Тендер - Поставка дезинфицирующего средства. (№ 117747886) №290206243

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Спецификация_Дез_средство_25г ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

к оповещению о проведении закупки

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки[1] у единственного поставщика (по форме аукциона)[2]

1. Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

2. Организация, осуществляющая закупку

- Посмотреть таблицу с данными

3. Информация о подаче заявок

- Посмотреть таблицу с данными

4. Условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

5. Объект (объекты) закупки

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к участникам закупки

- Посмотреть таблицу с данными

7. Прикрепленные документы

- Посмотреть таблицу с данными

[1] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[2] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) не является публичной офертой.

Проект_контракта_поставка_товара

Контракт №

на поставку товара для нужд Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 129» , далее именуемое "Заказчик", в лице заведующего Кузнецовой Аллы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, далее именуемый "Поставщик" в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I.Предмет Контракта

1.1.Поставщик обязуется в соответствии с условиями Контракта передать (поставить) дезинфицирующее средство Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара.

1.2.Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара определяются спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1).

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.4.Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 32.

II.Основания заключения Контракта

2.1. Контракт заключен на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протокола проведения закупки у единственного поставщика (по форме аукциона) от _____________ № ___________.

III.Цена Контракта, порядок и сроки оплаты

3.1.Цена Контракта составляет __________________, в том числе НДС, если облагается.

3.2. Предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

3.3.Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

3.4.Источник финансирования Контракта - КВР 244, ПФХД, КОСГУ346, КВФО 4.

3.5.Аванс не предусмотрен.

3.6.В цену Контракта включены стоимость тары (упаковки), расходы на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку), на выгрузку товара.

3.7.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.8.Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Контракта.

3.9.В случае, если по согласованию Сторон предусмотрено увеличение или уменьшение количества товара, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3.10.Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара в полном объеме.

3.11.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустойки (штрафа, пени) в размере, установленном Контрактом.

IV.Условия и сроки поставки товара

4.1.Поставщик передает Заказчику товар надлежащего качества в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта, единовременно, одной партией.

4.2.Датой поставки товара считается дата их доставки в адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 32.

4.3.Доставка товара осуществляется:

- Поставщиком путем отгрузки товара собственным транспортом. Выгрузка товара из транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

V.Качество поставляемого товара

5.1.Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать условиям настоящего Контракта и подтверждаться необходимыми документами о технических характеристиках установленными для данного вида Товара, соответствовать стандартам, техническим условиям, образцам и сертификатам качества.

5.2.Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от притязания третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

5.3.Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой продукции в течение 12 месяцев.

5.4.При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик обеспечивает устранение недостатков и дефектов товара, выявленных в процессе поставки и(или) ввода в эксплуатацию независимо от даты проведения планового гарантийного обслуживания.

Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования) устанавливается в течение трех рабочих дней с момента подписания акта сдачи - приема товара.

5.6.Поставка товара производится в таре Поставщика. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5.7.При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте. При этом Заказчику необходимо внести в реестр контрактов сведения об изменениях Контракта с указанием измененных условий Контракта.

VI. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставленного товара

6.1.Приемка поставленного товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

6.2.Со стороны Заказчика уполномоченными лицами по приемке товара являются: Кузнецова Алла Анатольевна, заведующий или лицо ее замещающее.

6.3.При осуществлении приемки поставляемого товара Заказчик обязан проверить количество товара, его комплектность, качество, соответствие требованиям, установленным документацией о закупке, Контрактом, а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

6.4.Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик в праве провести экспертизу.

6.5.Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.6.Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

6.7.При выявлении несоответствия или недостатков поставленного товара Заказчик обязан в течение 1 рабочего дня письменно уведомить Поставщика.

6.8.Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Контрактом, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.9.В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить (произвести) поставку недопоставленной партии товара в срок 2 часов.

6.10.В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

6.11.Срок оформления результатов приемки составляет 1 рабочий день.

6.12 Право собственности на товар, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента доставки товара в адрес, указанный в Контракте, и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

6.13.В случае если передача товара осуществляется в месте нахождения Поставщика или товара, риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента окончания осмотра передаваемых товаров в месте передачи товара и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

VII. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1.В течение 1 рабочего дня с даты поставки товара обеспечить приемку поставленного товара.

7.1.2.Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

7.1.3. Проводить сверку расчетов между Поставщиком и Заказчиком.

7.1.4.Исполнять все условия Контракта.

7.2.Заказчик не обязан возвращать Поставщику тару и упаковку.

7.3.Заказчик вправе:

7.3.1.При заключении Контракта по согласованию с Поставщиком увеличить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

7.3.2.В случае нарушения условий поставки товара (а именно: поставленного с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и/или количеству и/или качеству, истечением срока годности на момент поставки, без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом 7.4.4. Контракта), потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в 3-дневный срок. В этом случае Заказчик не подписывает товарно-транспортную накладную о приемке товара и составляет акт, в котором указывает все несоответствия условий поставки товара заявке и/или условиям Контракта.

7.3.3.В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта, в срок 3-х рабочих дней.

7.3.5.В случае недопоставки товара потребовать доукомплектования товара в срок 3-х рабочих дней.

7.4.Поставщик обязан:

7.4.1.Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта, единовременно, одной партией путем доставки по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 32.

7.4.2.Передать Заказчику товары в ассортименте, согласованном сторонами, если по Контракту передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент).

7.4.3.В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на товар надлежащего качества в 3-дневный срок.

7.4.4.Одновременно с передачей товара передать Заказчику сертификаты качества на товар, сертификаты соответствия, гарантийные документы, акт приема-передачи товара и т.д.

7.4.5. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

7.4.6.В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Контракте.

7.4.7.Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

7.4.8.Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом.

7.4.9.Исполнять все условия Контракта.

7.5.Поставщик вправе:

7.5.1.Требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае, если это предусмотрено настоящим Контрактом.

VIII.Ответственность Сторон

8.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) :

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.7. - 8.9. настоящего контракта) поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере ____________ :

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.7.Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

IХ. Форс-мажорные обстоятельства

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2.Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

9.4.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

Х. Срок действия и расторжение Контракта

10.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2.Срок действия Контракта: с « » ___________2025 г. по «31» декабря 2025 г.

10.3. «01» января 2026 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

10.4.Окончание срока действия Контракта не освобождает Поставщика от ответственности за его нарушение.

ХI. Прочие условия

11.1. Предусмотрена возможность изменения условий Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

11.2.Изменения в Контракте действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в реестр контрактов.

11.3.При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4.В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5.Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, вытекающих из отношений по Контракту, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Воронежской области.

XII. Электронный документооборот

12.1.Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».

12.2.При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

12.3.Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.

12.4.Заказчик соглашается получать от Поставщика (счет, счет-фактура, товарная накладная/УПД), подписанные Электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. При этом, электронный документ, подписанный электронной подписью, признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Оператор электронного документооборота: ООО «Тензор».

XIII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________А.А. Кузнецова ____________________

МП МП

Приложение № 1

к Контракту № _________ от

на поставку товара для нужд Заказчика

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик

________________А.А. Кузнецова ________________

М.П. М.П.

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными