Тендер - Поставка детских моющих средств (СП) №307238857

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ДСКВ_№_62_Проект_договора_(дет.м.средства_СП)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ­

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Колтуши «___» _______ 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида №62» (МДОБУ «ДСКВ №62») в лице заведующего Макаровой Анны Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________________ (_________________), в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании _______________________ ,именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны (далее – Стороны) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании принятой оферты № _______ к закупке № ___________, размещенной в «Электронном магазине Ленинградской области», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию (далее – Товар) в ассортименте, количестве и по цене указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и произвести его оплату на условиях настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты.

2.1. Общая цена Товаров, указанная в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), составляет ________________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ( ____%) (________) рублей ____ копеек (если НДС не подлежит уплате, то указать: «НДС не облагается в соответствии со ст.___ НК РФ»).

2.2. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Цена Договора установлена Приложением №1, является фиксированной и в ходе исполнения Договора изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

2.4. Стоимость Договора включает в себя стоимость Товара, сборку, упаковки, хранения на складе Поставщика, доставки Товара Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, полного комплекта документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Срок оплаты: по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Заказчику документа о приемке на основании счета и счета-фактуры (при наличии), товарной накладной.

2.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента (дня) поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. За дату оплаты принимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.8. Проценты в соответствии с частью 1 ст. 317.1. ГК РФ не начисляются Сторонами по настоящему Договору.

3. Срок поставки товара

3.1. Срок поставки товара: 5 (пять) рабочих дней с момента заключения Договора, но не позднее 29 августа 2025 года. Поставка осуществляется в будние дни с 10.00 час до 16.00 час.

3.2. Допускается досрочная поставка Товаров при условии предварительного уведомления Заказчика за 3 дня.

4. Место и условия доставки товара

4.1. Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Всеволожский р-н, с. Павлово, ул. Быкова, д.9.

4.2. Вместе с каждой партией Товара Поставщик направляет Заказчику следующие отгрузочные документы:

- Специфицированный счет на отгруженный Товар с подписью уполномоченного представителя Поставщика и печатью - один оригинальный экземпляр;

- Товарную накладную (форма ТОРГ-12) или Универсальный передаточный документ (УПД) выписанную/ый на имя Грузополучателя - в двух экземплярах на каждую партию Товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);

- Транспортную накладную на каждую партию Товара;

- Акта приемки товара ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Товарные накладные и другие документы на Товар передаются одновременно с Товаром.

4.3. При исполнении условий настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента передачи Поставщиком товара первому перевозчику.

4.5. Поставщик вправе поставлять товары частями, т.е. не одновременно.

4.6. Заказчик не вправе отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

5. Порядок приемки Товара

5.1. При получении Товара Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в товарной накладной и в иных сопроводительных документах (при наличии), а также принять этот Товар от транспортной организации либо от Грузоперевозчика, уполномоченного Поставщиком либо от представителя Поставщика.

5.2. Товар по количеству, ассортименту и видимым недостаткам принимается в момент поставки. Претензии в отношении скрытых недостатков Товара предъявляются Заказчиком в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты приемки Товара.

5.3. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в момент передачи Товара от Грузоперевозчика, уполномоченного Поставщиком, либо от Поставщика.

5.4. Если Заказчик при приемке Товара от грузоперевозчика/экспедитора обнаружил какие-либо недостатки упаковки (повреждения, вмятины, царапины, нарушения целостности и т.п.), в том числе ее недостаточность либо отсутствие, Заказчик, отражает все недостатки упаковки/тары в транспортных документах и документах перевозчика/экспедитора, проводит видеофиксацию/видеосъемку Товара в том виде в каком он поступил от перевозчика/экспедитора (не распакованный/не растаренный) и немедленно сообщает об этом Поставщику по факсу либо по электронной почте и вызывает представителя Поставщика. Если Заказчик не выполняет положения настоящего пункта, Заказчик потом не вправе ссылаться на наличие механических повреждений Товара. Копии всех транспортных документов и документов грузоперевозчика/экспедитора с отметками Заказчика Заказчик дополнительно направляет в отсканированном виде на электронную почту Поставщика.

5.5. В случае если представитель Поставщика не участвует в приемке Товара Заказчиком и Заказчиком выявлено несоответствие Товара условиям Договора, Заказчик, составляет Акт с участием представителя Перевозчика/Экспедитора, доставившего Товар Заказчику и Заказчик незамедлительно (не позднее 12 (Двенадцати) часов с момента прибытия Товара в место поставки), по факсу либо по электронной почте уведомляет Поставщика о выявленном несоответствии Товара условиям Договора. В Акте с участием представителя Перевозчика/Экспедитора, Заказчик обязан конкретно и подробно указать все недостатки Товара, произвести видеофиксацию/видеосъемку процесса приемки и недостатков/повреждений Товара. Без проведения указанных действий претензии Заказчика по недостаткам Товара отклоняются.

5.6. Срок рассмотрения требований Заказчика в связи с недостатками поставленного товара составляет 30 дней с момента получения претензии Поставщиком, при условии, что недостатки выявлены Заказчиком в сроки, установленные Договором.

6. Требования к товару, качество товара

6.1.Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству, предусмотренным для Товара данного рода законодательством Российской Федерации.

6.2.Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям Приложения № 1 к настоящему Договору, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.

6.3.Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации).

6.4.Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для прилагаемого к поставке Товара.

7. Тара, упаковка, маркировка

7.1. Поставщик обязуется поставить Товар в таре или упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортирования.

7.2.Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

7.3.Не допускаются механические повреждения продукции - пятна, надрывы, вмятины и т.д., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

7.4. В случае наличия претензий к таре и/или упаковке, Заказчик обязан провести действия в соответствии с соответствующим пунктом раздела 5 Договора.

8. Гарантии качества товара, требования к гарантийным обязательствам

8.1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

8.2.Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

8.3.В период гарантийного срока Поставщика забракованный Товар со скрытыми производственными дефектами, подлежит замене на качественный, того же ассортимента, в течение 10 (десяти) дней с момента заявления заказчиком об обнаруженном браке или о несоответствии Товара требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

8.4 Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств, если будет установлено, что неисправности и дефекты Товара произошли вследствие:

- механических повреждений;

- ремонтных работ, произведенных специалистами, не имеющими соответствующего разрешения завода-изготовителя;

- нарушения правил и требований по эксплуатации Товара определённых заводом-изготовителем;

- повреждений из-за природных катаклизмов;

- использования расходных материалов, не предусмотренных технической документацией на Товар.

8.5. Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств, но не позднее «31» декабря 2025 года.

9.2. Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы по настоящему Договору относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности (стихийные бедствия, пожары, наводнения, военные действия любого характера), действий Правительства РФ и органов государственной власти, препятствующих исполнению настоящего Договора, в том числе вследствие причин, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID–19, либо других новых инфекций, повлекших за собой ограничения в перемещении людей, транспортных средств, грузов и иные подобные ограничения, или иных действий и обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон.

10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 10 (десяти) дневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента прекращения указанных обстоятельств.

10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств.

11. Ответственность сторон

11.1. В случае неисполнения Заказчиком обязанности предварительно оплатить Товар, либо оплаты не в полном размере, либо не вовремя, Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательства по поставке Товара или отказаться от исполнения Договора без возмещения каких-либо убытков Заказчику.

11.2. В случае, когда Заказчик не оплачивает переданный Товар либо Товар, подлежащий передаче, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от не уплаченной в срок денежной суммы за каждый календарный день просрочки, если иной размер неустойки не согласован Сторонами. При этом неустойка подлежит исчислению и уплате до момента фактического исполнения обязательства.

11.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/365 на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости товара, в отношении которого допущена просрочка поставки (отгрузки) за каждый календарный день просрочки, однако общая сумма пени не должна превышать 10% общей стоимости не поставленного в срок Товара, если иной размер неустойки не согласован Сторонами. Поставщик не несет ответственность за просрочку поставки по вине транспортной компании.

11.4. В случае безосновательного отказа Заказчика от принятия/выборки Товара, Заказчик обязан уплатить Поставщику штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости непринятого/невыбранного Товара.

11.5. Взыскание сумм упущенной выгоды и иных косвенных убытков не допускается по настоящему Договору.

12. Порядок изменения и расторжения Договора.

12.1. В случае расторжения Договора возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически поставленных Товаров, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Договора.

12.2. Расторжение Договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.

12.3. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны попытаются разрешить путем переговоров.

12.4. В случае, если споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

12.5. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о закупках (ст. 95 Закона)

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

14. Прочие условия

14.1. В случае изменения реквизитов, Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, в противном случае данная Сторона несет риск неблагоприятных последствий не извещения. Претензионный порядок обязателен по настоящему Договору. Срок направления ответа на претензию - 10 (десять) дней с момента получения.

14.2. Стороны пришли к соглашению, что обмен документами по Договору может быть осуществлен как путем направления оригиналов заказным или ценным письмом посредством Почты РФ, или с помощью курьерской связи, а также путем направления друг другу сканированных копий документов (электронных документов), которые будут иметь для Сторон одинаковую юридическую силу наравне с оригиналами при соблюдении требований пункта 2 статьи 434 Гражданского кодекса РФ. Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту. Обмен Сторонами документами по Договору, направленными контрагенту в электронной форме, осуществляется только по адресам электронной почты, указанным в Договоре, в п.14.

14.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.6. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации о контрактной системе, в условия Договора (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой его частью.

14.7. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ ___________

от «___» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по спецификации: ____________(_______) рублей 00 копеек, в том числе НДС ( ____%) (________) рублей ____ копеек (если НДС не подлежит уплате, то указать: «НДС не облагается в соответствии со ст.___ НК РФ»).

- Посмотреть таблицу с данными