Тендер - Поставка дезинфицирующего средства (кожный антисептик) №272085217

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский крайМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.05.2024 по 07.05.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:05.05.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):07.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с требованиями закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Российская Федерация, г.Хабаровск, ул.Калинина, д.122, 1 этаж, кабинет №19Дата подведения итогов:07.05.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с требованиями закупочной документации Приложение_к_извещениюxx

Приложение к извещению

О проведении закупки

«электронный магазин у СМСП»

Порядок проведения закупки:

1) закупка осуществляется в электронной форме на электронных площадках, операторы которых перечислены в Приложении № 1 к Распоряжению Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р;

2) цена заключаемого по итогам закупки договора не должна превышать 20 млн руб.;

3) участник закупки - СМСП (самозанятый) размещает предварительное предложение о поставке товара (выполнении работ, оказании услуг) на электронной площадке;

4) Заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре (работе, услуге), не позднее чем за 1 день до окончания приема предложений и устанавливает требования к нему и к участнику закупки;

5) из содержащихся на электронной площадке предварительных предложений участников оператор выбирает те, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком;

6) из числа определенных оператором участников Заказчик, используя критерии оценки, установленные в пп. 7 настоящего пункта, выбирает участника, с которым заключается договор;

7) критериями оценки предложений участников в зависимости от специфики закупки могут быть установлены критерии, указанные в п. 2.4.2 Положения. Заказчик из числа определенных оператором участников выбирает предложение участника с наилучшими условиями договора согласно установленным критериям. При этом допускается установление минимум одного критерия оценки;

8) результаты закупки фиксируются в протоколе подведения итогов, который должен содержать информацию:

- о предмете договора,

-о количестве и номерах поступивших предложений,

- о предложении участников в отношении критериев оценки заявок,

- сидения о решении заказчика заключить договор или об отказе от заключения договора.

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в электронном магазине в любое время, до заключения договора, так как данная закупка не является торгами (конкурсом, аукционом, запросом предложений, запросом котировок) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса РФ и статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса РФ, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается в электронном магазине.

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Договор с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, определенным заказчиком по результатам закупки заключается с использованием электронной площадки. Срок заключения договора должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора.

Начальная (максимальная) цена договора обоснована метода анализа рынка на основании п.1.8.18 Положения КГАУЗ СП «Регион» и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (цена за 1 ед. – 193,00 рублей).

Цена сформирована на основе 1 коммерческого предложения и 3-х ценовых информаций их реестра контрактов:

Цена 1 – 180,00 руб. (Коммерческое предложение от 10.04.2024 Исх. № 74)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Цена 2 – 206,00 руб. (ссылка на общедоступную информацию https://www.deznet.ru/catalog/dezinfitsiruyushchie_sredstva/antiseptiki_dlya_ruk/80014/?ysclid=lurjh0c6pt▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Цена включает все расходы, связанные с исполнением договора, изготовление, доставку, погрузку, выгрузку товара, а также налоги, сборы и иные платежи предусмотренных законодательством РФ.

Требования к участникам закупки:

участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255 -ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

При осуществлении закупки применяется Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Участнику закупки в предложении надлежит указать (продекларировать) страну происхождения товара.

для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Ответственность за недостоверность сведений о стране происхождения товара несет участник закупки.

Приложение:

Проект договора

Техническая часть

III.ТЕХНИЧЕСКАЯ_ЧАСТЬ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

Товар по п. 1 Дезинфицирующее средство (Вид 1) приобретается к устройствам дозирующим локтевым настенным ДУ-010, серийный номер 727, 2015 года выпуска (производитель ЗАО «БелАсептика», Россия), имеющимся и используемым Заказчиком

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик)

Средство дезинфицирующее: Дополнительные требования к Товару установлены для обеспечения идентификации потребности заказчика и использования его по назначению.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ

Требования к остаточному сроку годности Товара

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______

- Посмотреть таблицу с данными

__________, в лице ________________________, действующего на основании _____________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно по тексту Договора именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Федеральный закон №223-ФЗ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить дезинфицирующее средство (кожный антисептик)- далее по тексту Товар, на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.2. Наименование, стоимость, количество, ассортимент поставляемого Товара, а также адрес доставки и другие особые условия поставки определены в спецификациях, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 – «Спецификация»).
1.3. Изменения порядка, условий и сроков поставки и (или) оплаты Товара оформляются дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору.
1.4. В отсутствие согласованной Спецификации допускается согласование наименования, количества, ассортимента товара и его цены в момент передачи товара путем подписания универсальных передаточных документов (далее – УПД). Ссылка в УПД и счете на оплату на реквизиты настоящего Договора является обязательной.
1.5. Поставщик гарантирует, что Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит ему на праве собственности, не отчужден, не является предметом залога или спора, не состоит под арестом, свободен от прав третьих лиц, выпущен таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.
1.6. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества и комплектности поставляемого Товара требованиям технических регламентов и стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также требованиям, предъявляемым к товарам в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя. Поставщик гарантирует Покупателю нормальную работу и внешний вид продаваемого Товара при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации поставленного Товара.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, определяется на основании Спецификации и составляет ______________________, (включая НДС или НДС не облагается на основании _______________)
2.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.2.1. Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору после получения товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке.
2.3. Оплата по Договору производится в российских рублях.
2.4. Транспортные издержки (оплата услуг Перевозчика), за счет Поставщика.
2.5. Оплата Товара осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Покупателя.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Срок поставки Товара: в течение 20 дней с даты заключения договора.
3.2. Товар, подлежащий поставке в рамках настоящего Договора, передается Поставщиком со всеми необходимыми документами и приложениями. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом оформленные УПД, оригинал счета.
3.3. Поставка Товара по согласованию с Покупателем производится:
- путем организации доставки товара силами Поставщика или силами сторонней организации (Перевозчика) в адрес Покупателя.
3.4. Приемка Товара по качеству и количеству производится Покупателем в зависимости от согласованного Сторонами способа поставки Товара.
3.5. Приемка Товара по качеству и количеству при самовывозе или доставке Товара силами Поставщика осуществляется в следующем порядке:
3.5.1. Приемка Товара по качеству и количеству производится представителями Поставщика и Покупателя с подписанием универсального передаточного документа в день фактической поставки Товара. Уполномоченный представитель Покупателя обязан предъявить надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара от Поставщика.
3.5.2. В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара, несоответствия Товара условиям настоящего Договора, представителями Поставщика и Покупателя составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. Затраты на хранение, перевозку и замену Товара ненадлежащего качества в указанном случае несет Поставщик.
3.6. В случаях, когда доставка Товара до Покупателя производится силами Перевозчика, приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в следующем порядке:
3.6.1. Покупатель производит приемку Товара с проверкой на соответствие товаросопроводительными документами (товарно-транспортной накладной, экспедиторским распискам) в момент отгрузки Товара от Перевозчика в месте назначения.
3.6.2. В случае обнаружения повреждения и/или порчи груза, несоответствия наименования и веса Товара и/или количества мест данным, указанным в товаросопроводительном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель (Грузополучатель) обязан потребовать от Перевозчика составления коммерческого акта для установления причин повреждения/несоответствия груза и определения виновного лица.
3.6.3. Покупатель обязан произвести внутритарную приемку Товара по качеству и количеству и проверку на соответствие условиям настоящего Договора, а также подписать и направить Поставщику оригинал УПД в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара от Перевозчика. Копия подписанного УПД может быть выслана по электронной почте или факсом на адреса и в порядке, установленном в разделах 8, 9 настоящего Договора.
3.6.4. По истечении срока, указанного в пп. 3.6.3 Договора, Покупатель считается принявшим Товар по качеству и количеству, а Поставщик – надлежащим образом выполнившим обязательства по поставке Товара, что является основанием для предъявления требования Поставщика об оплате Товара.
3.6.5. В случае, когда Покупатель явно, то есть на 1 (один) месяц и более от даты поставки Товара, задерживает передачу оригиналов УПД, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 5 (пяти) процентов от общей суммы поставки Товара по Договору, а также возмещения убытков, если таковые возникнут в связи с неисполнением названного обязательства.
3.6.6. В случае обнаружения при приемке Товара по качеству и количеству недостатков поставленного Товара, Покупатель обязан в срок, не превышающий 2 (двух) календарных дней, известить Поставщика об обнаруженных недостатках посредством телеграммы, телефонограммы или по электронной почте или иным способом, по адресам и в порядке, установленным разделами 8,9 настоящего Договора. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя для осуществления приемки Товара и составления акта с перечнем недостатков и сроков их устранения. В случае невозможности явки представителя Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента извещения, а также отсутствия ответа Поставщика, Покупатель вправе самостоятельно составить акт с перечнем недостатков и сроками их устранения с одновременным производством фото/видео-фиксации выявленных недостатков.
3.6.7. В случае составления акта с перечнем недостатков Товара в одностороннем порядке, Покупатель направляет Поставщику претензию с приложением акта и фото-видео материалом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента приемки Товара. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии обязан ее проверить, принять решение об отказе либо удовлетворении требований, изложенных в претензии.
3.7. Поставщик обязуется за свой счет в сроки, определенные в акте с перечнем недостатков, исправить или восполнить недостатки по внешнему виду, комплектации, техническому состоянию Товара, т.е. явные недостатки, если они надлежащим образом зафиксированы в акте и подтверждены фото/видео-материалами.
3.8. В случае обнаружения скрытых недостатков в поставленном Товаре, Покупатель составляет акт о скрытых недостатках товара. Вызов представителя Поставщика для согласования им акта о скрытых недостатках товара обязателен. К срокам явки представителя Поставщика и последствиям его неявки применяются условия, указанные в пп. 3.6.6.-3.6.7. настоящего Договора.
Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной проверке для такого рода Товаров и были выявлены только в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания или иного использования товара. Обнаружение скрытых недостатков и составление соответствующего акта производится в течение гарантийных сроков, установленных для каждого вида Товара.
3.9. Покупатель, принявший Товар без проверки, а также не исполнивший обязательства по составлению коммерческого акта при получении Товара с недостатками от Перевозчика, лишается права ссылаться на недостатки (явные недостатки) Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки и подлежали внесению в коммерческий акт, составленный Сторонами.
3.10. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем универсального передаточного документа.
3.11. Право собственности, риски случайной гибели и/или случайного повреждения или ухудшения качества Товара переходят к Покупателю в момент передачи товара Покупателю, указанному им Грузополучателю либо первому перевозчику.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора и приложений к нему.
4.1.2. Предоставить на Товар всю необходимую документацию.
4.1.3. Устранить за свой счет в период гарантийного срока недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
4.1.4. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара на каждый вид Товара с даты подписания Получателем универсального передаточного документа.
4.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2.2. Использовать Товар строго в соответствии с требованиями по эксплуатации и технической документацией.
4.2.3. Произвести приемку Товара по количеству и качеству, осмотр товара на наличие внешних повреждений в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует, что товар пригоден для использования по назначению, безопасен для человека, находится в пределах срока годности, без повреждений, потеков и имеет все необходимые сопроводительные документы, предусмотренные действующим законодательством для товара данного вида.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения срока поставки Товара Поставщик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в установленный срок Товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты Товара, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель обязан уплатить пени в размере 0,1 % от цены Товара, определенной в спецификации, за каждый день просрочки до момента полного расчета по настоящему Договору.
6.4. Пени подлежат уплате только в случае предъявления соответствующей стороной письменной претензии с требованием об ее уплате. Претензии рассматриваются сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.
6.5. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Договору, без возмещения упущенной выгоды.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.7. При наступлении указанных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, выдаваемые компетентными государственными органами, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
6.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.9. настоящего Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями, по адресам и в порядке, указанным в разделах 8,9 настоящего Договора.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии. Покупатель обязан приложить к претензии коммерческий акт и/или акт с перечислением недостатков Товара, составленный с участием представителя Поставщика, либо односторонний акт, составленный в порядке, определенном пп. 3.6.6.-3.6.7. настоящего Договора. В случае непредставления Покупателем указанных документов претензия Покупателя оставляется Поставщиком без рассмотрения.
7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 июля 2024 г.

