Тендер - Поставка дезинфицирующих и чистящих средств для бассейна №306313082

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):В соответствии с извещением
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_2025_хим.ср_басс - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку дезинфицирующих и чистящих средств для бассейна

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - извещение) подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ), законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», утвержденным протоколом Наблюдательного совета областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский» №2 от 18.03.2025 г. (далее – Положение о закупке), размещенным в единой информационной системе.

Запрос котировок - это форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора, наиболее низкую цену единицы товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить).

- Посмотреть таблицу с данными

Во всем, что не отражено в настоящем извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и относится к процедурам осуществления закупки, заключения договора по результатам закупки, необходимо руководствоваться Положением о закупке (в актуальной редакции), размещенным в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки путем запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку товара для нужд ОГАУСО «РЦ «Шелеховский»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара для нужд ОГАУСО «РЦ «Шелеховский»

Табл.1

- Посмотреть таблицу с данными

1. В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ОГАУСО «РЦ «Шелеховский» НМЦД, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, либо цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемого товара, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить), определяются и обосновываются Заказчиком в документально оформленном отчете посредством применения одного или нескольких методов, указанных в п.9.1. Положения о закупках.

2. Начальная (максимальная) цена Договора рассчитана методом сопоставления рыночных цен (анализом рынка). В целях получения ценовой информации в отношении услуги для определения начальной максимальной цены договора заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 3 поставщикам, обладающим опытом оказания соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном доступе. Заказчиком получены ответы от трех поставщиков с ценовой информацией.

Качество поставляемого товара:

1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р, ГОСТ, ТУ производителя и подтверждаться сопроводительными документами в соответствии с действующим законодательством.

2. Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения в соответствии с настоящим Договором.

5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить некачественный Товар, за свой счет включая транспортные расходы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого требования от Заказчика либо в иной срок по согласованию с Заказчиком. Требование считается надлежащим образом отправлено Поставщику: по электронной почте либо по почте, либо иным способом.

6. Не допускается поставка Товара, условия хранения которого были нарушены. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

7. Поставщик передает вместе с товаром документы, подтверждающие качество товара. Заказчик вправе проводить ревизию товара перед эксплуатацией и по результату ревизии предъявлять претензию при выявлении брака (дефектов).

Срок и условия поставки товара:

1. Срок поставки Товара: с даты заключения Договора по 28.12.2025 г. по заявке Заказчика в течение 14 рабочих дней.

2. Товар может поставляться в течение срока действия Договора отдельными партиями по заявке Заказчика.

3. Оплата осуществляется за фактически поставленный по заявке Заказчика товар. Не заказанный товар не поставляется, не принимается и не оплачивается.

4. Место поставки Товара: Иркутская область, город Шелехов квартал 18 дом 47.

5. Время поставки Товара: понедельник-пятница с 08.00 ч до 16.00 ч (обед с 12:00ч до 13:00ч).

6. Способ доставки: доставка осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика. Транспортные расходы, расходы по доставке, погрузке-выгрузке Товара входят в его стоимость. Выгрузка товара в месте поставки осуществляется силами Поставщика.

Приложение № 2

к Извещению о проведении закупки путем запроса котировок

в электронной форме, которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проект договора

Договор №______

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский» (далее - ОГАУСО «РЦ «Шелеховский»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Соловьевой Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________(далее - _________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ______, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУСО «РЦ «Шелеховский» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Протокол от ____2025 года № ____ (извещение от ______2025 года № ______), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Заказчику товар – _________________ (далее по договору - Товар), а Заказчик принять и оплатить его в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Наименование Товара, его количество, общая и единичная стоимость, комплектация, технические характеристики установлены в Спецификации (приложение № 1 к Договору, далее – Спецификация), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, г.Шелехов квартал 18 дом 47 (далее – Место поставки).

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.5. Качество, объем, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Спецификации, условиям Договора.

1.6. Срок поставки Товара: в соответствии со Спецификацией.

Статья 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании Спецификации и составляет _______ руб. _____ коп. (_______ руб. _____ коп.) без учета НДС/ с учетом НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС) (далее – цена Договора).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата за фактически поставленный по настоящему Договору Товар производится на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 16 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком надлежаще оформленных документов о приемке, с учетом п.6.4. Договора, на основании счета на оплату.

2.5. Источник финансирования настоящего Договора: Внебюджетный источник финансирования (средства от иной приносящей доход деятельности).

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по Договору.

3.1.3. Одновременно с поставкой Товара представить документы, подтверждающие качество Товара, паспорта на Товар.

3.1.4. По согласованию с Заказчиком доставить Товар собственными силами в рабочие дни не позднее 16.00 часов дня.

