Тендер - Поставка дезинфицирующего средства №315087091

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• документации_о_закупке_товаров_не_СМП_ограничение.docx
• приложение___1_к_извещению_о_проведении_закупки__2_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.10.2025 по 27.10.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:17.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):27.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации и/или извещению
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документации и/или извещениюДата подведения итогов:30.10.2025Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации и/или извещению

приложение № 1 к извещению о проведении закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Документация о запросе котировок в электронной форме

на поставку дезинфицирующих средств

г. Улан-Удэ

2025 г.Основные термины и их сокращения, применяемые

в документации запроса котировок в электронной форме, наименования и адреса.

Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее по тексту – Закон); ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг Государственным автономным учреждением здравоохранения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова" (далее по тексту – Положение).

Наименование Заказчика: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова" (далее по тексту – Заказчик).

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 1.;

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 148

Ответственное должностное лицо: Молокшонов Баир Буда-Жавпович.

Ответственный исполнитель: Жамсаранова Евгения Викторовна - телефон: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 167.

3. Наименование электронной торговой площадки: ЭТП Газпромбанк, адрес https://etp.gpb.ru/ (далее по тексту – ЭП).

4. Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - ЕИС), запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 документации

Проект

ДОГОВОР № _______

г. Улан-Удэ «___» ______ 20__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом № _________________ от «__» _________ 20__ г заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

• Поставщик обязуется поставить дезинфицирующих средств (далее «Товар») согласно Спецификации Товаров, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

Общая стоимость Товара, поставляемых по настоящему Договору, составляет __________________ (сумма прописью) рубля __коп., в том числе НДС ________.

(Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, погрузку страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по Договору включены Поставщиком в цену Договора.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 30 календарных дней после получения Заказчиком количества поставляемого по настоящему Договору Товара и подписания документов, указанных в п. 4.1.4. Договора.

При формировании и размещении проекта договора Заказчик, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником при осуществлении закупки с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении.

3. Место и срок поставки Товара

Место доставки Товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 1.

Срок поставки: со дня заключения договора до 20.01.2026 года по заявке заказчика в течение 14 дней.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по электронной почте.

4.1.2. Поставить Товар Заказчику, произвести погрузку, разгрузку, подъем (спуск), доставку до места поставки Товара указанного в п.3.1. настоящего Договора собственным силами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

4.1.3. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных или универсальных передаточных документов, подписанных Поставщиком, заверенные копии сертификатов\деклараций, регистрационных удостоверений Росздравнадзора, обязательных для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Устранять недостатки Товара в течение 20 (двадцати) дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в место доставки.

4.2.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

4.2.3. Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.4. Участвовать в приемке-передаче Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

4.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

4.3.3. Предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков (при их наличии) при расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

4.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

4.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

4.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет.

4.4.6. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

4.4.7. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4.4.8. Осуществлять приемку товара в соответствии со Спецификацией товаров (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня поставки товара и поступления Заказчику документов, указанных в п. 4.1.4. Договора.

5. Гарантии качества Товара

5.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, (паспорта, сертификата и т.п.). Наличие сводного реестра документов, подтверждающих качество продукции к счет-фактуре, копии регистрационного удостоверения и сертификата соответствия.

5.2. Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев.

При обнаружении факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный в течение 20 (двадцати) календарных дней с отнесением всех расходов по замене Товара на Поставщика.

При установлении нарушений по качеству товара после оплаты Заказчик вправе предъявить требование к Поставщику о возврате уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующего договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.

7.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

7.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик, после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, вправе по своему усмотрению:

- уменьшить оплату по Договору на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При неполучении ответа на претензию, выставленную Заказчиком Поставщиком, в течении 20 дней с даты отправки, обязанность Заказчика о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора считается исполненной.

8.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.

8.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. Изменение условий Договора

9.1. Любые изменения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат размещению в реестре Договоров.

9.2. По соглашению сторон изменение существенных условий договора возможно в следующих случаях:

а) снижения цены договора без изменения объема закупаемых товаров;

б) изменения не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренного договором объема товаров, при изменении потребности в таких товарах, на поставку которых заключен договор. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. При этом допускается изменение цены договора не более чем на десять процентов цены договора;

в) в случае необходимости заключения дополнительного соглашения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации при условии, что такие изменения делают невозможным дальнейшее исполнение договора, и (или) в связи с вступившим в законную силу судебным актом, и (или) в связи с предписаниями органов государственной власти;

г) в случае изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на товары, являющихся предметом договора;

д) при исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

е) при изменении существенных условий договора: сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение договора, ответственность сторон.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий Договора вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.03.2026 г. Истечение срока действия Договора не влечет прекращение гарантийных обязательств, обязательств по поставке Товара по Договору до полного исполнения Сторонами.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям:

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору;

б) документального подтвержденного факта предоставления поставщиком недостоверных сведений о себе и (или) своем соответствии установленным документацией требованиям при подаче заявки или при заключении договора;

в) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

г) установления в ходе исполнения договора, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, или товар, предлагаемый к поставке, не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, либо информация о предлагаемом к поставке товаре в заявке участника содержит недостоверную информацию

11.4. Существенным нарушением Договора является, в том числе, нарушение срока поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

11.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации: неоднократным нарушением сроков оплаты товаров, неоднократной невыборки товара (пункт 3 статьи 523 ГК РФ).

12. Прочие условия

12.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

12.3 При исполнении договора замена товара, в отношении которого Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ ограничение, на происходящий из иностранного государства товар не допускается, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение№ 1 - Спецификация.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к документации

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к документации

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к документации

Рекомендуемая

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование участника закупки (для юридического лица): _________________________________

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) ______ _________________________________

Место нахождения (для юридического лица): ________________________________

Место жительства (для физического лица): _________ _____________________________

ИНН/КПП участника закупки: _____________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________

ИНН учредителей участника закупки (для юридического лица): ______________________________________________

ИНН членов коллегиального исполнительного органа участника закупки (для юридического лица): ____ ________________________

ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического лица): ________________ _______________________________

Контактная информация (эл.адрес, телефон):______ ___________________________

Кому: ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова»

Дата: «____» ____________20__г.

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (техническом задании, проекте договора) N _____________________________(номер извещения на официальном сайте) и готовы поставить:

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме имеет следующие приложения:

________________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________________________________________________________________

М.П. (должность подпись Фамилия, Имя, Отчество полностью)