Тендер - поставка дезинфицирующего средства "Жавель Солид" №270604122

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

3.Функциональные, технические и качественные характеристики товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую безопасность транспортировки Товара и сохранность его качества. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации для данного вида Товара.

Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

Товар должен быть промышленного производства (серийной заводской сборки). Товар должен иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ, действующие на момент поставки (если Товар подлежит обязательной сертификации). Товар должен соответствовать современным международным стандартам на безопасность, эргономичность и соблюдение санитарных норм,
а также требованиям по пожаробезопасности.

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не контрафактным (прошедшим таможенное оформление), не имеющим дефектов, связанных с качеством изготовления, качеством материалов, примененных при изготовлении Товара, соответствующим стандартам, а при отсутствии последних – признанным стандартам.

Руководитель О.В.Скребнева

КОНТРАКТ № 2024.040364

г. Ярославль « » 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173»», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего О.В.Скребневой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующего средства «Жавель Солид» (далее – Товар) Заказчику согласно Спецификации (приложение к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, в количестве и ассортименте, в сроки и на условиях, определенных настоящим контрактом, а Заказчик – принять и своевременно произвести оплату поставленного товара в соответствии с настоящим контрактом.

1.2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет () рублей, НДС не облагается/в том числе НДС.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случая, установленного п.10.1. контракта, и включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по контракту.

2.3. Оплата по настоящему контракту осуществляется за фактически поставленный Товар в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленногоПоставщиком счета (счета-фактуры), в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения

2.5. Валютой контракта является рубль Российской Федерации.

2.6. Заключая контракт, Поставщик декларирует, что соответствует единым требованиям ч. 1ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.Срок, условия и место поставки

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара с даты заключения контракта по 13.05.2024 г.

3.2. Место поставки Товара: г. Ярославль, Набережный переулок, д. 24

3.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или транспортом третьих лиц за счёт Поставщика, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность Товара при транспортировке.

3.4. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

3.5. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходят к Заказчику с момента передачи Товара.

3.6. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

3.7. Дефекты Товара устраняются силами и за счет Поставщика (с заменой Товара ненадлежащего качества на идентичный Товар), если появление этих дефектов вызвано ненадлежащим качеством Товара или вследствие его транспортировки.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией.

Товар должен иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ, действующие на момент поставки (если Товар подлежит обязательной сертификации). Товар должен соответствовать современным международным стандартам на безопасность, эргономичность и соблюдение санитарных норм.

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

4.1.2. Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику или лицу, назначенному Заказчиком, комплект документации, в соответствии с действующим законодательством, сертификаты качества и соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), а также счет (счет-фактуру), товарно-транспортную накладную и прочую документацию (при наличии).

4.1.3.Осуществить поставку Товара собственным транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в упаковке (внешней и внутренней), которая должна обеспечить максимальную сохранность при транспортировке. Товар, получивший при транспортировке повреждения, вследствие использования ненадлежащей упаковки, а равно вследствие нарушения правил транспортировки, считается не поставленным.

4.1.4. Нести все риски утраты и повреждения Товара до момента подписания товарно-транспортной накладной, Заказчиком в соответствии с условиями контракта.

4.1.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан после получения уведомления от Заказчика произвести за свой счет замену Товара на качественный в срок, согласованный с Заказчиком. Ненадлежащего качества Товар считается недопоставленным.

4.1.6. Обеспечить во время поставки Товар выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.1.7. Обеспечить сохранность Товара до его передачи Заказчику.

4.1.8. По окончании поставки Товара произвести уборку с дальнейшим вывозом мусора с территории Заказчика.

4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить подъездные пути к месту поставки Товара, освещение места разгрузки.

4.2.2. Принять товар, проверить его количество, качество, ассортимент согласно спецификации, в соответствии с разделом 5 настоящего контракта. При отсутствии претензий относительно количества, качества и ассортимента товара – подписать товарно-транспортную накладную в 2-х экземплярах, один из которых передать Поставщику.