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего и полного исполнения обязательств, принятых на себя по условиям настоящего Договора и неисполненных на момент окончания срока его действия.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения, фирменного наименования, банковских реквизитов, телефонов и адресов электронной почты, она должна в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, после чего оформляется Дополнительное соглашение к Договору, подписанное и заверенное печатями обеих Сторон.

8.7. Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляющаяся Сторонами в рамках выполнения настоящего Договора по электронной почте, а также переписка уполномоченных лиц Сторон посредством использования мессенджеров Whatsapp и Viber с номеров телефонов, указанных в настоящем Договоре, имеют юридическую силу и являются письменными доказательствами в соответствии со ст. 75 АПК РФ.

8.8. Электронный обмен информацией и документами осуществляется Сторонами в виде письма на электронные адреса, указанные в настоящем Договоре. При этом подтверждением направления такого письма является сохраненное отправившей Стороной в ее электронном почтовом ящике сообщение. Электронное письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки.

8.9. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора или его частей (приложений и дополнительных соглашений), подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, признавая тем самым юридическую силу таких документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Договора по указанным адресам электронной почты.

8.10. Каждая из Сторон несет ответственность не извещения второй Стороны об изменении своих адреса электронной почты, номеров телефонов и уполномоченных лиц. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам, номерам телефонов. В отсутствие такого уведомления исполнение обязательства признается надлежащим. Любая переписка с номеров телефонов и адресов электронной почты, указанных в настоящем Договоре, признается Сторонами производимой уполномоченными лицами.

8.11. Адреса и телефоны ответственных лиц Сторон:

- со стороны Поставщика:

- со стороны Покупателя:

8.12. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.13. Настоящий Договор, включая все приложения к нему подписаны ЭЦП на электронной площадке. Стороны вправе изготовить и подписать по одному экземпляру договора для каждой стороны на бумажном носителе.

8.14. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение № 1 – «Спецификация».

9.АНТИКОРРУПЦИОНАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

14.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций»

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору от «___» _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(заполняется на основании предложения)

ИТОГО

- Посмотреть таблицу с данными

Способ доставки: силами и за счет поставщика

Адрес доставки: Российская Фелерация, г.Хабаровск, ул. Калинина, д.122, первый этаж, склад.

- Посмотреть таблицу с данными