Тендер - Поставка дезинфицирующего средства №291539120

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):г Санкт-Петербург, г Колпино, ул Тверская, д 45 к 2 литера А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.02.2025 по 20.02.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:18.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):20.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:196655, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 45, корп.2, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:20.02.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Проект_договора

Проект

ДОГОВОР № ________

на поставку товаров в Санкт-Петербургское государственное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15 Колпинского района Санкт-Петербурга» в 2025 году.

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________ с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15 Колпинского района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Гуменной Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки № ___________ (далее- «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом Договора является поставка дезинфицирующего средства, далее Товар, в ГАДОУ Детский сад № 15 Колпинского района СПб, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.45, корп.2, лит. А.

1.2. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить поставленные товары на условиях настоящего Договора. Заказчик вправе давать Поставщику указания об отгрузке товара.

1.3. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент) товара определены в Спецификации, (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Поставляемый товар по качеству, комплектности, упаковке и маркировке должен соответствовать установленным стандартам и подтверждаться сертификатами соответствия Госстандарта Российской Федерации.

2. Срок поставки товара

2.1. Поставщик обеспечивает поставку товара Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение №1, к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 15 календарных дней, с момента подписания данного Договора.

2.2. Поставка должна осуществляться специализированными транспортными средствами, предназначенными для перевозки непродовольственных товаров. Транспортные средства для перевозки непродовольственных товаров должны содержаться в чистоте, не должны использоваться для перевозки людей и других товаров.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Информировать Поставщика об изменении своего адреса и реквизитов.

3.1.2. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.

3.1.3. Обеспечить подготовку помещения для приемки поставляемого Товара.

3.1.4. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в срок и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии пунктом 1.2 и 1.3.

3.2.2. Предъявлять Поставщику претензии по качеству Товара связанные с недостатками поставленного Товара по техническим характеристикам, количеству и комплектности в течение 30 (тридцати) дней со дня приемки Товара, по качеству - в течение гарантийного срока, установленного в п.7.1 настоящего Договора.

3.2.3. Потребовать от Поставщика документ, подтверждающий страну происхождения товара.

3.2.4. Заказчик вправе, в соответствии действующим законодательством, принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора и провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если заказчиком проведена экспертиза товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Произвести согласование с Заказчиком по поставке товара.

3.3.2. Изготовить и поставить Товар, в соответствии с пунктами 1.2 – 1.3 настоящего Договора.

3.3.3. Осуществить доставку, разгрузку и сборку Товара своими силами и за свой счет в срок, указанный в п. 2.1. настоящего Договора.

3.3.4. Гарантировать соответствие качества поставляемого Товара и предоставить сертификаты качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам.

3.3.5. Поставить Товар в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.

3.3.6. Допоставить или заменить Товар ввиду его ненадлежащего качества, в течение 15 рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

3.3.7. Поставить Товар согласно пункту 1.2. настоящего Договора не позднее срока поставки, указанного в п. 2.1. настоящего Договора.

3.3.8. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:

- договор со спецификацией

- счет

- акт приема-передачи товара

- товарные накладные;

- действующие сертификаты качества Товара, паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам, сертификат соответствия Госстандарта РФ и иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.4. Права Поставщика:

3.4.1. Поставщик имеет право требовать оплаты поставленного Товара согласно п. 4.1 и 4.3 настоящего Договора.

3.4.2. Поставщик вправе осуществить досрочную отгрузку подлежащего поставке Товара только по согласованию с Заказчиком.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Стоимость передаваемого Поставщиком Заказчику Товара составляет _______,__, в том числе НДС.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

4.2. Цена Договора формируется с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В цену Договора также входят расходы на работы по поставке Товара и дополнительные расходы по устранению недостатков, выявленных в процессе сдачи-приемки.

4.3. Расчет за поставленный товар: безналичный расчёт.

Оплата в размере, указанном в пункте 4.1 Договора, перечисляется Заказчиком на счет Поставщика после поставки товара, в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной и акта приема – передачи товара, на основании выставленного Поставщиком счета.

4.4. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, включены в цену и оплачиваются Поставщиком.

4.5. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора

4.6. Источник финансирования – Бюджет г. Санкт-Петербург

5. Порядок сдачи-приемки

5.1. Днем передачи Заказчику Товара является день подписания товарных накладных, акта приема – передачи товара, которые оформляются в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5.2. При приеме Товара Заказчик обязан:

5.2.1. Создать условия для правильной и своевременной приемки Товара.

5.2.2. Проверить соответствие наименования Товара, маркировки на нем и его количества данным, указанным в накладной.

5.2.3. Осмотреть при приемке поставляемый товар и заявить о его недостатках Поставщику в течение 14 дней в письменном виде.

5.2.4. Проверить Товар на предмет соответствия комплектности и заявить о его несоответствии Поставщику в течение 14 дней в письменном виде. Если скрытые недостатки Товара могут быть обнаружены только в процессе эксплуатации, акт о скрытых недостатках должен быть составлен в пределах установленного гарантийного срока. Скрытыми считаются недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной проверке, и выявлены лишь в процессе использования Товара.

5.2.5. В случае отсутствия сопроводительных документов (технический паспорт, сертификат соответствия и т.д.) принять Товар с составлением Акта о фактическом качестве и комплектности Товара с указанием отсутствия конкретных документов.

5.2.6. Поставщик обязан предоставить Заказчику все недостающие документы в течение 1 рабочего дня с момента получения Акта о фактическом качестве и комплектности Товара.

5.2.7. В случае, если Поставщик не предоставил Заказчику в указанный в п. 5.2.6 срок, недостающие документы, Товар не подлежит оплате и возвращается Поставщику за счет Поставщика.

5.2.8. В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком о характере выявленных недостатков по качеству, направить Товар на экспертизу по качеству.

5.3. Приемка Товара должна проводиться уполномоченными Заказчиком лицами. Уполномоченное лицо несет ответственность за соблюдение правил приема Товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, сроков замены некачественного Товара, недопоставку Товара Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, за каждый случай нарушения в отдельности до фактического исполнения обязательства.

6.3. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора.

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества поставщик обязан уплатить Заказчику пени в размере 3% от стоимости ненадлежащего качества.

6.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств по Договору.

6.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

6.7. Размер неустойки не подлежит изменению.

6.8. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик производит оплату по Договору в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности по Договору.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не оплаченного товара. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Гарантии качества

7.1. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, установленного производителем, со дня подписания акта о приемке Товара (в документах на товар, предусматривающих гарантийный срок).

7.2. На товар, предусматривающий срок годности Поставщик поставляет товар с остаточным сроком годности не менее 80% от срока, установленного производителем с момента передачи товара по акту приема-передачи Товара.

7.3. Поставщик обязан приступить к устранению недостатков в течение 14 дней с момента получения уведомления от Заказчика.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. Срок действия Договора и порядок его расторжения

10.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до «31» июля 2025 г., а в части обязательств неисполненных ко дню окончания срока его действия (в том числе в части расчетов) - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору.

10.2. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с предварительным уведомлением Подрядчика и потребовать возмещения причиненных убытков в случае: если Поставщик не поставил товар в течение 10 рабочих дней после срока, указанного в п.2.1. Договора, если Поставщик отказался от замены товара ненадлежащего качества в срок указанный в п.3.3.6 Договора, если Поставщиком поставлен товар ненадлежащего качества в соответствии с заключением эксперта или экспертной организации.

10.4. Заказчик в течение одного рабочего дня размещает решение об отказе от исполнения Договора на официальном сайте и направляет такое решение Поставщику. Решение об одностороннем отказе вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора (получения уведомления Поставщиком).

10.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6. По соглашению сторон Договор расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Договора Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Договора может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Договору.

10.7. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, либо расторжения Договора, стоимость поставленного Товара на момент его расторжения, подлежит оплате, если его качество удовлетворяет требованиям Заказчика, и он принят по товарным накладным.

11. Прочие условия

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.3. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

11.4. Стороны соглашаются в ходе деятельности обмениваться первичными учетными документами в электронном виде с использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки услуг, дополнительное соглашение, а также иные юридически значимые документы) посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) с использованием только квалифицированной электронной подписи через операторов ЭДО.

11.5. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца.

11.6. Стороны признают, что полученные через ЭДО электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями.

11.7. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства – системы ЭДО.

11.8. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативно-правовых актов, может приниматься участниками обмена

к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

11.9. Наличие договоренности о юридически значимом ЭДО не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

11.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.11. В случае если какие-либо положения настоящего Договора в какой-либо части будут считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на действительность остальных положений.

11.12. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1. Спецификация товара.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1
к Договору № _______ от ___. _______ 2025 г.

Спецификация

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование поставляемого товара: дезинфицирующее средство (Лизарин)

2. Порядок поставки и приемки Товара, требования к качеству, безопасности и сроку годности, требования к сопроводительным документам:

2.1. Место поставки товаров: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., д.45, корп.2, лит. А

2.2. Порядок поставки: Поставщик осуществляет поставку в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта.

2.3. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.4. Разгрузка осуществляется в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного товара средствами и силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Приемка Товара Заказчиком осуществляется по рабочим дням с 11 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (по предварительному согласованию с ответственным Заказчика даты и времени прибытия).

Транспортировка должна соответствовать требованиям перевозки данных видов товаров, установленным действующим законодательством РФ.

2.5. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принимает эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

2.6. Заказчик осуществляет приемку Товара по соответствию его условиям договора в течение 10 дней с момента его поставки.