3.1.5. В случае невозможности поставить Товар в сроки, предусмотренные в Договоре, Поставщик должен сообщить об этом Заказчику в течение 1 рабочего дня.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном в разделе 2 Договора.

3.2.2. Обеспечить назначение уполномоченных лиц на приемку Товара.

3.2.3. Принять Товар от Поставщика на складе Заказчика, с проверкой соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в Спецификации по транспортным и сопроводительным документам в момент получения его от Поставщика. Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику.

3.2.4. Обеспечить сохранность Товара, приняв его на ответственное хранение, в случае отказа приема его в виду повреждения или недостачи и незамедлительно уведомить Поставщика.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

Статья 4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик обязан обеспечить специальную упаковку Товара, соответствующую стандартам, ТУ и обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

4.3. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат.

Статья 5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Датой поставки считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами первичных документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД)).

5.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) счет на оплату;

б) товарную накладную или УПД в 2-х экземплярах;

в) счет-фактуру (если Товар облагается НДС);

г) документы, подтверждающие качество товара.

5.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной или УПД.

Статья 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Поставка товара, его погрузка-выгрузка в месте поставки осуществляется силами Поставщика или его представителя.

6.2. По решению Заказчика для приемки результатов Договора может создаваться приемочная комиссия.

6.3. При доставке Товара Заказчик производит приемку Товара по количеству.

6.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Товара с учетом сроков поставки товара, указанных в Спецификации, производит приемку Товара по качеству, подписывает товарную накладную или УПД на Товар, или направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания товарной накладной или УПД на Товар. При этом Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором указывается количество товаров ненадлежащего качества, основные недостатки, обнаруженные при приемке, и срок их устранения (замена поставленных товаров товарами надлежащего качества). Заказчик отказывает в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора.

6.4.1. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (рабочих) дней с момента уведомления о них Заказчиком или в иной согласованный с Заказчиком срок.

6.4.2. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным п.1.5 Договора, в течение 5 (рабочих) дней с момента уведомления о них Заказчиком или в иной согласованный с Заказчиком срок.

6.5. В случае недопоставки Товара или поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик производит допоставку/поставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого требования от Заказчика или в иной согласованный с Заказчиком срок. Требование считается надлежащим образом отправлено Поставщику: по электронной почте либо по почте, либо иным способом.

6.6. Датой приемки поставленного Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

6.7. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

6.8. Заказчик вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности;

б) Товар поставлен с нарушением срока поставки/даты, установленного Договором.

в) С товаром не предоставлены документы согласно п. 5.2 настоящего Договора.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

6.9. Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки Товара, товарная накладная или УПД при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, либо его отсутствии акт об отказе подписывается только представителем Заказчика.

6.10. Товар, от которого Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

Статья 7. ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров. Поставляемый товар (партия товара), а также тара, упаковка и маркировка должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СТО Производителя, ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», установленных для данного вида Товара. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество Товара. Все документы должны быть заверены печатью Поставщика.

7.2. Заказчик вправе при приемке Товара возвратить Поставщику Товар, не соответствующий п.7.1. настоящего договора.

7.3. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения в соответствии с настоящим Договором.

7.4. В случае выявления в течение всего гарантийного срока эксплуатации Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7.4.1. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).

7.5. Не допускается поставка Товара, условия хранения которого были нарушены. Гарантийный срок Товара указывается в Спецификации к настоящему Договору. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

7.6. В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

7.7. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара или ремонт любой неисправной части Товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 5 (пяти) процентов цены Договора.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с законодательством, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

8.8. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

8.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

Статья 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Иркутской области.

9.3. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороной.

9.4. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом Стороны. Претензия направляется адресату по электронной почте с последующим направлением заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Сторон и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны.

9.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку либо иным способом, подтверждающим отправку.

Статья 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.12.2025 г.

10.1.1. Окончание срока исполнения (действия) Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств, обязательств Заказчика по оплате Товара, сопутствующих услуг/работ, обязательств по уплате неустоек сторонами.

10.2. Изменение существенных условий договора допускается:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена извещением о конкурентной закупке:

а) при снижении цены договора без изменения, предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком;

3) по согласованию сторон допускается увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки с которым заключен договор, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, на количество товара, указанное в документации о конкурентной закупке

4) в случае если договор заключен до 31 декабря 2025 года и при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, утвержденного руководителем Заказчика.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

10.4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения ущерба в случае нарушения существенных условий Договора, в т.ч. в случаях:

1) если поставщик (подрядчик, исполнитель) не приступает своевременно к исполнению Договора или исполняет обязательства, предусмотренные Договором с нарушением сроков, определенных Договором;

2) если поставщик (подрядчик, исполнитель) поставил товар, оказал услуги, выполнил работы ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

3) в иных случаях в соответствии с законодательством.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

10.8. В случае если оплата по настоящему Договору осуществляется за счет субсидий возможно изменение в соответствии с ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Статья 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

11.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, условия настоящего Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее – Конфиденциальная информация).

