Тендер - Поставка дезинфицирующего средства "Лизоформин 3000" №284988626

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская обл., г Магнитогорск, ул. Уральская 48 / 1 (склад)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.11.2024 по 26.11.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.11.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:455000, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, дом 48, корп. 1, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:26.11.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ закупки в электронной форме

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Заказчик ГАУЗ «Городская больница № 2 г. Магнитогорск» (далее Заказчик) проводит процедуру в форме электронной закупки в электронном магазине в соответствии с п.17.6 раздела 17 Положения о закупке Заказчика, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_к_документации_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ЗМО_МСП - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки в электронной форме

среди субъектов малого и среднего предпринимательства,

в соответствии с п.17.6 раздела 17 Положения о закупке Заказчика.

Поставка дезинфицирующего средства "Лизоформин 3000"

Адрес сайта в сети Интернет оператора электронной площадки РТС-тендер

Электронная закупка среди МСП: msp-shop.rts-tender.ru

Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Городская больница № 2 г. Магнитогорск»

г. Магнитогорск

2024 год.

1. Сведения об электронной закупке среди МСП:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 4

ЗАЯВКА

1. Изучив документацию настоящей закупки на

Поставка дезинфицирующего средства "Лизоформин 3000"

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование и ИНН Участника (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

в лице ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. либо наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О. (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в документации о проведении закупки в электронной форме и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении закупки на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: - Посмотреть таблицу с данными

Сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации продукции в Евразийском экономическом союзе: в наличии

Предлагаемая цена договора __________________ (____________________________) рублей, с НДС или (НДС не облагается)

Остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 12 месяцев.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что соответствуем всем обязательным требованиям к участникам закупки, в соответствии с извещением закупки. 4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, предусмотренное законодательством Российской Федерации, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения. 5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений. Руководитель (уполномоченное лицо) участника Дата (подпись) / ФИО / Приложение_№_1_Спецификация ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №1

к закупке в электронной форме

Спецификация

Предложение участника закупки (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должно содержать двойных и/или неоднозначных предложений, характеристик поставляемого товара с диапазонами значений, слов «не менее», «не более», «менее», «более», «от», «до», «не ранее», «не позднее», «или», «не менее», «не более», символов «тире», « ≤ », « ≥ » и «±» (и аналогичных), за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на поставляемый товар либо это показатель, который не изменяется.

Товар, предлагаемый участником закупки, должен соответствовать требованиям заказчика к наименованию товара, составу, характеристикам, указанным в спецификации.

Если участником закупки предложен товар с меньшим количеством единиц измерения (шт. и т.п.), чем указано в спецификации, то итоговое количество предлагаемого к поставке товара, должно соответствовать количеству, которое требуется заказчику (без нарушения целостности упаковки товара).

Участник закупки должен продекларировать в поданной заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2

к закупке в электронной форме

ПРОЕКТ договора

Договор № ___

на поставку товара

г. Магнитогорск «___» ___________ 2024 г.

ГАУЗ «Городская больница № 2 г. Магнитогорск», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Хрусталевой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании проведенной неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с извещением № ___________ протоколом № _______________ от ___________ г., о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара (включая отгрузку (передачу), разгрузку, далее также — поставка), являющегося объектом закупки, и передать его согласно условиям договора, спецификации -приложение №1, которое является неотъемлемой частью договора), а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный объект закупки.

1.2. Объект закупки должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующего средства "Лизоформин 3000", согласно спецификации (приложение №1 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Доставка товара осуществляется силами и/или средствами Поставщика. Место доставки (отгрузки) и передачи товара: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 48/1 (склад)

Контактное лицо по приемке: Голубев Эдуард Сергеевич тел ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.5. Срок поставки товара (включая, отгрузку (передачу): со дня заключения договора по 09.12.2024г. (включительно)

2.ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора составляет _______________________________, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС).

2.2. Источник финансирования: ОМС

2.3. Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для исполнения договора, в том числе: стоимость товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки) товара, сборку, установку, транспортные расходы, в том числе расходы на доставку товара до места поставки (отгрузки), погрузку-разгрузку и складирование товара на складе заказчика, командировочные расходы; расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора

2.4. В случае если договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица), сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права Заказчика:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором. При нарушении Поставщиком срока исполнения обязательств заказчик утрачивает интерес к договору.

3.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору в любое время действия договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре.

