Тендер - Поставка дезинфицирующего моющего средства в таблетках в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 2025 году №313407061

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 Просмотр сведений о закупке «Поставка дезинфицирующего моющего средства в таблетках в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 2025 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3175

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка дезинфицирующего моющего средства в таблетках в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 2025 году

Описание объекта закупки: Поставка дезинфицирующего моющего средства в таблетках в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 2025 году

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 10.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:19

Срок завершения подачи оферт: 13.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:20

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 10 (Десяти) рабочих дней. Поставка товара осуществляется по согласованию с Заказчиком в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 8, к. 2, литера А (50 кг); 196240, Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 15, строение 1 (20 кг); 196158, Санкт-Петербург, улица Идрицкая, дом 5, корпус 3, строение 1 (30 кг); 196158, Санкт-Петербург, улица Идрицкая, дом 5, корпус 2, строение 1 (30 кг)

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: не установлено

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно п.7 контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Товарная накладная, акт приема-передачи товара

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно п.7 контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 376 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый, Д. 8 К. 2 ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР 5-Й ПРЕДПОРТОВЫЙ, ДОМ 8/КОРПУС 2, ЛИТЕРА А, ДОМ 8/КОРПУС 2, ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9221

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Хитрина

Имя Светлана

Отчество Михайловна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0_Проект_контракта_таблетки

КОНТРАКТ №____

На поставку дезинфицирующего моющего средства в таблетках в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 2025 году

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Санкт-Петербург «___» ________2025г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга) в лице директора Дмитриенко Марии Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

__________________________________________________ в лице _________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 По контракту Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующего моющего средства в таблетках в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 2025 году (далее – товар) Заказчику в обусловленный контрактом срок по цене, в количестве и ассортименте в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к контракту), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.

1.2 Подлежащий поставке товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и действующего законодательства.

2 СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1 Поставка товара: с момента заключения контракта в течение 10 (Десяти) рабочих дней. Поставка товара осуществляется по согласованию с Заказчиком в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов.

2.2 Поставщик производит доставку товара, а также его выгрузку непосредственно по следующим адресам:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 8, к. 2, литера А (50 кг);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый проезд, дом 15, строение 1 (20 кг);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, улица Идрицкая, дом 5, корпус 3, строение 1 (30 кг);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, улица Идрицкая, дом 5, корпус 2, строение 1 (30 кг).

2.3 Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара и поднятие на этаж осуществляются силами Поставщика.

2.4 По прибытии товара Заказчик принимает его по количеству, качеству и ассортименту.

2.5 На момент передачи товар должен принадлежать Поставщику на правах собственности и не должен быть обременен правами третьих лиц.

2.6 Поставка осуществляется в полном объеме согласно спецификации.

2.7 Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после доставки товара по адресу Заказчика, завершения погрузо-разгрузочных работ по доставке и выгрузке товара, и подписания товарной накладной уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

3 ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Цена контракта составляет: ___________ (____________________) рублей, НДС _____________________________.

3.2 Цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

3.3 Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной, предоставления Поставщиком счёта на оплату.

3.4 Авансирование не предусмотрено.

3.5 Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на госзадания, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, код ОСГУ 346.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;

- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;

- осуществлять контроль за сроком поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

- отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям контракта;

- потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2 Заказчик обязан:

- принять поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные контрактом в соответствии со спецификацией;

- при приемке товара осуществить его осмотр и, в случае выявления несоответствий или недостатков товара, уведомить об этом Поставщика с выполнением действий, предусмотренных пунктом 7.2 контракта;

- при обнаружении после приемки товара нарушений и несоответствия товара предъявляемым к товару такого рода требованиям уведомить об этом Поставщика в соответствии с пунктом 7.3 контракта;

- оплатить поставленный товар на условиях контракта.

4.3 Поставщик вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика;

- требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

4.4 Поставщик обязан:

- поставить товар, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом;

- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах;

- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы:

- товарную накладную;

- сертификаты качества на поставляемый товар, либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;

- согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

- не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки товаров и условия их оплаты;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по контракту;

- незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности;

- восполнить недопоставленное количество товара в случае недопоставки в течение 5-ти рабочих дней после получения предписания Заказчика;

- на основании акта и предписания Заказчика, согласно условиям пунктов 7.2, 7.3 контракта, заменить некачественный товар на товар надлежащего качества в течение 3-х рабочих дней с момента получения предписания Заказчика;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до приемки его Заказчиком.

5 КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1 Прием товара по качеству, количеству, сроку годности и ассортименту осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2 В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения целостности упаковки товара, Заказчик вправе:

- возвратить товар Поставщику,

- потребовать замены товара.

Возврат и замена товара осуществляются за счет Поставщика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3 Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами для каждого вида товара либо иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4 Поставщик обязан подтвердить в письменной форме в адрес Заказчика товара свои гарантийные обязательства.

5.5 Начало течения гарантийного срока на товар, который должен составлять не менее 12 месяцев (или иной срок, установленный производителем товара), - с момента передачи товара Заказчику.

5.6 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6 ТАРА И УПАКОВКА

6.1 Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, коррозии, утраты товарного вида, попадания влаги, пыли при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузке кранами и (или) погрузчиками. Перед упаковкой все обработанные части должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение товара от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2 При перевозке товара морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом Поставщик на каждое грузовое место составляет подробный упаковочный лист, в котором указываются перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), номер по спецификации контракта, вес брутто и нетто, номер контракта, номер ящика (контейнера). Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте кладется в ящик вместе с товаром.

6.3 Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приема его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

7 ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1 Сдача-приемка товара по количеству, ассортименту, качеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

Заказчик обязан совершить все действия, которые согласно обычно предъявляемым требованиям необходимы с его стороны для обеспечения приемки соответствующего товара.

Приемка товара по количеству и ассортименту производится Заказчиком в месте доставки в следующие сроки:

а) товара, поступившего без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, – в момент получения ее от Поставщика или от транспортной компании;

б) товара, поступившего в исправной таре:

по весу брутто и количеству мест – в сроки, указанные в подп. а) настоящего пункта;

по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте – одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 (Десяти) дней.

Приемка товара по качеству производится Заказчиком в месте доставки в следующие сроки:

а) при иногородней поставке – не позднее 20 (Двадцати) дней после поступления товара на склад Заказчика от Поставщика или от транспортной компании;

б) при одногородней поставке – не позднее 10 (Десяти) дней после поступления товара на склад Заказчика от Поставщика или от транспортной компании.

При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в товаросопроводительных документах, а также состояние транспортной упаковки. Подписание товаросопроводительных документов свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям контракта.

Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

Для проверки поставленного товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.2 В случае, если при приемке товара Заказчиком обнаружены товары ненадлежащего качества, выявлена недопоставка товара, либо ассортимент поставленного товара не соответствует спецификации, комиссией Заказчика составляется акт, и выдается предписание Поставщику об устранении выявленных нарушений. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах, и подписываются членами комиссии Заказчика и представителем Поставщика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорта для генерального директора Поставщика).

Если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте, и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сохраняя при этом почтовый документ, подтверждающий отправку по почте, а также по факсу и/или электронной почте с фиксацией Ф.И.О. и должности должностного лица Поставщика, получившего факс и/или электронное письмо.

7.3 В случае выявления Заказчиком указанных в пункте 7.2 нарушений после приемки товара Заказчик в течение суток уведомляет об этом Поставщика в письменной форме по факсу и/или электронной почте и приглашает уполномоченных представителей Поставщика явиться в адрес Заказчика для составления акта и получения предписания.

В случае невозможности направить Поставщику извещение о выявленных нарушениях по факсу и/или электронной почте Заказчик направляет такое извещение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Составление акта и выдача предписания осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 контракта.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.3 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит рассмотрению Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) рассматривается как согласие Поставщика с указанными требованиями.

8.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7 За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п.п. а) пункта 9 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.8 За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п.п. а) пункта 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.9 Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств.

8.10 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11 Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цены контракта. Сумма неустойки (штрафа, пеней) по контракту признается собственными доходами Заказчика и отражается на лицевом счете Заказчика в установленном порядке.

9 Срок ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, не позднее 31.12.2025г.

9.2 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9.3 Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.6 При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего контракта, имевшие место после его заключения.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и/или Поставщику органом местного самоуправления, либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.

10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

11 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1 Споры, возникающие при исполнении контракта, урегулируются путём соглашения, если договорённости не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.

11.2 Стороны обязаны в течение 3 (трёх) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.3 Всё, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством.

11.4 Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.5 К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

– спецификация (Приложение №1 к контракту);

12 АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Контракту №____

от «__» ___________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта составляет: ______ (____________________) рублей, НДС _______.

- Посмотреть таблицу с данными