11.2. Стороны имеют право разглашать Конфиденциальную информацию исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством РФ, и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

11.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

11.4. Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

Статья 12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Каждая из сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленные на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- Предоставление каких-либо гарантий;

- Ускорение существующих процедур;

- Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

Статья 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 3 (три) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 10 (десять) календарных дней, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Статья 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

14.1. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

Статья 15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с условиями Договора, а также в случае изменений у Стороны по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, высылается в виде письма по адресу другой Стороны с уведомлением о вручении, либо посредством электронной почты, за исключением случаев, указанных в Договоре.

15.3. Договор составлен в электронной форме. Стороны могут использовать для обмена документами квалифицированные электронные подписи Сторон (или их уполномоченных физических лиц), условия признания которых установлены ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в рамках электронного документооборота при наличии технической возможности. Документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

15.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение №1 «Спецификация».

Статья 16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору на поставку товара

№_______ от «__»__________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Качество поставляемого товара:

1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р, ГОСТ, ТУ производителя и подтверждаться сопроводительными документами в соответствии с действующим законодательством.

2. Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения в соответствии с настоящим Договором.

5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить некачественный Товар, за свой счет включая транспортные расходы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого требования от Заказчика либо в иной срок по согласованию с Заказчиком. Требование считается надлежащим образом отправлено Поставщику: по электронной почте либо по почте, либо иным способом.

6. Не допускается поставка Товара, условия хранения которого были нарушены. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

7. Поставщик передает вместе с товаром документы, подтверждающие качество товара. Заказчик вправе проводить ревизию товара перед эксплуатацией и по результату ревизии предъявлять претензию при выявлении брака (дефектов).

Срок и условия поставки товара:

1. Срок поставки Товара: с даты заключения Договора по 28.12.2025 г. по заявке Заказчика в течение 14 рабочих дней.

2. Товар может поставляться в течение срока действия Договора отдельными партиями по заявке Заказчика.

3. Оплата осуществляется за фактически поставленный по заявке Заказчика товар. Не заказанный товар не поставляется, не принимается и не оплачивается.

4. Место поставки Товара: Иркутская область, город Шелехов квартал 18 дом 47.

5. Время поставки Товара: понедельник-пятница с 08.00 ч до 16.00 ч (обед с 12:00ч до 13:00ч).

6. Способ доставки: доставка осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика. Транспортные расходы, расходы по доставке, погрузке-выгрузке Товара входят в его стоимость. Выгрузка товара в месте поставки осуществляется силами Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Извещению о проведении закупки путем запроса котировок

в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Раздел 1. Форма Заявки

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику:

ОГАУСО «РЦ «Шелеховский»

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку ______________________________________

(наименование закупки)

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку товара в 2025 году для нужд ОГАУСО «РЦ «Шелеховский», выразив согласие участника закупки на поставку товара в 2025 году для нужд «РЦ «Шелеховский» на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры и, принимая на себя обязанность выполнять установленные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства требования и условия, (полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица) в лице (должность, ФИО), действующего на основании (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить договор на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом договора, являющимися неотъемлемыми частями к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, на общую сумму _________ (_______________________) руб. __коп., в том числе НДС ___________руб. (если участник закупки является плательщиком НДС).

Настоящим подтверждаем, что:

- в отношении (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) не проводится ликвидация участника закупки – юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- деятельность (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

- у (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. [1] ;

- у (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствие судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- (наименование организации) – юридическое лицо не было привлечено в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- между (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- информация об (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- (наименование организации или Ф.И.О. участника закупки) выражает согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участником закупки в составе заявки на участие в закупке за исключением сведений, подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законодательства содержащихся в общедоступных источниках.

Руководитель организации [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц] _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при наличии]

Раздел 2. Анкета участника запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 3. Предложение Участника, описание поставляемого товара, работ, услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

* для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения N 1 Постановлению Правительства РФ №1875 от 23.12.2024г (далее – Постановление), позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения N 2 к Постановлению, приложении N 3 к Постановлению, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";

для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения N 1 к Постановлению, позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения N 2 к Постановлению, приложении N 3 к Постановлению, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза;

в случае отсутствия вышеуказанных документов или информации участник указывает страну происхождения товара в соответствии с Декларацией о происхождении товара.

Руководитель организации [для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц] _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при наличии]

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято ↑