Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №289275210

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Россолимо, дом 11, корпус А, склад.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.01.2025 по 21.01.2025Место предоставления документации:119021, г. Москва, ул. Россолимо, дом 11, корпус А, склад.Порядок предоставления документации:В соответствии с извещениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора

Договор № 8/223-ЕПР-25

г. Москва «___» ________ 2025 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. Краснова» (сокращенное наименование – ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице советника директора Советовой Евгении Ивановны, действующего на основании Доверенности № 74 от 06.04.2024 г., и _, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые вместе «Стороны», а в отдельности именуемая каждая «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с п. 30 Раздела 2 Главы IV «Положения о закупке товаров, работ, услуг», утвержденного 15.04.2022 заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации (с изменениями от 06.12.2024), заключили настоящий Договор (далее- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку чистящих и моющих средств (далее - Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара, его количество и цена определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

2.1. Цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста тридцать одна тысяча триста девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 (пятьдесят пять тысяч двести тридцать один) рубль 67 копеек.

В цену Договора входят все расходы Поставщика, необходимые для выполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость Товара, упаковка, маркировка, страхование, расходы на таможенное оформление, транспортные расходы по доставке Товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ.

Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

Поставщик несет ответственность за правильность расчета НДС (при наличии).

2.1.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

2.1.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.2. Заказчик оплачивает поставленный Товар в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной/универсального передаточного документа, и после получения от Поставщика счета и счета-фактуры.

Оплата поставленного Товара осуществляется по безналичному расчету платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

При этом поставленный Товар до исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара не находится в залоге у Поставщика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КачествУ и УпаковкЕ ТОВАРА

3.1. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и иных документов, являющихся обязательными в отношении данного Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям Спецификации (приложение № 1 к Договору).

3.2. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность качества и безопасность Товара при его транспортировке и хранении.

4. Порядок поставки и приема-передачи ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Россолимо, дом 11, корпус А, склад.

4.2. Срок поставки Товара: 2 (двумя) партиями по заявкам Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи такой заявки, общий срок поставки со дня заключения договора по 30.11.2025 г.

4.3. Дата и время поставки Товара согласовывается в рабочее время, с 9:00 до 18:00 часов, не позднее, чем за два рабочих дня до планируемой даты поставки, с Ответственным должностным лицом Заказчика – Шутова Татьяна Николаевна, телефон: +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 50 16, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.3.1. Перед осуществлением поставки Поставщик обязан прислать на электронную почту Ответственного должностного лица Заказчика проект товарной накладной/универсального передаточного документа. Неисполнение данного условия означает, что Поставщик берет на себя все риски, связанные с отказом Заказчика от приемки Товара и его возвратом по основанию, предусмотренному в пункте 4.13. Договора.

4.3.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Товар (при необходимости);

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при наличии);

в) товарную накладную/универсальный передаточный документ, оформленных в установленном порядке;

г) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями).

4.4. Поставщик должен обеспечить разгрузку поставляемого Товара путем предоставления соответствующего персонала в количестве необходимом и достаточном.

4.5. Поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

4.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

При исполнении Договора по соглашению Сторон допускается замена наименования страны происхождения Товара.

4.7. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в день поставки Ответственным должностным лицом Заказчика или специально созданной приемочной комиссией Заказчика. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя для проведения приемки Товара, в том числе, если Товар доставляется транспортной компанией (третьим лицом).

Для подтверждения своих полномочий представитель Поставщика обязан передать Ответственному должностному лицу Заказчику заверенную копию доверенности либо в случае, если полномочия представителя Поставщика определены учредительным документом, он должен предоставить его заверенную копию, и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность и указанного в доверенности. Водительское удостоверение, согласно действующему законодательству Российской Федерации, таким документом не является. При непредоставлении указанных документов, а также в случае выявления расхождений в указанных в доверенности данных и данных предъявленного документа, отсутствия надлежащих полномочий или истечения срока действия доверенности, представитель Поставщика к приемке Товара не допускается. В таком случае Заказчик производит приемку Товара в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 4.8. Договора, а Поставщик признает одностороннюю приемку Товара и лишается права в дальнейшем оспаривать результаты такой приемки.

4.8. Приемка Товара проводится Заказчиком в следующем порядке:

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной/универсальном передаточном документе, заявке Заказчика на предмет полноты исполнения заявки;

- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих безопасность поставленного Товара, а также иных обязательных товаросопроводительных документов;

- проверка соответствия количества, ассортимента, комплектности Товара, указанного в товарной накладной/универсальном передаточном документе и фактически доставленного Заказчику;

- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки (в случае необходимости его соблюдения), качества Товара и иных требований к Товару, предусмотренных Договором.

4.9. По факту поставки Поставщик предоставляет Заказчику оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: счет в 1 (одном) экземпляре; счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре; товарную накладную/универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах; заверенные копии регистрационного удостоверения на лекарственный препарат, выданный уполномоченным на это государственными органами; заверенные копии сертификатов соответствии/деклараций о соответствии в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия; документ(ы), удостоверяющий(ие) качество и безопасность Товара.

4.10. При поставке Товара, соответствующего условиям Договора, Ответственное должностное лицо Заказчика ставит в товарной накладной/универсальном передаточном документе отметку о приемке Товара.

Датой поставки Товара является дата фактической приемки Товара Заказчиком, что подтверждается датой, указанной Заказчиком в товарной накладной/универсальном передаточном документе.

4.11. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Договора по количеству, ассортименту, комплектности, характеристикам, качеству, упаковке, маркировке и иным требованиям Договора, а также в случае поставки Товара без документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого Товара, и иных сопроводительных документов, Ответственное должностное лицо Заказчика или специально созданная приемочная комиссия Заказчика при участии уполномоченного представителя Поставщика составляют двусторонний акт с указанием выявленных нарушений. В случае отказа представителя Поставщика подписать данный акт, об этом делается отметка в самом акте, что не делает акт недействительным. На товарной накладной/универсальном передаточном документе Ответственным должностным лицом Заказчика ставится отметка о поставке Товара с недостатками, об отказе в приемке Товара и о возврате его лицу, осуществившего поставку.

4.12. В случае необеспечения Поставщиком участия своего представителя в приемке Товара или отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности, Ответственное должностное лицо Заказчика или специально созданная приемочная комиссия Заказчика составляют односторонний акт с указанием выявленных нарушений. Данный акт является документом, подтверждающим поставку Товара с нарушениями условий Договора, признается Поставщиком и не оспаривается им в дальнейшем.

Односторонний акт передается Поставщику через лицо, сопровождающее Товар, или направляется в сканированном виде по электронной почте, указанной в Договоре, что является надлежащим уведомлением Поставщика о выявленных нарушениях условий поставки.

4.13. Товарная накладная/универсальный передаточный документ заполняется Поставщиком строго в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору). Заказчик оставляет за собой право в случае, если товарная накладная/универсальный передаточный документ не соответствует требованиям Договора, а также содержит ошибочные данные, отказаться от приемки Товара и вернуть Поставщику всю партию Товара. Обязанность Поставщика по поставке Товара или его партии считается неисполненной. При этом все расходы, связанные с перевозкой (в том числе возвратом) и хранением Товара до момента предоставления товарной накладной/универсальном передаточном документе, оформленной надлежащим образом, несет Поставщик.

4.14. Заказчик имеет право, по своему усмотрению, осуществить выборочную приемку Товара либо отказаться от приемки всего поставленного Товара по соответствующей товарной накладной/универсальном передаточном документе и возвратить его Поставщику. При этом все расходы, связанные с перевозкой (в том числе возвратом) и хранением Товара до момента его вывоза, несет Поставщик.

4.15. По факту приемки (отказа от приемки) Товара Заказчик делает соответствующую отметку на товарной накладной/универсальном передаточном документе.

4.16. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика со дня подписания им товарной накладной/универсального передаточного документа.

4.17. Все расходы по транспортировке Товара со склада Поставщика до места назначения, а также расходы по погрузке и разгрузке Товара несет Поставщик.

4.18. В отношении скрытых недостатков Товара, которые не могут быть обнаружены Заказчиком при приемке Товара в обычных условиях, Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии в отношении ненадлежащего качества поставленного Товара в течение всего срока годности Товара.

4.19. В приемочную комиссию Заказчик имеет право включать лиц, не являющихся его работниками.

5. права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

5.1.2. Обеспечить соответствие результатов поставки Товара, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям, санитарным нормам и правилам и т.п.), сертификации/ декларации, лицензированию, в случаях, если установлено действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и Договором.

5.1.3. Принять от Заказчика Товар, от приемки которого Заказчик обоснованно отказался (не прошедшего приемку), и вывезти его за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.

5.1.4. В случае возврата, полностью или частично, Товара, по основаниям, указанным в пункте 4.11. Договора, Поставщик обязан предоставить полное количество не принятого Заказчиком Товара, соответствующего требованиям Договора, не позднее следующего рабочего дня.

5.1.5. В случае принятия Заказчиком Товара, в которой его количество меньше указанного в заявке Заказчика, Поставщик обязан допоставить недостающее количество Товара не позднее следующего рабочего дня.

5.1.6. В случае выявления в процессе использования Товара его недостатков, которые не было возможности обнаружить при приемке Товара, за свой счет заменить весь некачественный Товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.

5.1.7. Обеспечивать за свой счет транспортировку, погрузку-разгрузку и совершать иные действия, необходимые для доставки на склад Заказчика Товара.

5.1.8. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Поставщиком обязательств по Договору по форме, в объеме и в сроки, указанные в соответствующем требовании.

5.1.9. Обеспечить представителю Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по Договору.

5.1.10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

5.1.11. Устранить за свой счет допущенные недостатки, выявленные при поставке Товара и выявленные в процессе использования Товара. В случае, если указанные недостатки причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.12. Обеспечить гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Договора.

5.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с разделом 2 Договора.

5.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения им обязательств по Договору.

5.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

5.2.4. Осуществлять иные права, предоставленные Поставщику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить поставленный Товар в сроки и в порядке, установленные Договором.

5.3.2. В срок и в порядке, установленном Договором, осуществить надлежащим образом приемку поставленного Товара.

5.3.3. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

5.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.3.5. При возникновении оснований для взыскания неустойки (штрафа, пени) с Поставщика направить Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

5.4.4. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов или экспертные организации.

5.4.5. Осуществлять контроль за ходом исполнения Поставщиком обязательств по Договору, за качеством поставляемого Товара, за соблюдением сроков поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.4.6. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.

5.4.7. Отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

5.4.8. Отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением требований, указанных в пункте 3.2. Договора. Товара при этом считается не поставленным Заказчику.

5.4.9. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

5.4.10. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. Поставщик принимает на себя полную имущественную ответственность, в том числе связанную с причинением вреда третьим лицам вследствие поставки некачественного, загрязненного или зараженного Товара, а также имуществу Заказчика или третьих лиц вследствие нарушения работниками Поставщика или привлеченным им третьих лиц на территории Заказчика правил дорожного движения, правил (требования) техники безопасности (в том числе пожарной безопасности).

6.5. В случае причинения вреда имуществу Заказчика вследствие причин, указанных в пункте 6.8. Договора, а также иных виновных действий Поставщика, и неисполнения Поставщиком в добровольном порядке обязанности по возмещению вреда в полном объеме либо устранению его за свой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, Заказчик имеет право требовать уплаты штрафных санкций в размере 1 (Одного) процента от суммы нанесенного ущерба за каждый день просрочки.

6.6. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

6.7. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Стороны несут ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в предоставленных друг другу документах.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке.

7.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в соответствии с Договором, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.3. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не находится под арестом и не является предметом иных законных посягательств третьих лиц.

7.4. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям технических регламентов, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и иных документов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

7.4.1. Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара.

7.5. Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки составляет 12 месяцев.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке.

8.2. Расторжение Договора производится в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения.

8.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

8.5.2. В случае осуществления Поставщиком поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный Договором.

8.5.3. В случае просрочки поставки Товара более чем на 5 (пять) календарных дней.

8.5.4. В случае неоднократного (2-х и более раз) нарушения сроков поставки Товара.

8.5.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.6. В случае, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют требованиям к Поставщику и (или) товару или представлена недостоверная информация о соответствии таким требованиям.

9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах, с подтверждением из уполномоченных органов. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара.

10.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

10.3. Приемка результатов исполнения Договора осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком). В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Договора приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

10.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этих Товаров условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих Товаров и устранено Поставщиком.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, Стороны регулируют, во-первых, направлением письменной претензии и получением ответа; во-вторых, путем переговоров; в-третьих, если предыдущее не привело к разрешению споров и разногласий, – в Арбитражном суде города Москвы, а в случае, если Поставщик является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, – в Хамовническом районном суде г. Москвы.

11.2. Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии.

11.3. Вне зависимости от существования спора, каждая Сторона должна прилагать усилия к продолжению выполнения своих обязательств по Договору.

12. Прочие положения

12.1. Договор вступает в силу со дня заключения и действует до 31.12.2025 г. Истечение срока действия Договора не прекращает обязательства сторон и в части неисполненных обязательств Договор действуют до полного их исполнения.

12.2. Любые изменения, дополнения и уточнения условий Договора (в том числе приложений Договора) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

12.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

12.4. Любые уведомления, требования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме.

12.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором, любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

12.6. Сообщения считаются полученными Стороной-получателем:

- при передаче сообщений под подпись уполномоченному представителю Стороны-получателя – в день вручения корреспонденции уполномоченному представителю Стороны-получателя, проставленной на копии полученной корреспонденции.

- при обмене электронными сообщениями – в день отправки данного сообщения, а в случае, если днем отправки является нерабочий день, сообщения считаются полученными в первый, следующий за ним рабочий день. В случае направления электронного сообщения Сторона-отправитель в течение 3 (трех) рабочих дней должна направить оригинал сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. До обмена оригиналами, сообщения, направленные по электронной почте, имеют силу оригиналов.

- при направлении сообщения по почте – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты (отчетом об отслеживании корреспонденции).

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

12.7. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных договорных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

12.8. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 - Спецификация.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 8/223-ЕПР-25

от «___» ________ 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста тридцать одна тысяча триста девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 (пятьдесят пять тысяч двести тридцать один) рубль 67 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. Краснова»

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ),

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора

на поставку чистящих и моющих средств

(позиция №18 плана закупок)

г. Москва, 2025

Закупка на поставку чистящих и моющих средств проводится в соответствии с Положением о закупке федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. Краснова», утвержденного 15.04.2022 заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации (с изменениями от 06.12.2024 г.) (далее - Положение), Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок.

Настоящее извещение информируют о заключении договора с единственным поставщиком и не предназначено для приглашения исполнителей подавать заявки на участие в закупке, участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Настоящее извещение о закупке у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447–449 Гражданского кодекса и не влечет для заказчика соответствующих гражданско-правовых последствий.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к извещению и документации:

– Проект договора (прикреплено в виде отдельного электронного документа).