3.1.4. В случае досрочного выполнения Поставщиком обязательств по договору принимать и оплачивать объект закупки в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.1.5. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.1.6. По соглашению с Поставщиком изменять существенные условия договора в случаях, установленных договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия результатов, предусмотренных договором, требованиям, установленным договором.

3.1.8. Осуществлять экспертизу результатов, предусмотренных договором, путем выборочной проверки качества.

3.1.9. Создавать приемочную комиссию для приемки объекта закупки .

3.1.10. Не принимать и не оплачивать объект закупки в случаях, установленных договором и законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Фиксировать в двухстороннем акте Поставщика и заказчика наличие несоответствий и сроки их устранения.

3.1.12. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

3.1.13. Отказываться от приемки некачественного объекта закупки и требовать замены объекта закупки или безвозмездного устранения несоответствий.

3.1.14. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.1.14. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в случае если участник закупки, с которым заключается договор, признан уклонившимся от заключения договора.

При этом Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого в итоговом протоколе присвоен следующий порядковый номер.

3.1.15. Заказчик вправе вычитать из цены договора в виде неустойки сумму пени, подлежащую взысканию руководствуясь Постановлением Президиума ВАС РФ № 1394 от 19.06.2012 г., № 2241/12 от 10.07.2012 г.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставлять Поставщику информацию, необходимую для выполнения Поставщиком своих обязательств.

3.2.2. Оказывать содействие Поставщику в выполнении его обязательств в объеме и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством, соблюдением порядка и сроков выполнения Поставщиком обязательств, качеством используемых Поставщиком средств и материалов, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.4. Обеспечивать приемку результата выполненных обязательств в соответствии с условиями договора.

3.2.5. Приостанавливать приемку объекта закупки и вызывать представителя Поставщика для продолжения приемки и/или составления двустороннего акта о несоответствии согласно условиям и требованиям договора.

Уведомлять Поставщика о несоответствиях объекта закупки условиям договора, обнаруженных в ходе его исполнения, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких несоответствий.

3.2.6. В случае обнаружения при приемке несоответствий результата выполненных обязательств условиям договора фиксировать в документах о приемке эти несоответствия либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3.2.7. Уведомлять Поставщика в разумный срок об обнаружении после приемки результата выполненных обязательств отступлений от условий договора или иных несоответствий, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком.

3.2.8. Оплачивать объект закупки надлежащего качества в порядке и форме, установленных договором.

3.2.9. В установленных договором и законодательством Российской Федерации случаях проводить экспертизу для проверки соответствия объекта закупки требованиям, установленным договором.

3.2.10. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

3.3. Права Поставщика:

3.3.1. Самостоятельно определять способы исполнения обязательств.

3.3.2. Требовать от заказчика приемки объекта закупки, в соответствии с условиями договора.

3.3.3. Требовать от заказчика предоставления информации, необходимой для выполнения Поставщиком своих обязательств. Запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно объекта закупки в рамках договора.

3.3.4. Требовать от заказчика содействия в выполнении Поставщиком его обязательств в объеме и на условиях, установленных договором.

3.3.5. Досрочно исполнять обязательства по договору либо восполнять недопоставленное количество товаров в следующем периоде или периодах лишь при наличии согласия заказчика с представлением для осуществления приемки отчетной документации в порядке и на условиях, установленных договором.

3.3.6. Требовать своевременного подписания заказчиком документов о приемке выполненных по договору обязательств на основании документов, установленных договором и подтверждающих исполнение обязательств надлежащим образом.

3.3.7. Требовать своевременной оплаты в порядке и на условиях, установленных договором, в соответствии с подписанными заказчиком документами о приемке.

3.3.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, установленных договором.

3.3.9. Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.10. По согласованию с заказчиком поставщик вправе предоставлять объект закупки, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

3.3.11. Пользоваться иными правами, установленными договором и законодательством Российской Федерации.

3.4. Обязанности Поставщика:

3.4.1. Своевременно, надлежащим образом и в полном объеме исполнять обязательства в соответствии с условиями договора и представлять заказчику определенные договором результаты исполнения обязательств и документы, подтверждающие их исполнение.

3.4.2. Обеспечивать соответствие результата исполнения обязательств требованиям договора, стандартов и норм качества и безопасности, эксплуатационно-технических и других нормативных документов, действующих в Российской Федерации и регламентирующих порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

3.4.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения (порчи) результата исполнения обязательств до его приемки заказчиком.

3.4.4. Незамедлительно и достоверно информировать заказчика о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.4.5. Информировать заказчика об отсутствии возможности Поставщика выполнить свои обязательства, установленные договором, а так же обо всех непредвиденных обстоятельствах, не предусмотренных условиями договора и возникших в период его действия, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению договора. В случае невыполнения этого обязательства самостоятельно нести ответственность за наступившие в связи с этим последствия.

3.4.6. Предоставлять заказчику результаты, предусмотренные договором, к строго определенному договором сроку. При нарушении Поставщиком срока исполнения обязательств заказчик утрачивает интерес к договору. Если вследствие просрочки Поставщиком исполнение утратило интерес для заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (ч.2 ст.405, п. 5 ст. 454, п. 2 ст. 457 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ).

3.4.7. Обеспечивать своими силами и за свой счет устранение несоответствий результата исполнения обязательств условиям договора, выявленных при приемке или в течение гарантийного срока.

3.4.8. Согласовывать с заказчиком время и дату отгрузки и приемки товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующего дня отгрузки и приемки товара в адрес заказчика.

3.4.9. Поставщик обязан одновременно с передачей объекта закупки и/или по требованию заказчика представлять информацию и документы, относящиеся к предмету договора, и создавать условия заказчику для проверки выполнения Поставщиком обязательств по договору, в том числе представлять следующие документы, подтверждающие исполнение обязательств:

• копии регистрационных удостоверений (заверенные в установленном порядке Поставщиком);
  сертификаты (декларации) соответствия или их копии (заверенные в установленном порядке Поставщиком); Свидетельство о государственной регистрации продукции в Евразийском экономическом союзе: в наличии.
• товарно-транспортные накладные, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в трех экземплярах);
• актов приемки (по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), оформленные в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ; представленных оригиналов документов (в двух экземплярах) или через систему электронного документооборота Контур Диадок.

3.4.10. Выполнять иные обязательства, установленные договором и законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушениям убытки.

4.3. Ответственность Заказчика:

4.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

4.4. Ответственность Поставщика:

4.4.1 В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной сотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней.

4.4.2. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) и составляет фиксированную сумму 10% от цены договора. Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа.

4.4.3 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.5. Заказчик вправе вычитать из цены договора в виде неустойки сумму пени, подлежащую взысканию руководствуясь Постановлением Президиума ВАС РФ № 1394 от 19.06.2012 г., № 2241/12 от 10.07.2012 г.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации после выполнения Поставщиком всех обязательств по договору в течение 07 (семи) рабочих дней от даты подписания сторонами документов о приемке, на основании выставленных, счетов, счетов-фактур (для плательщиков НДС), накладных, представленных оригиналов документов или через систему электронного документооборота Контур Диадок, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

5.2. Обязательства по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета заказчика.

6. КАЧЕСТВО

6.1. Качество и безопасность объекта закупки должны соответствовать условиям и требованиям договора, стандартам, нормам и правилам, эксплуатационно-техническим и другим нормативным документам, действующим в Российской Федерации и регламентирующим порядок организации исполнения обязательств, являющихся объектом закупки.

6.2. При поставке товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки (отгрузки) и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении, в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных документов, предъявляемыми к поставляемому объекту закупки.

Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара, определенных нормативной документацией на товар и инструкцией по применению. Маркировка товара должна соответствовать нормативным и техническим требованиям, действующим в Российской Федерации, и условиям договора.

6.3. В случае передачи товара ненадлежащего качества, если его несоответствия не были оговорены Поставщиком, заказчик по своему выбору вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- незамедлительного безвозмездного устранения несоответствий товара;

- возмещения расходов на устранение несоответствий товара.

6.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых несоответствий, несоответствий, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных несоответствий) заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям договора.

Перечисленные требования не применяются в случае, когда Поставщик, получивший уведомление заказчика о несоответствиях поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

6.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки товара до его передачи заказчику.

6.6. В случае выявления несоответствий объекта закупки условиям договора в период действия гарантийного срока заказчик в письменной форме уведомляет Поставщика посредством направления факсограммы, телеграммы или письма, в том числе по электронной почте (с обязательным подтверждением о получении) по указанным в договоре реквизитам Поставщика. Для составления акта о несоответствиях и в целях устранения указанных несоответствий Поставщик обязан направить и обеспечить прибытие в адрес заказчика уполномоченного представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного уведомления.

Полномочия представителя подтверждаются предъявлением документа, удостоверяющего личность, доверенности либо иного надлежащим образом оформленного и заверенного документа, определяющего соответствующие полномочия.

6.7. Акт о несоответствиях подписывается представителями сторон (в случае создания комиссии подписывается всеми членами комиссии и утверждается заказчиком) не позднее 3 (трех) рабочих дней после наступления срока прибытия представителя Поставщика.

В случае отказа Поставщика от подписания акта о несоответствиях или неявки представителя Поставщика в указанный срок заказчик (в случае создания комиссии - все члены комиссии) оформляет акт о несоответствиях с указанием причины его составления без участия представителя Поставщика. В этом случае к акту обязательно прилагается копия уведомления о вызове представителя Поставщика, а в случае отказа Поставщиком направить и обеспечить прибытие своего представителя - копия уведомления об отказе.

Акт о несоответствиях утверждается заказчиком и является документом, обязательным для всех сторон. Акты о несоответствиях, составленные в порядке, установленном настоящим пунктом, в одном экземпляре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления направляются Поставщику. Один экземпляр остается у заказчика.

6.8. Устранение несоответствий объекта закупки условиям договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления акта о несоответствиях в порядке, установленном настоящим договором. В случае невозможности устранить несоответствия в указанный срок Поставщик обязан вернуть заказчику уплаченные за объект закупки денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления заказчиком соответствующего требования.

6.8. Устранение несоответствий и возврат товара ненадлежащего качества осуществляются силами и/или средствами Поставщика.

6.9. Остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 12 месяцев.

Поставщик гарантирует поставку товара, соответствующего требованиям, регламентирующим его качество.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

7.1. Приемка объекта закупки осуществляется в ходе передачи заказчику объекта закупки в месте поставки и включает в себя следующее:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие требованиям, установленным условиями договора;

- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

- проверку наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара;

- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар;

- проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке;

- проверку комплектности и целостности товара.

7.2. Приемка объекта закупки осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению за счет средств заказчика могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.4. В случае если по результатам экспертизы будет установлено, что результаты, предусмотренные договором, не соответствуют условиям и требованиям договора, расходы по проведению экспертизы таких результатов несет Поставщик. В случае несогласия Поставщика с результатами указанной экспертизы, проведенной заказчиком, Поставщик вправе произвести за свой счёт дополнительную экспертизу.

7.5. Заказчик вправе осуществлять экспертизу результатов, предусмотренных договором, путем выборочной проверки качества. В случае обнаружения при осуществлении выборочной проверки несоответствия качества товара (части товара) требованиям договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку (отдельный этап исполнения договора).

7.6. Приемка объекта закупки (отдельного этапа исполнения договора) осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня передачи объекта закупки (отдельного этапа исполнения договора), а так же после получения от Поставщика документов, подтверждающих исполнение обязательств.

7.7. В случае выявления при приемке объекта закупки несоответствий условиям договора заказчик обязан приостановить приемку и вызвать представителя Поставщика для продолжения приемки объекта закупки и/или составления двустороннего акта о несоответствии в порядке, установленном договором.

7.8. После устранения несоответствий, послуживших основанием для отказа от подписания документов о приемке, заказчик подписывает документы о приемке в порядке и сроки, предусмотренные договором.

7.9. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать объект закупки в случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора, в результате которого заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, в том числе в случаях:

- отказа Поставщика передать заказчику товар (п. 1 ст. 456, п. 1 ст. 463 ГК РФ);

- когда Поставщик в назначенный заказчиком срок не передает или отказывается передать относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он обязан передать одновременно с передачей товара в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями договора (п. 2 ст. 456, ст. 464 ГК РФ);

- передачи Поставщиком заказчику в нарушение условий договора меньшего количества товара, чем определено договором (п. 1 ст. 466 ГК РФ);

- передачи Поставщиком предусмотренных договором товаров в ассортименте, не соответствующем условиям договора (п. 1 ст. 468 ГК РФ);

- поставки товаров ненадлежащего качества или существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружения заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475, п. 1 ст. 518, п. 2 ст. 520 ГК РФ);

- поставки товаров с нарушением условий договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности и невыполнении в разумный срок требований заказчика о доукомплектовании товара (п. 1 ст. 480, п. 1 ст. 519, п. 2 ст. 520 ГК РФ);

- когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке (п. 1 ст. 482 ГК РФ);

- в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.

7.10. Отгрузка и приемка товара осуществляется в соответствии с условиями договора.

Время и дату отгрузки и приемки объекта закупки (отдельного этапа исполнения договора) заказчик и Поставщик согласовывают не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующего дня такой отгрузки и приемки.

Отгрузка и приемка товара (партии товара) осуществляется в следующем режиме: с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в пятницу - с 8:00 до 14:00, обеденный перерыв - с 12:00 до 13:00 (местного времени).

7.11. Обязанность Поставщика передать объект закупки заказчику считается выполненной в момент вручения заказчику объекта закупки надлежащего качества в количестве согласно условиям договора одновременно с передачей его принадлежностей, а также относящихся к нему документов, предусмотренных договором и после подписания заказчиком документов о приемке.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, разрешаются путем переговоров сторон.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по договору подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Челябинской области стороны применяют меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме. После получения претензии сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты ее получения.

9.ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

9.1. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий кроме случаев, установленных Положением о закупках.

9.2. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

9.2.1. Снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

9.2.2. Увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и НМЦД;

9.2.3. Улучшить условия исполнения договора для Заказчика (сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов) при необходимости; отменить или уменьшить размер аванса; предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате; увеличить сроки и объем гарантии);

9.2.4. Уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был заключен в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством;

9.2.5. Включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти;

9.3. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

9.3.1. Количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;

9.3.2 Сроки исполнения обязательств по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении, при полной оплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки)

9.3.3. Цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1 настоящего договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

9.3.4 Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре. При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

9.3.5. Сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

9.3.6. Условия договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным пунктами 17.1 Положения о закупке;

9.4. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

9.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

9.6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

9.7. При исполнении договора, по согласованию сторон, допускается выполнение Поставщиком обязательств, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9.8. Не допускается замена страны происхождения товаров при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». При исполнении договора допускается замена страны происхождения товаров, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

10.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКАЗ ОТ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

10.2. Заказчик вправе принять решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с участником закупки в случаях предусмотренных договором:

в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность исполнения договора.

10.3. Решение об отказе от исполнения договора размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

10.4. Односторонний отказ заказчика от договора (исполнения договора) полностью или частично допускается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором, в том числе в случаях, в которых заказчик вправе не принимать и не оплачивать объект закупки (п. 2 ст. 310, ст. 450.1, п. 5 ст. 454 ГК РФ).

10.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

10.6. Информация об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, а также о Поставщике, с которым договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора включается в реестр недобросовестных поставщиков (п. 2 статьи 5 Федерального закона № 223ФЗ).

10.7. В случае расторжения договора по решению суда заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков (далее - уполномоченный орган), информацию, предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление № 1211), а также копию решения суда о расторжении договора (п. 3 статьи 5 Федерального закона № 223ФЗ).

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор считается заключенным со дня заключения договора лицами, имеющими право действовать от имени заказчика и от имени участника (победителя, Поставщика).

11.2. Настоящий договор действует со дня заключения договора и действует до полного выполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством, к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме или подписаны электронными подписями, соответствующими нормам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в т.ч. через систему электронного документооборота Контур Диадок, а также через иную систему электронного документооборота, согласованную Сторонами. Стороны вправе подписывать в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи способом, предусмотренным настоящим Договором, также иные документы, формируемые в процессе исполнения настоящего Договора, в т.ч. товарные накладные, универсальные передаточные документы, счет-фактуры, акты, письма и иные документы.»

12.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Любая из сторон в процессе исполнения настоящего Договора либо после полного исполнения обязанностей по настоящему Договору вправе подготовить и направить второй стороне акт сверки взаимных расчетов в 2-х экземплярах (в случае направления акта в бумажном виде) либо в виде электронного документа (в случае обмена документами между сторонами посредством систем электронного документооборота).

Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его получения подписать акт сверки и направить один экземпляр (оригинал) либо мотивированный отказ в подписании акта Стороне, предоставившей акт. В случае не направления подписанного экземпляра акта сверки взаимных расчетов либо мотивированного отказа от его подписания в срок, установленный в настоящем пункте, акт считается принятым обеими сторонами, а указанные в нем расчеты сторон (обороты, задолженности и пр.) подтвержденными второй стороной. В этом случае к акту сверки взаимных расчетов, подписанному в одностороннем порядке, прикладываются доказательства, подтверждающие отправку и дату получения второй стороной указанного акта сверки.

12.4. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

12.5. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору на поставку

№ _____ от «___» _______2024 года

Спецификация

Цена Договора (прописью): _________________

- Посмотреть таблицу с данными