Тендер - Поставка дезинфекционных средств №269910481

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Приморский крайМесто поставки (адрес):- г. Владивосток ул. Уткинская, 36. -г. Артем ул. Кирова, 44. -г. Артем ул. Орловская, 12. -г. Партизанск ул. Октябрьская, 5-Б
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_и_документация_№_12-24-ГЗ_от_03.04.2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Приморском крае»

_________________ О.Б. Романова

«03» апреля 2024г.

Извещение и документация № 12/24/ГЗ

о проведении запроса котировок на поставку дезинфекционных средств для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

(при проведении закупки, включая вопросы и ситуации, не указанные в настоящих извещении и документации, заказчик, комиссия заказчика и участники закупки руководствуются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»), утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой от 22 марта 2021 года (далее – Положение о закупке))

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

______________ Е.П. Тяпугина

Заведующий отделом обеспечения и развития

государственных и иных услуг

_______________О.Ю. Бескровный

Специалист отдела

государственных закупок

______________ А.С. Бурлакова

2024 год

Часть 1. Извещение и документация

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 2. Извещения и документации

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

При описании объекта закупки использованы преимущественно стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Применение иных показателей (при их наличии для соответствующих позиций товаров) обусловлено необходимостью отражения потребностей заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, в том числе функциональных и иных параметров объекта закупки, не регламентированных соответствующими стандартами, но являющихся значимыми относительно потребностей заказчика.

Остаточный срок годности товара на момент его передачи Заказчику должен составлять не менее 80 % от всего срока, установленного производителем.

Требование к качеству и безопасности товара:

Поставляемый товар должен быть новым, качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию, а также должен иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества, в случае обязательной регистрации в государственном реестре медицинских изделий - регистрационные удостоверения. Поставка бывшего в употреблении товара, равно как и замена упаковки товара, самопроизвольная маркировка упаковки товара, произвольные наклейки на упаковках товара не допускаются.

Требования к упаковке: Товар должен поставляться Заказчику в плотной оригинальной упаковке, обеспечивающей качество и целостность товара при хранении и транспортировке, возможность идентификации товара. Упаковка товара не должна быть деформирована. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным стандартам производителя товара и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузки и хранения.

Условия поставки товаров: Указаны в проекте договора.

Основные требования, предъявляемые к поставке товара, отгрузке: поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, также в обязанности Поставщика входят погрузка/выгрузка товара в месте, указанном Заказчиком. С поставляемым товаром передаются надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия качества (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества, счета, счета-фактуры (УПД), товарная накладная.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 3. Извещения и документации

Рекомендуемая форма заявки на участие в запросе котировок

(На фирменном бланке участника закупки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем _________________ на общую сумму _______________.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар/выполнить работу/оказать услугу в соответствии с заявленными сроками, и согласны с имеющимся порядком платежей.

Мы согласны заключить и исполнять условия договора в соответствии с требованиями проекта договора о поставке товара/выполнение работ/оказание услуг и условиями размещенного на официальном сайте РФ извещения о проведении запроса котировок.

Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями в проведении запроса котировок или принятия решения о заключении с нами Договора, в случае отказа от его подписания победителем в проведении запроса котировок, и нашего уклонения от заключения Договора на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, являющихся предметом проводимого запроса котировок, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Гарантируем достоверность предоставленной нами в котировочной заявке информации.

Цена договора включает в себя расходы производимые в процессе поставки товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, стоимость самого товара, а также расходы на доставку товара на склад Заказчика, погрузку/выгрузку, складирование товара в месте, указанном Заказчиком, и все остальные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением договора.

Приложение к котировочной заявке

Таблица цен

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 4. Извещения и документации

Проект договора

г. Владивосток «____»_____________ 2024г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующей на основании _________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Федерального Закона от 18.07.2011г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №______ от «__» _______ 2024г, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфекционные средства (далее – «товар») согласно характеристикам и в количестве, указанным в Спецификации, представленной в Приложении № 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора, согласно Спецификации (Приложение №1) составляет _______________ (________________) рублей ____ коп., в том числе НДС ____ %. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».)
2.2. В цену договора включаются все расходы, производимые в процессе поставки товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, стоимость самого товара, а также расходы на доставку товара на склад Заказчика, погрузку/выгрузку, складирование товара в месте, указанном Заказчиком, и все остальные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением договора. Цена договора является фиксированной и не меняется в течение срока действия договора.
2.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком по факту поставки товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании предоставленных платежных документов счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД).
2.4. Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% от гарантированного производителем.

СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Место поставки Товара – г. Владивосток ул. Уткинская 36., г. Артем ул. Кирова 44, г. Артем ул. Орловская 12, г. Партизанск ул. Октябрьская 5-Б.
3.2. Доставка товара по местам дислокации, осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика в течение 7 рабочих дней после получения заявки. До момента получения заявки Поставщик обязуется осуществлять хранение товара. Заказчик вправе осуществить не полную выборку товара в соответствии со Спецификацией, представленной в Приложении № 1.
3.3. Доставка товара с соблюдением температурного режима, после прибытия на пункт назначения и до момента передачи груза Заказчику - хранение в отапливаемом складе. Погрузочно-разгрузочные работы и экспедирование груза от склада Поставщика до конечных мест доставки груза (мест размещения подразделений Заказчика) - за счет Поставщика.
3.4. С поставляемым товаром передаются документы, подтверждающие качество такого товара, счёт, счета-фактуры и товарная накладная (или УПД).
3.5. В случае поставки некачественного товара, обнаружения брака при его приёмке Поставщик обязан за свой счет вывезти такой товар и заменить его на качественный товар в течение текущего рабочего дня.
3.6. Одновременно с поставляемым заказанным товаром Поставщик передает Заказчику необходимую должным образом оформленную исполнительную и техническую документацию на товар, в том числе сертификаты качества или декларации о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию.

ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Заказчику с момента принятия Товара Заказчиком, подписания товарной накладной (или УПД).
4.2. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Заказчика товарной накладной (или УПД).
4.3. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возвратить Товар и потребовать возврата уплаченного вознаграждения.
4.4. В случае обнаружения дефектов в поставленном товаре в период срока годности, Заказчик уведомляет Поставщика о выявленных дефектах в течение 7 (семи) календарных дней с момента их выявления с приложением подробного перечня указанных дефектов. Поставщик обязуется своими силами и за счет собственных средств устранить выявленные недостатки или заменить некачественный товар в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления о выявленных дефектах. Вывоз некачественного товара осуществляется транспортом Поставщика.
4.5. Товар должен поставляться Заказчику в плотной оригинальной упаковке, обеспечивающей качество и целостность товара при хранении и транспортировке, возможность идентификации товара, упаковка товара не должна быть деформирована Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным стандартам производителя товара и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузки и хранения.
4.6. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, также в обязанности Поставщика входят погрузка/выгрузка товара в месте, указанном Заказчиком. С поставляемым товаром передаются надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия качества (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества, счета, счета-фактуры, товарная накладная (или УПД).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Осуществить поставку Товара в полном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и требованиями Заказчика.
5.1.2. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 3.6. настоящего Договора.
5.1.3. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.
5.1.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Если товар соответствует Спецификации и требованиям Заказчика, принять его на склад, в противном случае Товар возвращается Поставщику.
5.2.2. После принятия на склад Товара, оплатить в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке Товара.
5.3.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.
5.3.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.
5.3.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.
5.3.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Поставщик вправе:
5.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД).
5.4.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
5.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае поставки некачественного товара, а также товара, не отвечающего требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иным нормативным актам, не соответствующего условиям настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик получивший уведомление от Заказчика о недостатках поставленных товаров в течение текущего рабочего дня произвел замену поставленного товара товарами надлежащего качества.
6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.
6.4. В случае поставки некомплектных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уменьшения покупной цены товара, а также доукомплектования товара в течение текущего рабочего дня с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.
6.5. В случае если Поставщик не выполнил требования, предусмотренные пунктом 6.3. договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.
6.6. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик оплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки поставки товара. Поставщик освобождается от ответственности, если просрочка исполнения им обязательства возникла по вине Заказчика.
6.7. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки платежа.
6.8. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены договора.
6.9. Стороны могут предъявить взаимные претензии по фактам нарушения условий договора в течение всего срока его действия. Окончание срока действия договора не освобождает от ответственности за его нарушение.
6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2024 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
8.1.1. Задержка Поставщиком окончания выполнения обязательств по Договору по его вине, когда срок поставки увеличивается более чем на 10 (десять) календарных дней.
8.1.2. Выявленное в процессе приемки товара существенное нарушение Поставщиком условий Договора, ведущие к снижению качества товара, если это нарушение не устранено в течение 10 (десяти) рабочих дней;
8.1.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств;
8.1.4. В других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.2. Поставщик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
8.2.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств;
8.2.2. В других случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления после подписания настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, например, наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки (за исключением забастовок трудовых коллективов Сторон), вступления в силу запретительных или ограничительных актов государственной власти и государственных органов, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух суток в письменной форме уведомить другую Сторону о начале и возможном сроке окончания вышеуказанных обстоятельств и их последствий. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора лишает Стороны права ссылаться на эти обстоятельства.
9.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 30-ти календарных дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по настоящему Договору, приняв все меры по проведению взаимных расчетов, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать у другой Стороны возмещения возможных убытков.
9.4. Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей своих обязательств.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, либо связанные с ним, стороны обязуются рассматривать путем направления письменных претензий. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.
10.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, спорный вопрос передается на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора действительны при условии составления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, за исключением изменений, указанных в п. 11.2 настоящего Договора.
11.2. В случае изменения адреса, наименования или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга.
11.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа. Дополнительно Стороны вправе составить Договор в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом один экземпляр будет находиться у Заказчика, второй экземпляр – у Поставщика.
11.4. По соглашению сторон в условия договора, в том числе и в существенные условия могут вноситься изменения. Все изменения, дополнения к договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которые подписываются уполномоченными представителя сторон.
11.5. Обязательства по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов.
11.6. Спецификация (Приложение №1) является неотъемлемой частью Договора.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ________

от «____»__________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 5. Извещения и документации

Обоснование НМЦД

- Посмотреть таблицу с данными