Тендер - Поставка чистящих, моющих средств и товаров хозяйственного назначения №272336300

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_химия.doc
• Обоснование_НМЦД.xlsx
• Проект_договора_химия.docx
• Техническое_задание_химия.doc
• Форма_котировочной_заявки[1].doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0-main▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.zip ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):Новосибирский район, МО Березовский сельсовет, детский лагерь «Смена»
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИЗВЕЩЕНИЕ,_ДОКУМЕНТАЦИЯ_у_ЕП_ОСНОВНОЕxx

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

1) способ осуществления закупки - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика - Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития» (МАУ СОЦ «ТЕРРА»); Россия, Новосибирская обл.,г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 30;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 30; контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22-13; адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при необходимости) – Устройство витражей столовой (торцевой фасад) в рамках капитального ремонта столовой в ЗООЦ «Смена». Содержание, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики предмета закупки (при необходимости), установлены в прилагаемом к документации проекте договора, являющимся неотъемлемой часть документации закупки

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги - Новосибирская область, Новосибирский район, МО Березовский сельсовет, детский лагерь «Смена».

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора – цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,73 (шестьсот шестьдесят две тысячи триста сорок два) рубля 73 копейки.

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа – документация размещена в Единой информационной системе (https://zakupki.gov.ru/), порядок предоставления и срок не установлены

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки - не установлены

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика - Содержание, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики предмета закупки (при необходимости), установлены в прилагаемом к документации проекте договора, являющимся неотъемлемой часть документации закупки

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке - не установлены

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик - не установлены

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги - Новосибирская область, Новосибирский район, МО Березовский сельсовет, детский лагерь «Смена».

Срок оказания услуг: до 15 мая 2024.

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора – цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,73 (шестьсот шестьдесят две тысячи триста сорок два) рубля 73 копейки.

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – Оплата за выполненные работы производится Заказчиком после завершения работ в полном объеме, устранение выявленных дефектов, по безналичному расчету, на основании актов о приемке выполненных работ оформленных в установленном порядке по форме КС- 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных сторонами, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течении 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами вышеуказанных документов.

Авансирование не предусмотрено.

В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет, Подрядчик, несет Подрядчик.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

7) обоснование цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей – цена договора определена проектным сметным методом

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки - не установлены

9) требования к участникам такой закупки - нахождение в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии - не установлены

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке - не установлены

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки - не установлены

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке - не установлены

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке - не установлены

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ - не установлены

16) Приложения, которые являются неотъемлемой частью документации:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУстройство_витражей_столовой_по_КП(часть_2)_-_ЛСР_662_342,73 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с приложенной документацией
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.05.2024 по 20.05.2024Место предоставления документации:https://com.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:08.05.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):20.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с извещением
Подведение итоговМесто подведения итогов:241004, Российская Федерация, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д.81, К.АДата подведения итогов:20.05.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с извещением - Посмотреть таблицу с даннымиx

Приложение к извещению №4

Проект

Договор № ___________

на поставку чистящих, моющих средств и товаров хозяйственного назначения

г. Брянск «___»______________2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Белова Бориса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

победитель в проведении запроса котировок в электронной форме № ______________ на поставку канцелярских товаров, (номер закупки в ЕИС ______________) (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___.___.2024) – __________________________(______________) именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________, действующ__ на основании ______________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

• К отношениям сторон по настоящему Договору применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.2. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Заказчику чистящие, моющие средства и товары хозяйственного назначения (далее - Товар) по адресу: Брянская область, п. Фокинское Лесничество, ул. Лесная, д.1 (о/л «Искорка»), а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить его способом, указанным в настоящем договоре.

• Наименование, характеристики, количество Товара, цена единицы товара указываются согласно утвержденной Сторонами Спецификации (Приложение № 1), которые является неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет __________________ рублей _____ копеек, в том числе НДС ___________ рублей ___ копеек (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Цена включает в себя стоимость самого товара, расходы, связанные с доставкой товара по адресу, указанному в п. 1.1 Договора, расходы по страхованию, таможенные расходы, налоги, платежи; а также иные издержки, подлежащие уплате в связи с исполнением обязательств по Договору.

2.2. Цена единицы товара фиксируется в Спецификации (Приложение № 1).

2.3.Форма расчета безналичная, оплата производится по факту поставки товара в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании подписанных товарных накладных на поставленный товар, счетов, счетов-фактур (при наличии).

2.4. Финансирование за счет за собственных средств.

3. Порядок поставки и приемки товара

3.1 Приемка товаров на соответствие их количества, комплектности и качества требованиям, установленным в Договоре, осуществляется в соответствии с требованиями по приемке, предусмотренным государственными стандартами.

3.2. Поставка осуществляется силами Поставщика. Поставщик также обеспечивает перевозку, доставку и разгрузку Товара.

• Поставка Товара осуществляется: с даты заключения договора по 01.08.2024 г. включительно. Поставка Товара (партии Товара) осуществляется Поставщиком партиями на основании заявок Заказчика, которые определяют требуемое наименование Товара и количество. Поставка требуемого Заказчиком Товара (партии Товара) осуществляется Поставщиком в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента поступления соответствующей заявки от Заказчика, в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Время и точное место поставки должно предварительно согласовываться с Заказчиком.
• Поставщик в день доставки Товаров по адресу Заказчика должен передать последнему товарные накладные, счета и счета-фактуры (при наличии), оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
• Поставщик самостоятельно и за свой счет производит доставку товара на склад Заказчика. Поставщик должен обеспечить присутствие при передаче товара лиц, обладающими полномочиями на подписание от имени Поставщика документов о передаче/возврате/несоответствии товара требованиям, установленным в Договоре.

3.5.1. Для приемки товара Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится в сроки приемки товара, установленные настоящим Договором.

Экспертиза товара проводится на предмет его соответствия условиям Договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

Приемка результатов исполнения Договора оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением если недостатки товара устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.

3.6. В случае неполной поставки или поставки товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению восполнения недопоставки Товара, безвозмездного устранения недостатков товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, замены или возврата товара ненадлежащего качества в течение всего гарантийного срока товара, а в том случае, когда гарантийный срок на товар не установлен – в течение срока действия Договора. В случае поставки товара не в полном объеме, некомплектного/некачественного товара по требованию Заказчика Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения требования допоставить/доукомплектовать/устранить недостатки/заменить товар.

3.7. Товары считаются поставленными надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания товарных накладных.

3.8. По соглашению Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

3.9. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет непосредственно сам Поставщик.

3.10. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора.

4. Гарантии Поставщика

4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что поставленный Товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается не менее срока, установленного производителем, в соответствии с условиями Технического задания.

4.2. Поставщик гарантирует наличие и представление инструкций по применению поставленного товара и другой документации на русском языке.

4.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостачи или иных несоответствий условиям Договора в период гарантийного срока Заказчик не позднее 3-х рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.

4.4. При получении уведомления Поставщик в течение 5 дней должен исправить дефекты, доукомплектовать, произвести замену бракованного товара (его части) и без расходов со стороны Заказчика, если не докажет, что они возникли после его передачи вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, а также действия третьих лиц или непреодолимой силы.

4.5. Поставщик за свой счет своими силами либо силами третьих лиц обязан осуществлять замену ненадлежащего товара на аналогичный товар, надлежащего качества.

Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику товар, надлежащего качества, в количестве и в комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1) настоящего Договора.

5.1.2. Соблюдать правила перевозки и хранения товара.

5.1.3. Участвовать в приеме-передаче товара.

5.1.4. Нести расходы, связанные с устранением недостатков товара.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей по настоящему Договору.

5.2.2. Выбирать вид транспорта, которым товар доставляется до Заказчика.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.4.Заказчик вправе:

5.4.1. Давать Поставщику указания (заявку) по срокам поставки (отгрузки) товара.

6. Ответственность сторон

6.1. За просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождает нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.6. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению сторон) последний в течение 7 (семи) календарных дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает неустойку, определенную в соответствии с пунктом 6.2. настоящего договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон (форс-мажор).

7.2. Сторона, которая не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение одного дня в письменной форме или по факсу уведомить другую сторону об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, а также о предполагаемом сроке их действия.

7.3. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права любую из сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой стороне.

7.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период их выполнения по соглашению сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более одного месяца, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего договора. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого форс-мажорного события.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Брянской области.

Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Настоящий договор может быть изменен по взаимному соглашению Сторон в рамках действующего законодательства.

9.2. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг не более чем на 10 (десять) процентов. При увеличении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме. Уведомления и сообщения будут иметь юридическую силу и считаться исполненными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, электронной почтой или доставлены лично по юридическим или почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными лицами.

10.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью Спецификация (Приложение № 1).

10.5. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31.08.2024 года включительно.

11. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору _____________

Спецификация

(заполняется на этапе заключения Договора)

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2

к извещению о закупке

от « » 2024 г.

Техническое задание на поставку канцелярских товаров

Предмет закупки
Предметом является: Поставка чистящих, моющих средств и товаров хозяйственного назначения

Место поставки Товара:
Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Брянская область, п. Фокинское Лесничество, ул. Лесная, д.1 (о/л «Искорка»).

Срок поставки Товара:
Срок поставки Товара (партии Товара): с даты заключения договора по 01.08.2024 г. включительно.
Поставка Товара (партии Товара) осуществляется Поставщиком партиями на основании заявок Заказчика, которые определяют требуемое наименование Товара и количество. Поставка требуемого Заказчиком Товара (партии Товара) осуществляется Поставщиком в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента поступления соответствующей заявки от Заказчика, в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-00.

Требование к Товару:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не бывшим в обращении, свободным от прав третьих лиц.

Транспортировка Товара производится силами Поставщика. Поставщик за свой счет должен обеспечить погрузку-разгрузку Товара, в т.ч. он несет ответственность за присутствие и работу необходимого числа грузчиков, осуществляющих разгрузку и перемещение Товара от транспорта Поставщика до помещений (независимо от этажности и наличия лифтов), указанных Заказчиком при поставке Товара в его адрес.

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

к извещению о закупке

от « » 2024 г.

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Форма 1 «Заявка на участие в запросе котировок»

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения Договора(ов) на ____________________________________________ и проект договора, опубликованные на сайте http://zakupki.gov.ru, и принимая установленные в них требования и условия закупочной процедуры, ____________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу __________________________________________________________

(юридический адрес Участника процедуры закупки)

предлагает заключить Договор на _______________________________________________________

(предмет Договора)

на условиях, указанных в заявке и предложении о цене.

Настоящим подтверждаем, что _________________ (наименование Участника закупки):

соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

не проводится ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

не приостановлена деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

не привлечение участника закупки – юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма

отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член Комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий) , его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии|(отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра) , лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом исполнительного органа, учредителем, коллегиального органа унитарной организации, являющейся частником коллегиального членом закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление Правительства РФ № 1211), а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее – Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062);

не числится в реестре иностранных агентов, в соответствие с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» от 14.07.2022 № 255-ФЗ, а также ч.5 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

соответствует иным требованиям, установленным в извещении о закупке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________________ (наименование Участника закупки) подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ____________________________ (наименование Заказчика), зарегистрированному по адресу: ____________________________ (адрес Заказчика). Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Мы, _____________________________ (наименование Участника закупки) согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"» и статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на два года в следующих случаях:

а) если мы:

,- будучи признанным победителем запроса котировок, уклонимся от заключения Договора;

- будучи Участником процедуры закупки, признанным единственным Участником запроса котировок, уклонимся от заключения Договора;

- будучи признанным победителем или единственным Участником запроса котировок, откажемся от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в извещении;

б) если Договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса котировок, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения нами условий Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 2 Описание поставляемого товара

В предложении участника предоставляется подробное описание поставляемых товаров (функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик), выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, методы и технологию выполнения работ или услуг, график производства работ, качественные характеристики поставляемых материалов в соответствии с требованиями Заказчика и прочее). При наличии, указываются зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар, комплектации товара. Эскизы, используемые материалы и другая информация представляются участником в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Извещения, к виду, форме визуализации, стилевой концепции, вариантам исполнения, параметрам, а также применяемым материалам.

Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения. Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «до», «от», «диапазон должен быть не менее от…-до…», то есть должны быть конкретными.

Представление требуемых сведений о товаре рекомендуется осуществлять в соответствии с показателями, позволяющими определить соответствие товара, установленным Заказчиком требованиям, указанным в Техническом задании.

Несоблюдение указанных требований может является основанием для принятия решения о признании заявки Участника несоответствующей требованиям, установленным настоящим извещением о закупке.

Номер и предмет закупки _______________________________________________________

Подавая настоящее заявку, обязуемся поставить товары, в полном соответствии с нормативными документами, требованиями к безопасности, качеству, упаковке и отгрузке поставляемых товаров, указанными в Документации о закупке и проекте договора.

Подавая настоящее заявку, выражаем свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, указанными в Документации о закупке и проекте договора.

.

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Форма 3 «Анкета Участника»

Сведения об организации: - Посмотреть таблицу с данными

Адресные данные: - Посмотреть таблицу с данными

Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ и информация о производственной деятельности и финансовом состоянии организации: - Посмотреть таблицу с данными

Сведения об учредителях организации: - Посмотреть таблицу с данными

Контактное лицо для взаимодействия по вопросам, представленным в данной анкете:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 4 «Ценовое предложение»

В данном разделе указываются сведения о цене договора, предложенные Участником закупки по итогам проведения закупки.

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование и адрес места нахождения участника процедуры закупки: ______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма (ИТОГО): _________ (________________) в т.ч. НДС / без НДС.

Срок поставки: _______________________________.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными