Тендер - Поставка дезинфицирующего средства "Перекись водорода" №301288138

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 63
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.06.2025 по 20.06.2025Место предоставления документации:ЭТП РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru/zakupki-223)Порядок предоставления документации:Согласно приложению к извещениюОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_котировка_МСП документация ЭА

PAGE \* MERGEFORMAT24

Извещение о закупке.

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Поставка дезинфицирующего средства "Перекись водорода"

Настоящее извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», положением о закупке товаров, услуг заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение о закупке.

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Поставка дезинфицирующего средства "Перекись водорода"

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

врача по экономическим вопросам

___________ Захарченко М.А.

«___»_____________ 2025 г.

Заместитель главного врача

по медицинской части

_________ Филиппова Е.В.

«___» __________ 2025 г.

Врач-клинический фармаколог

_______________ Чербикова Т.В.

«_____» ________ 2025 г.

Главный бухгалтер

___________ Бычкова Е.С..

«___»_____________ 2025 г.

Юрисконсульт (ведущий)

____________ Щинова Ю. А.

«___»_____________ 2025 г.

Разработал:

Экономист отдела размещения

государственных заказов

_______________ Осипова Т.С.

«___»_____________ 2025 г.

г. Благовещенск 2025 г.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Проект договора.

ДОГОВОР № _______________

г. Благовещенск «_____» ________ 202_ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ АО АООД), именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ________________________ № ______________ от _______, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим договором,дезинфицирующее средство "Перекись водорода"(далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения, страна происхождения, цена за единицу и остаточный срок годности товара определяются в спецификации (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена договора составляет__________________ (_______________________) руб__ ___________ коп__, в том числе НДС ___________ (___________) руб___ _____________ коп__.

2.2. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь период исполнения договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.4. В ходе исполнения договора заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество товара (работ, услуг) не более чем на десять процентов. При этом цена договора изменяется пропорционально дополнительному количеству товара (работы, услуги) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара (работы, услуги) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы такого товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара (выполненной работы, оказанной услуги) или цена единицы товара (работы, услуги) при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара (работы, услуги) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара (работы, услуги)

2.5. Поставляемый товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования - средства фонда обязательного медицинского страхования.

2.7. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

2.8. Оплата поставленного Поставщиком товара (его части) производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара (его части), за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, на основании первичных бухгалтерских документов, счета на оплату, предоставленных Поставщиком в бухгалтерию Заказчика. Обязанность по предоставлению таких документов возлагается на Поставщика.

2.9. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.10. По соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества, качества поставляемого товара и иных условий договора.

3. Качество и упаковка товара

3.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товара.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации (Приложение № 1). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.6. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки должен составлять:в соответствии с Приложением №1.

4. Порядок и срок поставки

4.1.Срок поставки:в соответствии с графиком поставки (Приложение №2 к договору).

О конкретной дате и времени доставки товара Поставщик сообщает Заказчику телефонограммой по указанному телефону в п.4.2 настоящего договора.

В случае если дата поставки совпадает с праздничным или выходным днём, то срок поставки переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Поставщик за свой счет осуществляет поставку и выгрузку товара на аптечный склад Заказчика, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского,63, в рабочие дни с 8:00 до 15:00 часов, телефон: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.3. Одновременно с товаром (партией товара) Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной (или УПД), акта о приемке (по форме Приложения №3 к договору) в 2-х экземплярах, счета/ счета-фактуры в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер договора, а также экземпляр копии спецификации к договору (Приложение № 1 к договору), документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим договором.

4.4. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим договором.

4.5. При приемке товара (партии товара) Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в договоре.

В день разгрузки товара Заказчиком проверяется соответствие товара по количеству. По итогам приемки по количеству Сторонами подписывается товарная накладная.

4.6. По итогам приемки товара (партии товара), не позднее чем в срок, указанный в п. 4.4 договора, представленный Поставщиком акт о приемке подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) и один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется Поставщику либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемки с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего договора.

4.7. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания акта о приемке, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

4.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.9. Основанием для оплаты за поставленный товар является подписанный Заказчиком акт о приемке.

4.10. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

5.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями договора.

5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями договора.

6.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора.

6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные дефекты (недостатки) товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

6.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора.

6.2.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

6.2.6. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

6.2.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

6.2.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

7. Ответственность сторон

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, ненадлежащего качества, за каждый день, с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара (замены либо устранения дефектов (недостатков).

7.2.3. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от цены договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате штрафа.

7.2.4. Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате неустойки. В случае неоплаты Поставщиком в указанный пятидневный срок неустойки, Заказчик вправе произвести зачет встречного требования из суммы оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки.

7.2.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности, за исключением случая предусмотренного п. 7.2.4. договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.3.Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

10.2.1.Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

10.2.2. Предоставление каких-либо гарантий;

10.2.3. Ускорение существующих процедур;

10.2.4. Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведенной ею проверки о том, что нарушения не произошло или не произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Прочие условия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.2.Стороны по взаимному соглашению имеют право в любое время расторгнуть Договор. Сторона, выразившая желание расторгнуть договор, должна направить другой Стороне уведомление о расторжении не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление должно быть направлено посредством факсимильной и (или) электронной связи и одновременно с этим заказным письмом с уведомлением о вручении или с курьером под расписку в получении. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления о расторжении Договора, указанной в уведомлении о вручении или в расписке о получении, если иное не установлено соглашением Сторон.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

После того, как решение об одностороннем отказе от исполнения Договора принято, Заказчик на следующий день обязан отправить уведомление Поставщику одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по адресу электронной почты;

- с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении;

- нарочным.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.4. В рамках настоящего Договора Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Договора является нарушение, предусмотренное ст. 450 ГК РФ, а также:

- нарушение срока поставки, указанного в пункте 5.1 Договора;

- установление факта поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (ч. 2 ст. 523 ГК РФ);

- установление факта не передачи Поставщиком в указанный срок принадлежностей или документов, относящиеся к товару (ст. 464 ГК РФ);

- установление факта проведения ликвидации Поставщиком или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;

- установление факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.5. Любые сообщения, касающиеся содержания и условий настоящего Договора, направленные Сторонами посредством электронной почты, адреса которой указаны в разделе 12 настоящего Договора, признаются юридически значимыми, при этом последующее представление оригиналов документов является для Сторон обязательным.

При намерении Сторон изменить адрес электронной почты, намеревающаяся Сторона извещает об этом другую Сторону заблаговременно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения адреса электронной почты.

11.6. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.7. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору.

11.8. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.9. В части, неурегулированной настоящим договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

11.10. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, каждое со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительные соглашения, заключаемые между сторонами по настоящему договору и являющимися неотъемлемой частью данного договора, также могут быть заключены сторонами в форме электронного документа и подписаны усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми подписями.

12. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№ ________ от _________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору

№ ________ от «_____» ________ 202__ г.

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору на поставку товара

№ _____ от ___ _____ 202_ г.

Рекомендуемый образец

АКТ

о приемке

г. Благовещенск «_____» __________ 202_ г

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер», именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и___________________________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» по результатам приемки товара (партии товара) составили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик поставил и передал Заказчику товар (партию товара) по Договору на поставку товара ___________от_____________, а Заказчик принял товар (партию товара) согласно следующей спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

Результаты поставки товара (партии товара) соответствуют требованиям Договора на поставку товара № _______ от_________.

Претензий по количеству, качеству, упаковке, отгрузке и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, установленным Договором на поставку товара № _______ от______, Заказчик не имеет.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

На электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru) предмета закупки (техническое задание / спецификация)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Инструкция по заполнению заявки на участие. Формы заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и требования к заполнению таких форм.

Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Требования к такому обеспечению.

Порядок подачи, отзыва и изменения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участниками настоящего запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Информация об участнике закупки должна быть включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Участником настоящего запроса котировок в электронной форме является юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оформляются согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящем Приложении в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер»,Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352) и регламентом электронной площадки.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении настоящего запроса котировок в электронной форме до предусмотренных в пункте 9.4 извещения даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки«РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения.

Заполнение заявки на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме, подача, изменение и отзыв такой заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки«РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru)).

Участник настоящего запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки«РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru)). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Порядок предоставления обеспечения заявки. Требования к такому обеспечению

Обеспечение заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, не установлено.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие информацию и документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" подпункта 9 настоящего пункта

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (такая декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона.

111)наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информацию и документы, определенные в соответствии сп. 2 ч. 2 ст. 3.1 – 4 Федеральногозакона № 223-ФЗ (если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Требования к участникам закупки:

1. соответствие участников закупки требованиям, если такие требования установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) участник закупки не является иностранным агентом;

и) в отношение участника закупки не применяются ограничительные меры в соответствии с Указом Президента № 252.

к) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящей заявкой______________________________________ (наименование Участника закупки) в лице ____________________________________________________________, действующего (наименование должности руководителя, Ф.И.О.) на основании_________________, (Устава, доверенности)

предлагает осуществить поставку указанных ниже товаров, в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в извещении запроса котировок в электронной форме №_________

Общая стоимость предлагаемого к поставке товара составляет: _________________ руб__ ___ коп___, в том числе НДС __ %, что составляет ________________ рублей ____ копеек(если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается»).

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение_котировка_МСП документация ЭА

PAGE \* MERGEFORMAT6

Извещение о закупке.

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Поставка дезинфицирующего средства "Перекись водорода"

Настоящее извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», положением о закупке товаров, услуг заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение о закупке.

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Поставка дезинфицирующего средства "Перекись водорода"

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного

врача по экономическим вопросам

___________ Захарченко М.А.

«___»_____________ 2025 г.

Заместитель главного врача

по медицинской части

_________ Филиппова Е.В.

«___» __________ 2025 г.

Врач-клинический фармаколог

_______________ Чербикова Т.В.

«_____» ________ 2025 г.

Главный бухгалтер

___________ Бычкова Е.С..

«___»_____________ 2025 г.

Юрисконсульт (ведущий)

____________ Щинова Ю. А.

«___»_____________ 2025 г.

Разработал:

Экономист отдела размещения

государственных заказов

_______________ Осипова Т.С.

«___»_____________ 2025 г.

г. Благовещенск 2025 г.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Проект договора.

ДОГОВОР № _______________

г. Благовещенск «_____» ________ 202_ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» (ГАУЗ АО АООД), именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ________________________ № ______________ от _______, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим договором,дезинфицирующее средство "Перекись водорода"(далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения, страна происхождения, цена за единицу и остаточный срок годности товара определяются в спецификации (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена договора составляет__________________ (_______________________) руб__ ___________ коп__, в том числе НДС ___________ (___________) руб___ _____________ коп__.

2.2. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь период исполнения договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.4. В ходе исполнения договора заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество товара (работ, услуг) не более чем на десять процентов. При этом цена договора изменяется пропорционально дополнительному количеству товара (работы, услуги) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара (работы, услуги) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы такого товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара (выполненной работы, оказанной услуги) или цена единицы товара (работы, услуги) при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара (работы, услуги) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара (работы, услуги)

2.5. Поставляемый товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования - средства фонда обязательного медицинского страхования.

2.7. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

2.8. Оплата поставленного Поставщиком товара (его части) производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара (его части), за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, на основании первичных бухгалтерских документов, счета на оплату, предоставленных Поставщиком в бухгалтерию Заказчика. Обязанность по предоставлению таких документов возлагается на Поставщика.

2.9. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.10. По соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества, качества поставляемого товара и иных условий договора.

3. Качество и упаковка товара

3.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товара.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации (Приложение № 1). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

3.6. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки должен составлять:в соответствии с Приложением №1.

4. Порядок и срок поставки

4.1.Срок поставки:в соответствии с графиком поставки (Приложение №2 к договору).

О конкретной дате и времени доставки товара Поставщик сообщает Заказчику телефонограммой по указанному телефону в п.4.2 настоящего договора.

В случае если дата поставки совпадает с праздничным или выходным днём, то срок поставки переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Поставщик за свой счет осуществляет поставку и выгрузку товара на аптечный склад Заказчика, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского,63, в рабочие дни с 8:00 до 15:00 часов, телефон: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.3. Одновременно с товаром (партией товара) Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной (или УПД), акта о приемке (по форме Приложения №3 к договору) в 2-х экземплярах, счета/ счета-фактуры в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер договора, а также экземпляр копии спецификации к договору (Приложение № 1 к договору), документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим договором.

4.4. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим договором.

4.5. При приемке товара (партии товара) Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в договоре.

В день разгрузки товара Заказчиком проверяется соответствие товара по количеству. По итогам приемки по количеству Сторонами подписывается товарная накладная.

4.6. По итогам приемки товара (партии товара), не позднее чем в срок, указанный в п. 4.4 договора, представленный Поставщиком акт о приемке подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) и один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется Поставщику либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемки с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего договора.

4.7. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания акта о приемке, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

4.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.9. Основанием для оплаты за поставленный товар является подписанный Заказчиком акт о приемке.

4.10. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

5.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями договора.

5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями договора.

6.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора.

6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные дефекты (недостатки) товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

6.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора.

6.2.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

6.2.6. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

6.2.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

6.2.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

7. Ответственность сторон

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, ненадлежащего качества, за каждый день, с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара (замены либо устранения дефектов (недостатков).

7.2.3. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от цены договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате штрафа.

7.2.4. Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате неустойки. В случае неоплаты Поставщиком в указанный пятидневный срок неустойки, Заказчик вправе произвести зачет встречного требования из суммы оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки.

7.2.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности, за исключением случая предусмотренного п. 7.2.4. договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.3.Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

10.2.1.Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

10.2.2. Предоставление каких-либо гарантий;

10.2.3. Ускорение существующих процедур;

10.2.4. Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведенной ею проверки о том, что нарушения не произошло или не произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Прочие условия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.2.Стороны по взаимному соглашению имеют право в любое время расторгнуть Договор. Сторона, выразившая желание расторгнуть договор, должна направить другой Стороне уведомление о расторжении не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление должно быть направлено посредством факсимильной и (или) электронной связи и одновременно с этим заказным письмом с уведомлением о вручении или с курьером под расписку в получении. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления о расторжении Договора, указанной в уведомлении о вручении или в расписке о получении, если иное не установлено соглашением Сторон.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

После того, как решение об одностороннем отказе от исполнения Договора принято, Заказчик на следующий день обязан отправить уведомление Поставщику одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по адресу электронной почты;

- с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении;

- нарочным.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.4. В рамках настоящего Договора Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Договора является нарушение, предусмотренное ст. 450 ГК РФ, а также:

- нарушение срока поставки, указанного в пункте 5.1 Договора;

- установление факта поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (ч. 2 ст. 523 ГК РФ);

- установление факта не передачи Поставщиком в указанный срок принадлежностей или документов, относящиеся к товару (ст. 464 ГК РФ);

- установление факта проведения ликвидации Поставщиком или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;

- установление факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.5. Любые сообщения, касающиеся содержания и условий настоящего Договора, направленные Сторонами посредством электронной почты, адреса которой указаны в разделе 12 настоящего Договора, признаются юридически значимыми, при этом последующее представление оригиналов документов является для Сторон обязательным.

При намерении Сторон изменить адрес электронной почты, намеревающаяся Сторона извещает об этом другую Сторону заблаговременно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения адреса электронной почты.

11.6. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.7. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору.

11.8. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.9. В части, неурегулированной настоящим договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

11.10. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, каждое со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительные соглашения, заключаемые между сторонами по настоящему договору и являющимися неотъемлемой частью данного договора, также могут быть заключены сторонами в форме электронного документа и подписаны усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми подписями.

12. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№ ________ от _________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору

№ ________ от «_____» ________ 202__ г.

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору на поставку товара

№ _____ от ___ _____ 202_ г.

Рекомендуемый образец

АКТ

о приемке

г. Благовещенск «_____» __________ 202_ г

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер», именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и___________________________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» по результатам приемки товара (партии товара) составили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик поставил и передал Заказчику товар (партию товара) по Договору на поставку товара ___________от_____________, а Заказчик принял товар (партию товара) согласно следующей спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

Результаты поставки товара (партии товара) соответствуют требованиям Договора на поставку товара № _______ от_________.

Претензий по количеству, качеству, упаковке, отгрузке и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, установленным Договором на поставку товара № _______ от______, Заказчик не имеет.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

На электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru) предмета закупки (техническое задание / спецификация)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Инструкция по заполнению заявки на участие. Формы заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и требования к заполнению таких форм.

Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, Требования к такому обеспечению.

Порядок подачи, отзыва и изменения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участниками настоящего запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Информация об участнике закупки должна быть включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Участником настоящего запроса котировок в электронной форме является юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оформляются согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящем Приложении в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер»,Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352) и регламентом электронной площадки.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении настоящего запроса котировок в электронной форме до предусмотренных в пункте 9.4 извещения даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки«РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения.

Заполнение заявки на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме, подача, изменение и отзыв такой заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки«РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru)).

Участник настоящего запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки«РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru)). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Порядок предоставления обеспечения заявки. Требования к такому обеспечению

Обеспечение заявки на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, не установлено.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие информацию и документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" подпункта 9 настоящего пункта

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (такая декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона.

111)наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информацию и документы, определенные в соответствии сп. 2 ч. 2 ст. 3.1 – 4 Федеральногозакона № 223-ФЗ (если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Требования к участникам закупки:

1. соответствие участников закупки требованиям, если такие требования установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) участник закупки не является иностранным агентом;

и) в отношение участника закупки не применяются ограничительные меры в соответствии с Указом Президента № 252.

к) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящей заявкой______________________________________ (наименование Участника закупки) в лице ____________________________________________________________, действующего (наименование должности руководителя, Ф.И.О.) на основании_________________, (Устава, доверенности)

предлагает осуществить поставку указанных ниже товаров, в указанных объемах, по указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в извещении запроса котировок в электронной форме №_________

Общая стоимость предлагаемого к поставке товара составляет: _________________ руб__ ___ коп___, в том числе НДС __ %, что составляет ________________ рублей ____ копеек(если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается»).

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными