Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №289967701

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Больничная, д.45
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 03.02.2025 по 10.02.2025Место предоставления документации:675004, Амурская обл, г Благовещенск, ул Больничная, дом 45Порядок предоставления документации:В соответствии с положением о закупкахОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_2025_(1) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме

(Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Обоснование НМЦД

Приложение № 3 Проект договора

Приложение № 4 Рекомендуемые образцы форм и документов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

- Если в описании объекта закупки используются показатели (значения) товара, которые не могут изменяться, то показатели (значения) буквально воспроизводятся.

- Если в описании объекта закупки используется максимальное значение показателя, которое сопровождается словами «не менее», то указывается конкретное значение такого показателя (без слов «не менее»).

Качество товара должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными Актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь предусмотренные действующим законодательством маркировки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара, дату выпуска и срок годности товара.

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем товара.

Приложение № 2 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Расчет начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товара, услуги (далее - НМЦД)

При определении НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

В цену включены все расходы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок и проектом договора.

Начальная (максимальная) цена договора определена как среднее арифметическое всех коммерческих предложений и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 76 коп.

Приложение №3 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____

на поставку товара

г. Благовещенск «_____» __________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Детская городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Молчановой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое (ый,ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего(ей) на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в отдельности «Сторона», на основании Протокола рассмотрения заявок №________ от «__» ______ 2025 года, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных Договором чистящие и моющие средства (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
1.2. Наименование, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора. Условия и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет ________ (__________) рублей ___ копеек.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе транспортные расходы по доставке товаров Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы на складе Заказчика, таможенные, страховые (если таковые имеются) расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения Договора.
2.3. Оплата поставленного Поставщиком товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 рабочих (семи) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке товара, при предоставлении Поставщиком счета/счета-фактуры, товарной накладной/универсального передаточного документа.
2.4. Цена Договора не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
2.5. Источник финансирования: средства ФОМС, бюджетные средства.
2.6. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Качество и упаковка товара
3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
3.6. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем товара.
4. Порядок и срок поставки, приемка товара
4.1. Срок поставки: с момента заключения договора до 31.12.2025 г. (по заявке Заказчика).
Объем и ассортимент каждой партии товара определяется Заказчиком в заявке.
Заказчик по телефону (факсу) сообщает Поставщику количество и ассортимент товара, который должен быть поставлен. Поставщик обязан осуществить поставку товара в течение 5 (пяти) дней со дня принятия вышеуказанной заявки. Поставщик обязан обеспечить принятие заявки Заказчика, её регистрацию с указанием времени, количества и ассортимента товара, ответственного лица. Заказчик имеет право не принимать товар у Поставщика, в случае если товар поставлен в большем объеме, в ином ассортименте, чем предусмотрено заявкой Заказчика.
Поставщик за свой счет осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации, на склад Заказчика, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Больничная, 45, склад 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 часов. (тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)
4.2. Одновременно с товаром (партией товара) Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, акта о приемке товара (по форме Приложения № 2 к Договору) в 2-х экземплярах, счета/счета-фактуры/ УПД в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер Договора, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные Договором.
4.3. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение двух рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных Договором, в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.
4.4. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре. По итогам приемки по количеству Сторонами подписывается товарная накладная.
4.5. По итогам приемки товара (партии товара) представленный Поставщиком акт о приемке товара подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в тот же день утверждается Заказчиком) и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется Поставщику либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки товара с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям Договора.
4.6. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки товара, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.
4.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.
4.8. Основанием для оплаты за поставленный товар является подписанный Заказчиком акт
о приемке, товарная накладная/упд.
4.9. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору.
5.1.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.
5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.4.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.
5.4.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа).
5.4.6. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
5.4.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.
5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % от цены Договора за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.
6.6. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в семидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Амурской области.
9. Прочие условия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.3. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положением, с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.
9.4. При исполнении договора, заключенного по итогам проведения конкурентных закупок, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), допускается:
9.4.1. Уменьшение цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объема Продукции.
9.4.2. Увеличение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемой Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.
9.4.3. Уменьшение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.
9.4.4. Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.
9.5. Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком увеличить (изменить) количество поставляемых товаров на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота) при заключении Договора. При этом цена за единицу поставляемого товара остается неизменной.
9.6. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.7 . Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае существенного нарушения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.8. Существенным нарушением при исполнении договора являются нарушения, предусмотренные статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же:
- отказ поставщика от поставки товара по договору;
- неоднократное (не менее 2-х раз) невыполнение поставщиком требований заказчика об устранении недостатков поставки товара;
- неоднократное (не менее 2-х раз) нарушение поставщиком сроков поставки товара;
- отказ поставщика передать заказчику товар;
- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
- невыполнение поставщиком в разумный срок требований заказчика, предусмотренных условиями договора.
9.9. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.10. В части, неурегулированной Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.
9.11. Договор составлен и заключен в электронной форме. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1
к Договору на поставку товара
№ ______ от «___» _________ 2025 г.
Спецификация - Посмотреть таблицу с данными
Образец (подписывается при приемке товара)
Приложение № 2
к Договору на поставку товара
№ _________ от «___» _________ 2025 г.
АКТ
о приемке товара
г. Благовещенск «_____» __________ 20__ г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Детская городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего (ей) на основании ____, с одной стороны, и __________________, именуемое (ый,ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего(ей) на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в отдельности «Сторона», по результатам приемки товара (партии товара) составили настоящий Акт о нижеследующем:
Поставщик поставил и передал Заказчику товар (партию товара) по Договору на поставку товара №______________ от «___» __________ 20_____ года, а Заказчик принял товар (партию товара) согласно следующей Спецификации: - Посмотреть таблицу с данными
Результаты поставки товара (партии товара) соответствуют требованиям Договора на поставку товара № _________ от «___» __________ 20____ года.
Претензий по количеству, качеству, к упаковке, отгрузке и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, установленным Договором на поставку товара № ___________ от«___» __________ 20_____года, Заказчик не имеет.
Настоящий Акт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. - Посмотреть таблицу с данными
Рекомендуемые образцы форм и документов
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК - Посмотреть таблицу с данными
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________, действующего на основании _______________
сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на ___________________ (наименование закупки), исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.
Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашему предложению о цене договора:
Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью). - Посмотреть таблицу с данными
Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных извещением о проведении запроса котировок и проектом договора. Мы гарантируем качество и безопасность товара, работ и услуг в соответствии с условиями назначения.
Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и Положения;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц - сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика, регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными

___________2025 г.

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________,даю свое согласие _____________________________________________на обработкумоих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантируетобработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

ФИО

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Город ___________ __________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

доверяет_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан «____» _______________года, _________________________________________________________________________________

(кем выдан)

представлять интересы_______________________________________________________________

(полное наименование организации)

на закупочных процедурах, проводимых________________________. В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, давать разъяснения положений представленных заявок.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна по _______ _____________

(прописью)

Подпись доверенного лица ____________________ ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Руководитель организации-доверителя ____________________ ___________________

м.п. (подпись) (Ф.И.О.)