4.2.3. Оплатить поставку Товара в размере и в сроки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5. Порядок приёмки Товара

5.1. Приемку Товара осуществляет представитель Заказчика _______________, который в течение 5 рабочих дней после поставки товара проверяет соответствие наименования, ассортимента (комплектации) и качества поставленного товара требованиям настоящего контракта и технической документацией и подписывает товарно-транспортную накладную, а при обнаружении недостатков (наличии дефектов), немедленно извещает об этом Поставщика, предоставив ему в тот же срок мотивированный отказ от подписания товарно-транспортной накладной. После устранения недостатков приемка товара осуществляется повторно. Представитель Заказчика несет ответственность за приемку Товара и достоверность сведений, отражаемых в товарно-транспортной накладной. Приемка товара по качеству производится с учетом особенностей, предусмотренных настоящим контрактом.

5.2. В случае отказа от приемки товара Заказчик обязан во всех экземплярах товарно-транспортной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии представителя Заказчика.

5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.4. Ответственность за утрату и недостачу товара переходит от Поставщика к Заказчику после передачи товара и подписания им товарно-транспортной накладной.

5.5. Каждая Сторона вправе требовать проведения сверки расчетов, направив свой акт сверки другой Стороне. Сторона, получившая акт сверки расчетов, обязана в течение 10 дней с момента получения акта подписать его и отправить направившей Стороне.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и составляет рублей. [1]

6.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и составляет 1000,0 рублей. [2]

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном в постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет 1000,0 рублей. [3]

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

6.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия контракта

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует по 21.06.2024 г.

7.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя по настоящему контракту обязательств.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности по Контракту за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара как следствия природного явления, наводнения, землетрясений, диверсии, забастовок, военных действий, правительственных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств.

8.2. Срок исполнения обязательств по Контракту сдвигается при наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Контракта, на время, в течение которого последние будут иметь место.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по Контракту, должна немедленно, не позднее семи дней с момента их наступления в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 7 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них для оправдания.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. Контракта, будут длиться более двух месяцев, то Стороны вправе заключить соглашение о расторжении Контракта.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

9.2. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Контракт может быть изменен:

- по соглашению Сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества и качества Товара и иных условий контракта.

- по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема Товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему контракту и подлежат подписанию обеими сторонами или уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему контракту являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.6. В случае отказа Стороны контракта от исполнения контракта в одностороннем порядке Заказчик оплачивает фактически поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего контракта.

11. Прочие условия

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему контракту, разрешаются в досудебном порядке путем направления заказным письмом с уведомлением претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.

11.3. В случае не достижения согласия между Сторонами спор разрешается в Арбитражном суде Ярославской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Приложение к контракту

12.1. Приложение к контракту: Спецификация.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к контракту № 2024.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

______________О.В.Скребнева _______________

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271311117 поставка товаров хозяйственного назначения(стиральный порошок,сода кальцинированная,хозяйственные перчатки).	Электронный аукцион #271311117	70 975 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 22.04.2024 02.05.2024
Тендер №271737390 АО "МКЭ" объявляет тендер: Поставка смывающих и (или) обезвреживающих средств	Запрос котировок #271737390	517 879	8 дней 26.04.2024 08.05.2024
Тендер №271750536 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #271750536	2 787	2 дня 24.04.2024 02.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270604049 Поставка моющих средств	Малая закупка #270604049	33 890	срок истек 11.04.2024 18.04.2024
Тендер №270604043 Поставка моющих средств	Малая закупка #270604043	33 890	срок истек 11.04.2024 18.04.2024
Тендер №270603989 Приобретение расходных материалов (САНОКС) (с результатом)	Малая закупка #270603989	5 280	срок истек 11.04.2024 12.04.2024
Тендер №270603885 Приобретение хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #270603885	124 492	срок истек 11.04.2024 19.04.2024
Тендер №270603876 Средство чистящее дезинфекции (с результатом)	Запрос предложений #270603876	30 000	срок истек 11.04.2024 19.04.2024

Тендеры из региона Ярославская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270604034 Поставка продуктов питания на 2 квартал 2024 г. (с результатом)	Малая закупка #270604034	241 501	срок истек 11.04.2024 15.04.2024
Тендер №270603914 Поставка расходных материалов медицинского назначения (с результатом)	Электронный аукцион #270603914	20 789 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 11.04.2024 19.04.2024
Тендер №270603587 Поставка игрушек детских (с результатом)	Малая закупка #270603587	36 311	срок истек 11.04.2024 15.04.2024
Тендер №270603580 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения	Не определен #270603580	517 527	срок истек 11.04.2024 18.04.2024
Тендер №270603290 Поставка мебели офисной	Электронный аукцион #270603290	233 600 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 11.04.2024 19.04.2024