Тендер - Поставка чистящих, моющих средств и средств личной гигиены №290397676

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):г. Морозовск, ул. Зеленского, 78А

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка чистящих, моющих средств и средств личной гигиены

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_чистящие_и_моющие_2025

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»

Морозовского района

______________ Е.А.Клепченко

«___» ___________ 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для участников, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства на поставку чистящих, моющих средств и средств личной гигиены

Морозовск

2025 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - Извещение) подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок отдельными видами юридических лиц, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Морозовского района (далее – Положение о закупке).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению о запросе котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет Договора – Поставка чистящих, моющих средств и средств личной гигиены

2. Описание товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование НМЦ: Прикреплено отдельным файлом

НМЦ договора рассчитана методом сопоставления рыночных цен (анализом рынка) и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,93 (Сто одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. 93 коп.

3. Упаковка и маркировка товара, а также отгрузка товара, транспортирование и хранение должны быть осуществлены поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, указанных в Техническом задании, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм.

4. Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания Товара, должны соответствовать требованиям действующего законодательства и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении.

5. При поставке Поставщик обязан передать сертификат соответствия и регистрационное удостоверение, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 80% от основного срока годности товара.

7. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 1 ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование участника закупки изучив извещение (номер в ЕИС ___________) о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на наименование предмета договора, (далее соответственно – Извещение, запрос котировок), направляет настоящую заявку с приложением необходимых документов для участия в запросе котировок.

Настоящей заявкой на участие в запросе котировок выражаем согласие наименование участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных Извещением, не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.

Обязуется в случае признания наименование участника закупки победителем в проведении запроса котировок подписать договор на: поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), которые являются предметом закупки в соответствии с Извещением в порядке, установленном пунктом Положенем о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБУ «ЦСО ГПВ и И» Морозовского района

- Посмотреть таблицу с данными

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящим направляем следующие сведения об участнике запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на ____________________(№ извещения в ЕИС___________):

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

Наименование участника закупки пправомочно заключать договор;

Наименование участника закупки соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

в отношении Наименование участника закупки не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

Наименование участника закупки не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

Наименование участника закупки отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

Наименование участника закупки отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Наименование участника закупки участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Наименование участника закупки обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

Наименование участника закупки отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Наименование участника закупки Заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

По вопросу заключения договора следует обращаться:

Контактное лицо: __________________________________________________

(указать ФИО, должность, контактные телефоны, адрес, E-mail)

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно прилагаемой описи документов на _________ листах.

Руководитель организации[для юридических лиц] _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Участник закупки [для физических лиц ] _______ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П. [для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при наличии]

Форма 2

Образец согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество,

проживающий по адресу (по месту регистрации) ________________________________

паспорт N дата выдачи название выдавшего органа __________________________в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие Заказчику __________________, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы), в целях осуществления действий по оценке, определения победителя по итогам процедуры закупки извещение №____________________ и дальнейшего заключения Договора Заказчиком, право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обезличивание.

Срок действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов.

Контактный(е) телефон(ы)

- Посмотреть таблицу с данными

Проект Договора №______

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Морозовского района (сокращенное наименование-МБУ «ЦСО ГПВ и И» Морозовского района), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Клепченко Елены Анатольевны действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, Положением о закупке товаров, услуг, работ для нужд МБУ «ЦСО ГПВ и И» Морозовского района и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Поставщика путем проведения ____________, протокол от "__" __________ 20__ года N ___), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать в обусловленный срок Заказчику товар – чистящих, моющих средств и средств личной гигиены, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Техническом задании (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество, технические характеристики и стоимость указаны в Техническом задании (приложение 1 к Договору, далее – Техническое задание).

1.3. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

1.5. Срок поставки Товара: поставка товаров осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.

Цена Договора составляет ___________ (_________________________) руб. ____ коп., в том числе включая НДС по ставке (___) % в размере _______________(________________) руб. ____ коп.

2.1.1 (без НДС)

Цена Договора составляет ___________ (_________________________) руб. ____ коп. НДС не облагается на основании____________________________.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата Товара в рамках Договора осуществляется по факту поставки в течение 7 рабочих дней с даты подписания товарной накладной (УПД). Оплата безналичным путем платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, после подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных Договором.

2.5. Все платежно-расчетные документы, в соответствии с которыми проводится хозяйственная операция, должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Заказчиком.

2.6. Поставщик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ выставлять соответствующие счета-фактуры, оформленные согласно статье 169 Налогового кодекса РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Заказчику на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя и (или) своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению Договора (с письменного согласия Заказчика), всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по Договору.

3.1.3. Поставщик обязан при поставке Товара одновременно н предоставить документы, подтверждающие качество продукции (сертификат соответствия, удостоверение качества, декларацию о соответствии или иные требуемые законодательством документы).

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном Договором.

4. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Зеленского, 78А, поставка товаров осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора

4.2. Одновременно с предоставлением товара Поставщик передает Заказчику комплект документов: счет, товарную накладную, универсальный передаточный документ, счет-фактуру, оформленных в соответствии с действующим законодательством и соответствующих предмету и спецификации настоящего договора.

4.3. Подписание Заказчиком транспортной, товарно-транспортной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству и ассортименту.

4.4. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту, а также проверка правильности оформления документов производится на складе Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания транспортной накладной Заказчиком. В случае выявления при приемке товара несоответствия товара условиям договора и (или) неправильного оформления документов, Заказчик обязан приостановить приемку товара и уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках. В случае, если в течение 6 (шести) рабочих дней с даты подписания транспортной накладной Заказчик не сообщит о несоответствии товара и (или) документов условиям договора, то товар считается принятым по количеству, качеству и ассортименту.

4.5. Уведомление о недостатках поставленного товара и (или) о неправильном оформлении документов направляется письмом в адрес Поставщика с описанием выявленных несоответствий и недостатков и указанием сроков их устранения. Уведомление, направленное Заказчиком по факсу или электронной почте, признается сторонами имеющим юридическую силу.

4.6. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной Заказчиком. Подписание товарной накладной производится Заказчиком после проверки поставленного товара и документов, предоставленных Поставщиком, на соответствие условиям настоящего договора.

4.7. В случае предоставления неверно оформленных документов, оплата производится в сроки, определенные п. 3.4 настоящего договора, после устранения Поставщиком замечаний Заказчика по оформлению документов.

4.8. В случае несоответствия поставленного количества и (или) ассортимента товара условиям договора, Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество товара, либо отказаться от поставленного товара и от его оплаты.

4.9. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента физической передачи товара и подписания сторонами товарной накладной без замечаний Заказчика.

5. УПАКОВКА. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУГАРАНТИЯ

5.1. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011).

5.2. Сроки гарантии на товар — согласно срокам Производителей.

5.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, ГОСТами для данного вида товара, а также условиям настоящего договора.

5.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым, не бывшим в употреблении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору Заказчик вправе потребовать от Поставщика, предварительно письменно его уведомив, уплаты неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от всей суммы договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10 процентов цены договора.

6.3. В случае, если Поставщик поставил товар, который не соответствуют условиям договора, требованиям НД, и качество товара не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить его товаром надлежащего качества, соответствующим договору в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии.

6.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещение убытков;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

6.5. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки товара, не соответствующего требованиям спецификации по количеству и качеству (п. 5.3 настоящего договора), Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от всей стоимости договора.

6.6. Если при приемке товара будет обнаружено повреждение (недостача) товара, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) товара.

6.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, а также решения государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в арбитражном суде, по месту нахождения Заказчика.

8.3. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороной.

8.4. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом Стороны. Претензия направляется адресату заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Сторон и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пять) календарных дней, со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.

8.6. При не достижении согласия сторон спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, и действует до завершения исполнения сторонами всех обязательств по договору, но не позднее 31.12.2025г

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, условия настоящего Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее – Конфиденциальная информация).

10.2. Стороны имеют право разглашать Конфиденциальную информацию исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством РФ, и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

10.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

10.4. Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

11.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением убытков сторон. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

12.3. Настоящий договор является экземпляром договора, заключенного в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью сторон договора (квалифицированным сертификатом для бюджетных учреждений) и является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью в соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

12.4. Поставщик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.5. Приложение №1 (Спецификация).

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРАИ АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

Не требуется

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1
к Договору №___ от «__»__________20__г.

Техническое задание (Спецификация)

- Посмотреть таблицу с данными

1. Упаковка и маркировка товара, а также отгрузка товара, транспортирование и хранение должны быть осуществлены поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, указанных в Техническом задании, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм.

2. Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания Товара, должны соответствовать требованиям действующего законодательства и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении.

3. При поставке Поставщик обязан передать сертификат соответствия и регистрационное удостоверение, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 80% от основного срока годности товара.

5. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора

- Посмотреть таблицу с данными