Тендеры и электронные аукционы России | Центральный ФО | Белгородская область | Карточка тендера 285777193

Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №285777193

Описание тендера: Поставка чистящих и моющих средств (с результатом)
Сумма контракта: 68 545,50 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 04.12.2024
Окончание: 06.12.2024 13:10:00
Тендер №: 285777193
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Бытовая химия
ОКПД2:
  • (204144190) Средства чистящие прочие
Регион: Центральный ФО / Белгородская область
Регион поставки: Центральный ФО / Белгородская область
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка чистящих и моющих средств
Цена контракта: 68 545,50 RUB

№ Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Ср-во д/канализ. "Экспресс" 1 л 1771 88.55 20 ШТ
2 Ср-во универс. "Санфор 10 в 1 750 мл 34398 182 189 ШТ
3 Мыло жидкое 5 л канистра 25440 254.4 100 ШТ
4 Освежитель воздуха 300 мл 4760 68 70 ШТ
5 Губки уп/5шт 100х65х40мм с абразивом 1080 36 30 УПАК
6 Уб. салф. вискоза "Горница" "Стандарт" универс. 38х30см уп/3шт 1096.5 36.55 30 УПАК
Получить демо-доступ
Скачать документацию
Смотреть все тендеры на бытовая химия в Белгородской области
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Договор шаблон 44-ФЗ (1).docx 41 КБ 04.12.24 13:13 Действующая
Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx 12 КБ 06.12.24 14:18 Действующая
Скачать все файлы

Оглавление

Договор_шаблон_44-ФЗ_(1)

Д О Г О В О Р№_____/Д

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Немцевой Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________________________,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    • Настоящий договор заключается на поставку_____________________________(далее – продукция / товар).

    • Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара, в количестве, ассортименте и по цене за единицу товара и стоимости, указанным в спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
    • Сроки поставки товара определяются настоящим договором.
  • ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  • Цена договора составляет__________(______________) рублей____ коп.,включая НДС (если он предусмотрен).
  • Цена настоящего договора включает в себя стоимость товара, а также иные расходы Поставщика, которые он будет обязан оплачивать в соответствии с выполнением условий настоящего договора, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
  • Товар оплачивается за счет средств бюджетного учреждения (средств )по ценам в соответствии с предложением Поставщика.
  • Оплата по настоящему договору производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления в бухгалтерию Заказчика товарной накладной, подписанной Поставщиком и Заказчиком, и счета-фактуры.
  • Датой оплаты считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчетного счета Заказчика для зачисления Поставщику.
  • ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    • 3.1. Поставщик обязан:

      • передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора. Количество, комплектность, ассортимент и качественные характеристики поставляемого товара должны соответствоватьусловиям, указанным в спецификации (Приложение № 1);
      • известить Заказчика о точном времени и дате поставки посредством телефонограммы или по факсимильной связи;
      • доставлять товар своими силами и за свой счет, в сроки, указанные в настоящем договоре, а также производить все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств;
      • представлять по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении;
      • сообщать Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования товара и возможных для самого Поставщика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований;
      • передавать Заказчику оригиналы счетов-фактур, накладные подписанные Поставщиком;
      • предоставлять Заказчику сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
      • устранить недостатки товара и некомплектность товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет Поставщик;
      • заменить некачественный товар, выявленный Заказчиком при его приемке, на товар, соответствующий условиям настоящего договора, в установленные Заказчиком сроки, и нести все расходы по его замене, либо вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Поставщиком и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
    • Заказчик обязан:
    • проводить проверку товара на предмет соответствия его количественных, качественных и других характеристик условиям настоящего договора, а также на соответствие поставляемого товара Спецификации (Приложение №1) к настоящему договору и товарной накладной;
    • проверять наличие сопроводительных документов, представленных Поставщиком, подтверждающих качество поставляемого товара;
    • при отсутствии нарушений требований настоящего договора принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего договора и подписать товарную накладную. Передать один экземпляр подписанной товарной накладной Поставщику.
    • в случае поставки некачественного товара или не соответствующего требованиям настоящего договора по количеству, качеству и наименованию (ассортименту), отказаться от приемки товара, с составлением двустороннего Акта, в котором отражается перечень недостатков товара и сроки для их устранения или замены товара за счет Поставщика;
    • обеспечить строгое соблюдение правил приема и хранения товара в соответствии с действующими нормами и правилами;
    • оплатить товар в порядке, размере и сроки, установленные настоящим договором.
  • ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
  • Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и качестве, соответствующих спецификации (Приложение № 1) к настоящему договору.
  • Поставка товара осуществляется Поставщиком полностью в течение ___ календарных дней с даты заключения договора, если иные сроки не предусмотрены графиком поставки.
  • Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, согласовать с Заказчиком.
  • Приемка товара Заказчиком осуществляется в день его доставки в интервале времени с 08час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. (время московское). День доставки должен быть рабочим днем.
  • В случае доставки товара с отклонением от времени, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки товара. При этом дополнительные затраты Поставщика, вызванные повторной доставкой товара, возмещению Заказчиком не подлежат.
  • Заказчик дает согласие на досрочную поставку товара. При этом Поставщик обязан не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемой поставки товара уведомить об этом Заказчика.
  • Товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида товара, а также должна быть освобождена от обязательств третьих лиц и сопровождаться следующими сопроводительными документами: товарными накладными, товарно-транспортными накладными и актами приема-передачи.
  • При передаче товара Заказчику передаются одновременно заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих качество товара, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, а также паспорт или инструкция по применению товара.
  • Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество поставляемого товара. Риски порчи товара при транспортировке несет Поставщик.
  • Приемка отечественной продукции по количеству и качеству производится в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
  • Приемка импортной продукции производится в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Инструкцией Госарбитража СССР от 15.10.1990 г. «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов».
  • Приемка поставленного товара осуществляется путем подписания товарной накладной уполномоченными представителями и скрепления печатями Сторон.
  • В случае поставки некачественного товара или товара, не соответствующего условиям настоящего договора, поставленного с нарушениями, которые не могут быть устранены, Заказчик отказывается от его приемки, составляет Акт в присутствии всех членов приемочной комиссии и Поставщика с указанием в нем причины отказа.
  • Датой поставки товара является дата подписания Сторонами товарной накладной без замечаний со стороны Заказчика.
  • Право собственности на поставленный товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной, а в случае устранения недостатков товара – с момента подписания Акта устранения недостатков и товарной накладной.
  • ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
  • Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, и подтверждаться документами, определяющими качество продукции, либо их копиями, заверенными нотариусом, либо сертифицирующим органом, либо держателем оригинала сертификата или иными способами прямо указанными в законе, нормативно-правовом акте.
  • Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего договора, является новым, ранее не находился в использовании и не подвергался ремонту (модернизации или восстановлению), в момент его передачи Заказчику не имеет недостатков, снижающих стоимость товара или его пригодность. Функциональные характеристики товара должны обеспечить его использование в соответствии с предназначением.
  • Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, в течение которого товар будет сохранять свою пригодность.
  • Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение гарантийного срока, указанного изготовителем.
  • Упаковка, вкоторой поставляется товар, должна обеспечивать защиту от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять от механических воздействий, а также обеспечивать сохранность товара и неизменность его качества в течение всего времени транспортировки и хранения. Риски порчи товара при транспортировке несет Поставщик.
  • Маркировка товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской и должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок гарантии качества. Маркировка индивидуальной упаковки товара и инструкции по применению должны быть на русском языке.
  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  • За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
  • В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,05 % от общей стоимости неисполненных в установленный срок обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
  • В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по договору только после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки, предусмотренных настоящим договором или произвести оплату путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).
  • Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  • Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
  • Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.
  • ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
  • Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
  • При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
  • Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.
  • Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
  • РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
  • В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны принимают меры для их урегулирования путем переговоров.
  • Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к настоящему договору, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
  • Для разрешения неурегулированных споров, связанных с нарушением Сторонами обязательств, до передачи спора на разрешение арбитражного суда, Стороны применяют досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
  • Не позднее 30 дней с момента, когда стало Стороне известно о наличии оснований для предъявления требований об уплате неустойки, другой Стороне направляется претензия заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для ответа на претензию не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание претензионных требований.
  • В претензии должны быть изложены требования с указанием долга и его полный и обоснованный расчет.
  • В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
  • Датой направления ответа на претензию считается дата, указанная в почтовой квитанции, либо дата ответа на претензию, направленного по электронной почте или с использованием факсимильной связи.
  • В случае не достижения взаимного согласия Сторон при разрешении споров путем переговоров или с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров, споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.
  • Настоящий договор может быть расторгнут по решению суда, по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от его исполнения.
  • Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

    • – задержка Поставщиком поставки товара более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней по причинам, независящим от Заказчика;

    – неисполнение Поставщиком требования Заказчика устранить недостатки поставленного товара в срок;

    – установление факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом, открытии в отношении него конкурсного производства;

    – установление факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    – наличие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    – иное существенное нарушение условий договора Поставщиком.

    • Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения договора.
  • ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «» 2024 г.
  • Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, в виде дополнительного соглашения, которое после его заключения становится неотъемлемой частью настоящего договора.
  • Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласияЗаказчика.
  • Поставщик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
  • Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считаться принятым с момента получения отправителем письменного подтверждения о его вручении.
  • Истечение срока договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, включая урегулирование финансовых расчетов между Сторонами, а также от ответственности за его нарушение.
  • Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
  • Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
  • Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
  • Перечень Приложений:

    • Приложение №1 – Спецификация к договору поставки товара на 1 (одном)листе.

  • ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
    • - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 1

    к договору№ /Д

    от «» 2024 г.

    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

    к договору поставки товара

    - Посмотреть таблицу с данными
    Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный) - Скачать файл (требуется авторизация)

    ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    Дата публикации: 06.12.2024

    Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    Наименование закупки: Поставка чистящих и моющих средств

    Наименование предмета договора: Поставка чистящих и моющих средств

    Сведения о соответствии заявок требованиям:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #297354312
    244 752
    28 дней
    24.04.2025
    05.06.2025
    Электронный аукцион
    #297354317
    314 396
    28 дней
    24.04.2025
    05.06.2025
    Электронный аукцион
    #297711697
    592 356
    4 дня
    29.04.2025
    12.05.2025
    Малая закупка
    #297980227
    11 562
    4 дня
    05.05.2025
    12.05.2025
    Малая закупка
    #298142910
    382 585
    6 дней
    06.05.2025
    13.05.2025

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос котировок
    #285777190
    157 467
    срок истек
    -
    11.12.2024
    Анализ цен
    #285777061
    срок истек
    -
    07.12.2024
    93 607
    срок истек
    -
    31.12.2024
    Анализ цен
    #285777001
    срок истек
    -
    09.12.2024
    Малая закупка
    #285776959
    46 894
    срок истек
    -
    04.12.2024

    Тендеры из региона Белгородская область

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Малая закупка
    #285776537
    98 000
    срок истек
    04.12.2024
    06.12.2024
    Запрос предложений
    #285775427
    срок истек
    -
    06.12.2024
    Малая закупка
    #285774422
    39 672
    срок истек
    04.12.2024
    06.12.2024
    Малая закупка
    #285774386
    132 360
    срок истек
    04.12.2024
    06.12.2024
    Малая закупка
    #285774380
    72 000
    срок истек
    04.12.2024
    06.12.2024
    Показать больше информации о тендере


    BiCoTender - поисковая система тендеров bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ Москва ул.Марксистская, д.34
    Телефон: (495) 660-06-03