В случае если при приемке или после приемки Товара будет обнаружен несоответствующий ассортименту и (или) характеристикам, сроку годности, без надлежащих документов Заказчик может отказаться от приемки такого Товара, о чем составляется Акт или делается соответствующая запись в накладной ответственным за прием Товара лицом.

В случае поставки Товара не соответствующего условиям договора и (или) без надлежащих документов Поставщик обязан поставить/заменить Товар на соответствующий условиям договора и (или) предоставить документы в течении 10 дней, с момента предъявления такого требования Заказчиком.

Передача Товара оформляется товарной накладной (товарно-транспортной накладной, транспортной накладной), подписываемой уполномоченными представителями обеих сторон. Датой приемки Товара считается дата подписания товарной накладной уполномоченным представителем Заказчика.

Поставщик вправе предъявить Заказчику универсальный передаточный документ.

2.7. Заказчик вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

3.Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии Товара Заказчику с предоставлением:

1) товарных накладных (товарно-транспортной накладной или УПД) в двух экземплярах;

2) счетов (счетов-фактур) в двух экземплярах;

3) сертификатов (декларации) соответствия (качества);

4) подтверждение Российского происхождения товара. (подтверждением Российского происхождения товара является включение данного товара в государственную информационную систему промышленности (ГИСП)).

4. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен быть не менее 80 % от общего срока годности.

5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, требования к их количеству изложены в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________,__ руб. в том числе НДС.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_(Эл.магазин)

Извещение № 2/2025

о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, проводимой неконкурентным способом

по принципу "электронного магазина"

Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, проводимая неконкурентным способом по принципу "электронного магазина" осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 15 Колпинского района Санкт-Петербурга»

- Посмотреть таблицу с данными

Документация о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, проводимой неконкурентным способом по принципу "электронного магазина"

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к извещению в электронной форме

Спецификация

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование поставляемого товара: Поставка дезинфицирующего средства (Лизарин)

2. Порядок поставки и приемки Товара, требования к качеству, безопасности и сроку годности, требования к сопроводительным документам:

2.1. Место поставки товаров: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., д.45, корп.2, лит. А

2.2. Порядок поставки: Поставщик осуществляет поставку в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта.

2.3. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.4. Разгрузка осуществляется в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного товара средствами и силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Приемка Товара Заказчиком осуществляется по рабочим дням с 11 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (по предварительному согласованию с ответственным Заказчика даты и времени прибытия).

Транспортировка должна соответствовать требованиям перевозки данных видов товаров, установленным действующим законодательством РФ.

2.5. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принимает эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

2.6. Заказчик осуществляет приемку Товара по соответствию его условиям договора в течение 10 дней с момента его поставки.

В случае если при приемке или после приемки Товара будет обнаружен несоответствующий ассортименту и (или) характеристикам, сроку годности, без надлежащих документов Заказчик может отказаться от приемки такого Товара, о чем составляется Акт или делается соответствующая запись в накладной ответственным за прием Товара лицом.

В случае поставки Товара не соответствующего условиям договора и (или) без надлежащих документов Поставщик обязан поставить/заменить Товар на соответствующий условиям договора и (или) предоставить документы в течении 10 дней, с момента предъявления такого требования Заказчиком.

Передача Товара оформляется товарной накладной (товарно-транспортной накладной, транспортной накладной), подписываемой уполномоченными представителями обеих сторон. Датой приемки Товара считается дата подписания товарной накладной уполномоченным представителем Заказчика.

Поставщик вправе предъявить Заказчику универсальный передаточный документ.

2.7. Заказчик вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

3.Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии Товара Заказчику с предоставлением:

1) товарных накладных (товарно-транспортной накладной или УПД) в двух экземплярах;

2) счетов (счетов-фактур) в двух экземплярах;

3) сертификатов (декларации) соответствия (качества);

4) подтверждение Российского происхождения товара. (подтверждением Российского происхождения товара является включение данного товара в государственную информационную систему промышленности (ГИСП)).

4. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен быть не менее 80 % от общего срока годности.

5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, требования к их количеству изложены в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к извещению в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Цена за единицу изм. (руб.)

Цена за единицу изм. с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб.)

Н(М)Ц договора с учетом округления цены за единицу (руб.)

1

Дезинфицирующее средство (Лизарин)

шт.

60

1140,00

1200,00

1210,00

1183,33333

37,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

71000,00

1183,3333

1183,33

70999,80

ИТОГО:

70 999,80

* При определении Н(М)Ц договора Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Данный Приказ не учитывает, что применение утвержденных формул определения Н(М)Ц может привести к формированию цены договора и цены за единицу товара (работы, услуги) с дробными значениями (количество знаков после запятой превышает 2). Большинство бухгалтерских программ, а также программное обеспечение реестра договоров не позволяет проводить операции с такими значениями. Поэтому в случае необходимости Заказчиком применяется округление (вниз) таких показателей.