Тендер - Поставка дезинфицирующего средства (группа 3) №271189952

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):Город Томск, улица Ивана Черных,96 (аптека, 7 этаж)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.04.2024 по 07.05.2024Место предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:19.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):07.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:634063, Российская Федерация, Томская обл., г. Томск, ул. Ивана Черных, 96Дата подведения итогов:13.05.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Извещение.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится в порядке, определенном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томская областная клиническая больница» (далее – заказчик) (№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9).

Дата размещения: «19» апреля 2024 года

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник отдела закупок Н.Н. Конкина

Приложение №1. Техническое задание.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №4. Проект договора.docx

Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме:

«Поставка дезинфицирующих средств (группа 3)»

ДОГОВОР №_____________

на поставку дезинфицирующих средств (группа 3)

г. Томск «___» _________ 2024 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________,действующего на основании _____________________________________________________________, c одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (итоговый протокол №__________________ от «______» ___________ 2024 г.) о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку дезинфицирующих средств (группа 3) (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный товар.

Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), характеристики товара (технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара), страна происхождения товара, количество, количество товара по источникам финансирования, единица измерения, цена за единицу измерения товара, общая стоимость товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ______________(__________________________) рублей, в т.ч. НДС _______рублей, (если НДС не облагается, указать основание) из них:

- средства обязательного медицинского страхования __________________(_________________) рублей;

- средства бюджета _________ ( ) рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ____________(________) рублей.

2.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товаров в соответствии с условиями договора, в том числе:

- стоимость товара;

- стоимость доставки товара до места назначения, включая расходы на погрузку-разгрузку;

- стоимость упаковки товара;

- расходы по сертификации товара/декларированию соответствия товара;

- налоги, сборы, пошлины, страхование и другие обязательные платежи.

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением.

2.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней после поставки партии товара и предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.8 настоящего договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.8 договора.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной по результатам приемки поставленного товара.

3.1.5. Пользоваться иными установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять товар и оплатить поставленный товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию товара иным условиям договора.

3.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по договору).

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого товара.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора и действующего законодательства Российской Федерации.

3.4.2. Представить документы, указанные в пункте 4.8 договора.

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора в порядке, указанном в пункте 13.3 договора.

3.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по договору).

3.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

Условия поставки товара

4.1. Поставка и выгрузка товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, аптека, 7 этаж в рабочие дни - с 8-00ч. до 15-40ч. местного времени (суббота и воскресенье – выходные дни).

4.2. Поставка товара осуществляется партиями не реже одного раза в месяц по заявкам Заказчика не позднее 14 календарных дней с момента получения Поставщиком заявок. В заявке Заказчик указывает наименование товара и количество (в том числе по каждому источнику финансирования). Заявка передаётся Поставщику в письменной форме представителем Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику по адресу электронной почты ________________. Срок поставки последней партии товара по договору – не позднее 30.03.2025г.

4.3. Поставщик осуществляет поставку товара на условиях, указанных в договоре, Спецификации (Приложение №1 к договору).

4.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента отгрузки товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества товара (в том числе по каждому источнику финансирования) и сроков доставки до места поставки. Уведомление производится в письменной форме представителем Поставщика. Уведомление может быть передано по телефону (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, устно по телефону (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили направлено Заказчику по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.5. Разгрузка товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.

4.6. Заказчик обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема товара.

4.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар к Заказчику считается дата получения товара Заказчиком от Поставщика и подписание товарной накладной, после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит на Заказчика.

4.8. Поставщик должен на момент передачи товара предоставить Заказчику следующие документы:

- товарную накладную (универсальный передаточный документ);

- счет;

- счет-фактуру (для плательщиков НДС);

а также документы по качеству товара:

- копии сертификатов соответствия системы ГОСТ Р или копии деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- копии санитарно-эпидемиологических заключений (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- копии свидетельств о государственной регистрации (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- действующие инструкции по применению на весь поставляемый товар;

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным.

5. Приемка товара по количеству и качеству

5.1. Приемка поставленного товара включает в себя следующие этапы:

- проверка товара на соответствие условиям договора и Спецификации (Приложение 1 к договору);

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 4.8 договора;

- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если товар поставляется в упаковке (таре);

- проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара (при наличии) на соответствие Спецификации (Приложение 1 к договору).

5.2. По окончании приемки товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает товарную накладную (универсальный передаточный документ) либо Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной (универсального передаточного документа). В случае обнаружения несоответствия товара условиям договора и (или) действующего законодательства Российской Федерации, товарная накладная (универсальный передаточный документ) не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

5.3. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение (акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей) о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ________________________. Номером факса для направления извещений является: _______________. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.

5.4. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности товара.

6. Качество и упаковка товара

6.1. Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики (при необходимости) поставляемого товара, иные характеристики и показатели товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к договору), условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

6.2. Товар должен быть новым, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

6.3. Товар, подлежащий поставке, должен быть зарегистрирован как разрешенный к применению на территории Российской Федерации.

6.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Упаковка (тара) товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

6.5. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащую упаковку (тару), не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до места доставки товара.

6.6. Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара.

6.7. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.8. Маркировка, наносимая непосредственно на товар, должна содержать: наименование изготовителя и/или его товарный знак; наименование изделия; габариты (при необходимости), срок годности или дату окончания срока годности, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие, знак обращения; другую информацию в соответствии с технической документацией изготовителя.

6.9. Маркировка, наносимая на упаковку товара, должна содержать: наименование средства, включая торговое наименование; назначение средства; способ применения с указанием правил и условий эффективного и безопасного использования средства; состав средства (массовая доля действующих веществ, вспомогательные компоненты); обозначение нормативного документа и/или технической документации на средство (кроме импортной продукции); наименование изготовителя, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страну, юридический или фактический адрес); меры предосторожности, меры первой помощи; предупредительную маркировку по ГОСТ 31340; номинальное количество продукции в упаковке (массу или объем, или количество штук); условия хранения; способ утилизации, если средство не может быть утилизировано как бытовой отход; срок годности: "Срок годности (месяцев, лет)" с указанием даты изготовления (месяц, год) или "Годен (или использовать) до (месяц, год)"; номер свидетельства о государственной регистрации; идентификационные данные партии продукции.

6.10. Маркировка должна быть изложена на русском языке. Допускается дополнительное использование других языков.

6.11. В маркировке указываются все необходимые сведения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию товара: ее основные технические характеристики, предупреждающие надписи, знаки опасности, сведения о материалах, из которых изготовлен товар, и т.п., требования к необходимости использования средств индивидуальной защиты, безопасные расстояния.

6.12. В случае, если информация, указанная на маркировке (этикетке) не в полной мере содержит сведения, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к договору) в части описания товара, Поставщик обязан подтвердить информацию одним из следующих документов: каталогом, инструкцией, ТУ, письмом производителя.

6.13. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключение возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.

6.15. Товар должен отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту его отгрузки оставалось не менее 9 месяцев до окончания срока годности, обозначенного на упаковке.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафной неустойки в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.3. В случае, если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации или условиям договора, Поставщик считается нарушившим сроки поставки товара и несет ответственность в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора.

7.4. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату штрафной неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Поставщика.

7.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости договора.

7.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки в полном объеме. При этом соответствующая сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.

7.8. В случае расторжения договора по соглашению сторон по инициативе Поставщика, в том числе в случае невозможности поставки товара по независимым от Поставщика обстоятельствам, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости не поставленного товара.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. При заключении и исполнении договора внесение изменений в договор осуществляется заказчиком, в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. При расторжении договора по соглашению сторон по инициативе Поставщика, Поставщик оплачивает штраф в размере, предусмотренном п. 7.8. настоящего договора.

8.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и техническими и (или) функциональными характеристиками, указанными в договоре.

8.5. При исполнении договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. [1]

9. Форс-мажор

9.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

9.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 9.2. договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем предъявления претензий. Срок ответа на претензии - 15 календарных дней с момента отправления.

10.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством РФ как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет. Данное подтверждение должно быть направлено стороной в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.12.1, п.11.2 настоящего договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, выступившая с инициативой о расторжении договора, в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Прочие условия

К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие 30.04.2025г., но не ранее исполнения сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.

13.3. Документооборот в рамках договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках договора не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения, если иной срок ответа не установлен настоящим договором.

13.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Все приложения к договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями договора, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в договоре.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с даты изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по договору будут считаться сведения, указанные в договоре.

13.8. Ответственным исполнителем по договору со стороны Заказчика является заведующая аптекой Лапицкая Ольга Савельевна, телефон 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Контактное лицо по приёмке товара Пузикова Ирина Николаевна, тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4741, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

13.9. Ответственным исполнителем по договору со стороны Поставщика является ________________________________________________, телефон _________________.

14. Приложения к договору

14.1. Приложениям к договору являются следующие документы:

Приложение № 1 – Спецификация.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки

дезинфицирующих средств (группа 3)

№ ________ от «___» _________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

____________________/_______________/ __________________/____________/

Данный пункт включается исключительно при определении победителя закупки с применением приоритета товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства ↑