Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №289695249

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 Просмотр сведений о закупке «Поставка чистящих и моющих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47430

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Часть 15 пункт 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка чистящих и моющих средств

Описание объекта закупки: В соответствии с проектом договора

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.24

Дата размещения закупки: 28.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок завершения подачи оферт: 29.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Источник финансирования: средства от иной приносящей доход деятельности

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты: В соответствии с проектом договора

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с проектом договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Петербург-концерт»

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 41, -, -, НАБ РЕКИ ФОНТАНКИ, Д. 41, ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 41, -, -, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, НАБ РЕКИ ФОНТАНКИ, 41, 41

Информация о контактном лице Контактный телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Тарасова

Имя Марина

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

проект_договора

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/___

г. Санкт-Петербург «__» ______ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Петербург-концерт» (СПб ГБУК «Петербург-концерт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», », в лице заместителя генерального директора по развитию и международному сотрудничеству СПб ГБУК «Петербург-концерт» Войновой Елены Драгановны, действующего на основании доверенности № 1/23 от 03.10.2023., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________ действующего на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке чистящих и моющих средств (далее – Товар) на условиях и в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется произвести оплату надлежащим образом поставленного и принятого товара.

1.2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам, ассортименту товара определены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) составляет ____________________ (_____________), в т.ч. НДС/НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает все расходы Поставщика, в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость Товара, транспортные расходы, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этаж, и другие расходы, осуществляемые Поставщиком для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.3. Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД).

2.4. Основанием для оплаты поставленного Поставщиком Товара являются: счет, счет-фактура (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и товарная накладная или УПД.

2.5. Оплата за поставку Товара производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Поставщиком условий Договора.

2.6. Авансирование поставки Товара не предусматривается.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Сроки и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.41, лит. А.

3.2. Поставщик согласовывает дату и время поставки товара с Заказчиком не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки (отгрузки) товара по Договору, путем отправки соответствующей информации о дате и времени поставки товара с адреса электронной почты Поставщика, указанного в Договоре, на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Контактный телефон лица, осуществляющего приемку товара со стороны Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКучина Анна Владимировна, руководитель административно-хозяйственного управления .

3.3. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), а также следующие документы, заполненные надлежащим образом: товарную накладную или УПД на поставленный Товар, оригинал счета на оплату и счет-фактуру (в случае если Поставщик является плательщиком НДС).

3.3. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов, установленных в РФ, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к указанному виду товаров, исходя из цели их использования.

3.4. Срок поставки Товара – в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

3.5. Поставщик несет все риски утраты или повреждения Товара до момента его передачи Заказчику на основании товарной накладной или УПД.

3.6. Датой выполнения обязательств в части поставки Товара является дата подписания товарной накладной или УПД Сторонами.

3.7. Расходы на доставку Товара, а также все виды погрузочно-разгрузочных работ Поставщик осуществляет собственными техническими средствами и за свой счет.

3.8. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

3.9. Тара и упаковка, в которой был поставлен Товар, не возвращается Поставщику.

3.10. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Договора в порядке, указанном в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Договора, Заказчик подписывает документ о приемке, указанный в п.3.3 Договора.

3.11. В случае несоответствия результатов поставки Товара, предоставленных Поставщиком, условиям Договора, Поставщик обязан произвести замену поставленного Товара на товар, соответствующий требованиям Договора. Расходы, связанные с заменой Товара и устранением недостатков Поставщик несет самостоятельно.

3.12. В случае несоответствия результатов поставки Товара, предоставленных Поставщиком, условиям Договора Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке в письменной форме, с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения Поставщиком. Недостатки, указанные уполномоченным должностным лицом Заказчика, подлежат обязательному устранению Поставщиком в срок, установленный в мотивированном отказе.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Отказаться от принятия Товара, не соответствующей требованиям Договора, Спецификации, требовать в разумный срок доукомплектования Товара, либо его замены.

4.1.2. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующей требованиям Договора.

4.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

4.1.4. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Договора, либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Договора в судебном порядке и возмещения причиненных убытков, либо расторгнуть Договор в связи с односторонним отказом от исполнения Договора при существенном нарушении Договора в соответствии условиями Договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар, поставленный в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией.

4.2.2. Оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией.

4.4.2. По требованию Заказчика в установленные им сроки, произвести замену Товара в случае выявления недостатков поставляемого Товара, а также, если в процессе исполнения Договора Товар был поставлен ненадлежащего качества, либо с нарушением требований о количестве, ассортименте и комплектности. Возврат (замена) Товара осуществляется за счёт Поставщика.

4.4.3. Передать Заказчику отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Договора.

4.4.4. Принимать и рассматривать в течение пяти дней письменные претензии Заказчика, вытекающие из настоящего Договора.

4.4.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Договора, своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о таких обстоятельствах.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается Договором в размере 10 процентов цены Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Договоре.

5.7. В случае неуплаты Поставщиком штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору в срок, установленный в претензии Заказчика, Заказчик имеет право удержать сумму пени (неустойки, штрафа) из суммы платежа за поставленный Товар по настоящему Договору

5.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов, в том числе эпидемий, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов по приостановлению, запрещению или ограничению деятельности в результате введения режимов чрезвычайных ситуаций или повышенной готовности и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, обязана в 5-дневный срок письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение Договора.

6.3. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Срок действия Договора,
порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2025 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. Прочие условия

8.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2. В случае изменения наименования, места нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства (для физического лица), почтового адреса, номера телефона/факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, указанных в Договоре, или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны уведомляют об этом друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

Вся корреспонденция, отправленная по месту нахождения (для юридического лица), месту жительства (для физического лица), значащемуся в настоящем Договоре, будет считаться надлежащим образом отправленной, если только одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о его изменении.

Стороны обязаны при оформлении документов, являющихся основанием для оплаты поставленного Товара, руководствоваться требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к оформлению первичных учетных документов, указывая реквизиты, содержащиеся в разделе 9 настоящего Договора.

8.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров.

Срок рассмотрения претензии Заказчика – 7 календарных дней с даты отправления претензии Заказчиком. Претензия может направляться Заказчиком, в том числе, посредством факсимильной связи (подтверждается факсовым отчетом).

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.4. Поставщик в порядке ст. 431.2 ГК РФ гарантирует актуальность, полноту и достоверность предоставленных для заключения и для исполнения настоящего Договора сведений, в том числе о наименовании, реквизитах, регистрационных данных, льготах по уплате налогов и других обязательных платежей. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случае нарушения предоставленных заверений, в том числе в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов).

8.5. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.6. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение №1);

- Техническое задание (Приложение №2).

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1

к Договору №223-24/______

от «__» ___________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется в соответствии с офертой Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/___

от «__» __________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: Поставка чистящих и моющих средств.

1.1. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.

1.2. Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Адрес поставки: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.41, лит. А.

3. Сопроводительные документы:

- заверенные Поставщиком копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии (в случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

- счет, счет-фактура (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), товарная накладная или универсальный передаточный документ.

4. Срок поставки Товара – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора.

5. Порядок приемки:

5.1.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар, согласно настоящему Техническому заданию, Спецификации (Приложение № 1 к Договору), передает Заказчику вместе с Товаром сопроводительные документы, указанные в пункте 3 настоящего Технического задания.

5.1.2. В случае соответствия поставленного Товара условиям Договора Заказчик подписывает и направляет Поставщику документ о приемке Товара, указанный в пункте 6 настоящего Технического задания.

6. Документ о приемке: Товарная накладная или Универсальный передаточный документ.

7. Срок приемки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными