Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №292087097

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Свердловская область г. Талица ул. Красноармейская, 31
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.02.2025 по 28.02.2025Место предоставления документации:https://sberbank-ast.ru/Порядок предоставления документации:по запросу, в электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_(3) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_______

на поставку чистящих и моющих средств

г.Талица «___»_____________2025 г.

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов», в лице директора Зуйкова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________, в лице _______________________, действующего на основании _______________________ , именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение о проведении закупки №______, протокол итогов закупки от _______ №__________) заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору) поставить Заказчику чистящие и моющие средства (далее Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Качественные, технические, функциональные характеристики, иные потребительские свойства Товара и количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору, далее – Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. Качество товара, гарантии поставки
2.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара, а также своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации в соответствии с сопроводительными документами.
2.2. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что на замененный Товар.
2.3. Если при приемке Товара или в течение гарантийного срока эксплуатации выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, Поставщик обязуется незамедлительно, в срок не более 10 календарных дней, за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. поставить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием Заказчика (Приложение №2) своими силами и средствами по адресу Заказчика согласно п. 5.1. настоящего Договора.
3.1.2. организовать доставку Заказчику счетов заказной почтой с уведомлением о вручении, или курьером с уведомлением о вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. оплатить поставляемый Товар в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора;
3.2.2. назначить своего представителя для приемки Товара от Поставщика и подписания всех приемо-сдаточных документов, предусмотренных настоящим Договором;
3.2.3. принять поставленный Товар в соответствии с пунктами 5.4., 5.5., 5.6. настоящего Договора.
3.3. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, в случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционного законодательства, уведомить об этом другую сторону.
4. Цена договора и порядок расчётов
4.1. Цена договора составляет: ___________ (___________) рублей __ копеек, НДС_____,(НДС не предусмотрен), и включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору.
Суммы, подлежащие уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
4.2. Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.
4.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
4.3.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема и качества оказываемых услуг;
4.3.2. предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии
не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;
4.3.3. сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.
4.4. Источник финансирования – средства от приносящей доход деятельности.
4.5. Заказчик осуществляет оплату по договору в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания документов, предусмотренных п. 5.6. Договора.
4.6. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей.
5. Условия поставки и приема передачи товара
5.1. Срок поставки товара: до 31 марта 2025 года.
Поставка товара осуществляется одномоментно в полном объеме в рабочие дни с 08:00 до 16:00 ч. по предварительному согласованию за два рабочих дня с Заказчиком по тел. +7(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Место поставки товара: Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская,31
Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика путем отгрузки продукции автомобильным транспортом и разгрузки товара на склад Заказчика.
5.2. Поставщик должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю.
5.3. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком с участием представителя Поставщика, в день его фактического поступления Заказчику.
5.5. При приемке товара представители Заказчика, Поставщика осуществляют:
• внешний осмотр товара и упаковки;
• проверку соответствия количества отгруженного и поступившего товара.
5.6. Поставщик в день приемки товара Заказчиком должен предоставить следующие документы:
а) счет-фактуру Поставщика с наименованием товара, с указанием цены единицы товара, общей суммы;
б) товарную накладную (УПД), составленную по форме ТОРГ-12, утвержденную постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, с отметкой грузополучателя о приемке товара.
5.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами приемо-сдаточных документов Сторонами в соответствии с п. 5.6. Договора. Дата поставки Товара определяется датой подписания приемо-сдаточных документов Сторонами .
5.8. Вскрытие упаковки и приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
В случае обнаружения недостачи, некомплектности или нарушения качества Товара при его приеме представитель Заказчика, осуществляющий приемку Товара и представитель Поставщика составляют соответствующий рекламационный акт. Поставщик своими силами и за свой счет поставляет недостающий Товар, устраняет иные выявленные и зафиксированные при приемке недостатки.
Претензии в отношении количества (несоответствия количеству, указанному на упаковке, т.е. внутритарных недостач) и качества (при обнаружении повреждений, поломок и иного рода отклонений от обусловленного в договоре качества Товара), несоответствия наименованию, указанному в спецификации, выявленные после получения Товара, предъявляются Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней с момента его приемки. В претензии отражается содержание и основание ее предъявления, количество и вид Товара, в отношении которого она предъявляется.
5.9. При заключении или исполнении настоящего Договора по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или настоящем Договоре.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если невыполнение является результатом непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, цунами, извержение вулкана, схождение селевых потоков или лавин, военные действия, изменение социально-политической ситуации в стране, повлекшее за собой невозможность выполнения Сторонами или одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы означают обстоятельства вышеперечисленного характера, происшедшие после подписания Сторонами настоящего Договора, при условии, что Стороны не имели возможности эти события предвидеть и предотвратить (статья 401 ГК РФ). В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за собой необратимых последствий для выполнения Сторонами условий настоящего Договора, то сроки выполнения работ должны быть продлены на число дней действия этих обстоятельств и их последствий.
6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств. Такое уведомление должно содержать информацию о происхождении, характере Обстоятельств непреодолимой силы и возможности их последствий для выполнения условий настоящего Договора.
6.3. В случае, если Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнять своих обязательств по настоящему Договору, не уведомила другую Сторону об этом, или уведомила позднее, чем через 10 рабочих дней, сроки исполнения этой Стороной своих договорных обязательств не продлеваются.
6.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы влекут за собой последствия, при которых дальнейшее выполнение Сторонами условий настоящего Договора становится нецелесообразным или невозможным, Сторонами создается комиссия, определяющая дальнейшую целесообразность выполнения условий настоящего Договора. В случае вынесения комиссией решения о нецелесообразности или невозможности дальнейшего выполнения Сторонами условий настоящего Договора, Стороны производят взаиморасчет, а настоящий Договор подлежит расторжению.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением о закупке, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает
3 млн. рублей.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.10. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
- из денежных средств, перечисленных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;
- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;
- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.14. В случаях, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, настоящий Договор может быть расторгнут досрочно.
7.15. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях предусмотренных статьей 523 ГК РФ.
7.16. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с момента вручения Поставщику письменного Уведомления о расторжении настоящего Договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все возникшие при исполнении настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами в ходе переговоров.
8.2. Сторона, чьи интересы нарушены, в течение 5 календарных дней, направляет другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена контрагентом в течение 10 календарных дней с даты ее получения.
8.3. При не достижении согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Сторонами в Арбитражном суде Свердловской области согласно договорной подсудности.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений п. 1 настоящего раздела: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке направив письменное уведомление о расторжении.
10. Заключительные положения
10.1. Договор заключен в форме электронного документа и подписан представителями Сторон электронно-цифровым способом. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 09 апреля 2025 года, а по неисполненным обязательствам до полного исполнения их Сторонами.
10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
10.3. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении или исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе:

предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

цену договора:
•  путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;
•  в случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта;
•  в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или прекратить своей действие в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с Гражданским законодательством РФ и Договором. При принятии решения о расторжении договора любым из предусмотренных способов, сторона обязана соблюсти порядок досудебного урегулирования спора, а именно, направить письмо о расторжении не менее чем за 30 дней до даты обращения в суд.

10.4.1. Под существенным нарушением условий Договора, дающим право Заказчику отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, Стороны понимаю следующее:

- просрочка поставки товара более чем на 7 рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 5 рабочих дней;

- неоднократная просрочка поставки товара или устранения нарушений Договора;

- неоднократная поставка товара с нарушением Договора не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

10.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

10.6. Договором могут быть предусмотрены этапы его исполнения. Отсутствие в Договоре указания на этапы исполнения означает, что Договор исполняется в один этап. При этом исполнение этапа Договора завершается после исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего товара по Договору и полной оплаты Заказчиком поставленного товара.

10.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения спора. Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по истечении 30 дней с момента направления такой претензии другой Стороне. Все споры из Договора разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

10.9. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

10.10. В случае изменения банковских реквизитов, а также иных справочно-информационных данных какой-либо из Сторон, Сторона, чьи данные подверглись изменению, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения таких данных.

10.11. Юридически значимые сообщения в ходе исполнения Договора Заказчик вправе направлять на следующий адрес электронной почты Поставщика:

ФИО представителя: ________________, электронная почта: ______________________

Юридически значимые сообщения по Договору от Поставщика Заказчику и от Заказчика Поставщику направляются только с использованием следующего адреса электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Юридически значимые сообщения Сторон направляются в виде цветной скан-копии официального письма, подписанного руководителем организации (согласно ЕГРЮЛ, уполномоченного действовать без доверенности) либо иного лица, уполномоченного в установленном законом порядке.

Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если Стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине, зависящей от воли данной Стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной Стороной.

Кроме электронной почты Стороны вправе использовать простой письменный способ уведомления. Письма доставляются нарочным или заказным письмом с уведомление о вручении.

10.12. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

10.13. Приложения к Договору:

- Приложение № 1: Спецификация к Договору;

12. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от__________ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара составляет______(руб.__коп.)_______________________

Заказчик Поставщик

Документация_к_извещению ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГАСУСО СО «Талицкий пансионат»

_____________ Зуйков А.Н.

«24» февраля 2025 г.

Документация

о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку чистящих и моющих средств

для нужд ГАСУСО СО «Талицкий пансионат»

г. Талица

2025 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку чистящих и моющих средств

для нужд ГАСУСО СО «Талицкий пансионат»

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку чистящих и моющих средств

для нужд ГАСУСО СО «Талицкий пансионат»

Техническое задание

на поставку чистящих и моющих средств

для нужд ГАСУСО СО «Талицкий пансионат»

- Посмотреть таблицу с данными

* При составлении заявки необходимо указать значения всех характеристик (показателей) указанных в разделе Техническое задание в том числе номера ГОСТ, ТУ, СТО.

Адрес поставки товара: Свердловская область г. Талица ул. Красноармейская, 31

Срок поставки: до 30 июня 2025 г.

Порядок поставки: в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени, по предварительному согласованию с Заказчиком дня поставки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства

на поставку чистящих и моющих средств

для нужд ГАСУСО СО «Талицкий пансионат»

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

ВНИМАНИЕ!

Форма должна быть оформлена на официальном бланке участника закупки (при наличии)

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ____________,

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку чистящих и моющих средств в полном соответствии с условиями проекта Договора, указанном в Вашем в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от «____»___________20___ г. №_____________ (указаны на официальном сайте ЕИС).

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб.:

В цену включаются общая стоимость, оказываемых услуг, оплачиваемых Заказчиком за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг, оказание сопутствующих выполнению услуг, налоги и иные обязательные платежи.

Таблица 1.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Заявляем о верности представленных сведений, обязуемся осуществить ____________________________________________________________________________________.

(наименование товаров, работ, услуг)

2. Обязуемся подписать Договор в течение срока, установленного в запросе котировок в электронной форме в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной форме.

3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

______ (указывается наименование участника размещения заказа)_______ даёт свое согласие на обработку и публикацию Заказчиком персональных данных в соответствии с требованиями Закона «О персональных данных № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

4. Декларируем свое соответствие п. 17 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника закупки указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

4. Настоящая котировочная заявка составлена на ___листах, имеет ___Приложения.

5. Перечень приложений:

_____________________ ________________ И.О. Фамилия

(должность уполномоченного лица) Подписывается ЭЦП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства

на поставку чистящих и моющих средств

для нужд ГАСУСО СО «Талицкий пансионат»

см. проект договора на поставку чистящих и моющих средств