию: счет-фактуру (счет); товарную накладную (акт сдачи-приемки товара), оформленные в двух экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика; документы, удостоверяющие качество Товара и подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим договором и законодательством Российской Федерации, в том числе декларации о соответствии.

4.5. Товар, поставленный без документов, удостоверяющих качество Товара и подтверждающих его соответствие требованиям, установленным настоящим договором и законодательством Российской Федерации, приемке не подлежит.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента приемки Товара.

4.7. Приемка товара по количеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Договора.

4.8. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г. № П-7. в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Договора.

4.9. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Договором, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Договора.

4.10. В случае если в результате приемки будет установлено, что Товар поставлен в количестве меньшем, чем указанно в Спецификации к Договору, Поставщик обязан допоставить недостающее количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком письменного требования о допоставке Товара.

5. Качество и безопасность товара, порядок приемки.

5.1. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

5.3. Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему договору Товара вне зависимости от того, кто является его производителем.

5.4. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

5.5. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

5.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

6. Маркировка, упаковка и транспортировка.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

6.3. Стоимость за упаковочные материалы не взыскивается и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость Товара.

6.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

7. Гарантии качества товаров.

7.1. Поставщик должен гарантировать качество поставляемых товаров и их соответствие характеристикам, установленным настоящим техническим заданием. Срок годности на поставляемые товары должен быть согласно сроку годности изготовителя и требованиям, установленным законодательством РФ и условиям Договора.

Срок годности:

-товары со сроком годности до одного года должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;

-товары со сроком годности свыше одного года должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев.

7.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

7.3. Все расходы, связанные с заменого товара ненадлежащего качества, несет Поставщик.

8. Обеспечение исполнения Договора.

8.1. В целях обеспечения исполнения предусмотренных Договором обязательств Поставщика, Поставщик при подписании Договора предоставляет Заказчику обеспечение в виде денежных средств или независимой гарантии в размере 5 % (пять процентов) от цены Договора, что составляет _________________.

8.2. В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора осуществляется в форме независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен перекрывать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

8.3. Способ обеспечения исполнения обязательств и порядок его оформления должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае если по каким - либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения обязательств на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем разделе Договора.

В случае если исполнение Договора обеспечивается внесением денежных средств на счёт Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

БИК банка получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сч. № банка получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП получателя: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга

(СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №10»,

лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Сч. № получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В реквизите 104 п/п «КБК» указывается код доходов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В реквизите 105 п/п «ОКТМО» указывается ОКТМО получателя средств

В реквизите 24 п/п «Назначение платежа» обязательно указать: (510 ВР) предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

9. Ответственность Сторон.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет сумму ____________ рублей, определяемую в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, составляет сумму ____________ рублей, определяемую в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет сумму ____________ рублей, определяемую в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в Договоре таких обязательств):

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.14. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.7. Договора, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (пожар, военные действия, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения настоящего договора Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанного обстоятельства. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает права Стороны ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.

10.5. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения настоящего договора.

11. Порядок изменения и расторжения Договора.

11.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в простой письменной форме и подписаны Сторонами, за исключением случаев изменения наименований, мест нахождения, реквизитов (в т. ч. банковских) Сторон, указанных в разделе 14 Договора, о которых Стороны обязуются сообщить друг другу в одностороннем порядке путем направления другой Стороне уведомления, совершенного в простой письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда были произведены такие изменения.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договор на предусмотренное в договоре количество такого товара.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством РФ и Положением о закупках СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 10».

11.3. Заказчик при заключении и исполнении Договора вправе изменить: объем, цену закупаемой продукции или сроки исполнения договора. Изменения к настоящему Договору имеют силу в случаях, не противоречащих требованиям, установленным законодательством РФ, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Указанные изменения вступают в силу с момента их подписания.

11.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон порядок и условия расторжения определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания уполномоченными на то представителями сторон.

11.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

• отказ Поставщика передать Заказчику товар (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);
• поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок (пункт 2 статьи 475 ГК РФ)
• неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Договора (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

11.6. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в документации об осуществлении закупки требованиям к участникам процедур закупок либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

11.7. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

11.8. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении, либо не определен соглашением сторон. Заказчик включает информацию о расторжении договора в реестр договоров на официальном сайте http://zakupki.gov.ru в течение 10 дней с даты получения уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора.

12. Порядок разрешения споров.

12.1. Все разногласия по Договору решаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении соглашения передаются в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию - 5 (пять) дней с момента ее получения контрагентом.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензий контрагенту, является обязательным.

12.3. Сторона, которой представлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Срок действия Договора и прочие условия.

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 года.

13.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон с момента подписания их обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

13.4. Неотъемлемым приложением к настоящему договору является Спецификация поставляемых товаров (Приложение №1 к Договору).

13.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №____ от « ______ » _________________ 2025 г.

Спецификация

(заполняется по результатам электронного аукциона)

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: ___________________ рублей (сумма прописью), в т. НДС/ без НДС

- Посмотреть таблицу с данными

При отсутствии соответствующего обязательного требования в п. 4.1 информационной карты – данный абзац следует исключить из текста заявки. ↑