Тендер - поставка чистящих и моющих средств №270821889

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx
• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):672038, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Матвеева, 64, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00- склад Заказчика
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.04.2024 по 24.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Описание_предмета_закупки

Описание предмета закупки

поставка чистящих и моющих средств

Средство для мытья стекол и зеркал в количестве 20 штук.

Средство предназначено для мытья оконного, автомобильного стекол, зеркал, кафеля, внешних панелей электробытовых приборов, не оставляющее разводов.

Бутылка из прозрачного пластика с распылителем.

Объем не менее 500 мл.

Стиральный порошок Сарма-автомат или эквивалент в количестве 36 упаковок.

Для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, смесовых и синтетических тканей, с содержанием отбеливающего вещества на основе активного кислорода, с ароматическими добавками.

Предназначен для использования в машинах –автоматах. Масса товара в упаковке не менее 2,4 кг.

Требования к качеству и упаковке товара:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), не иметь дефектов, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Поставка, разгрузка, погрузка товара производится силами и за счет средств Поставщика в соответствии с условиями договора. Место поставки товара: Забайкальский край, г. Чита, ул. Матвеева,64 – ГУЗ «ЗКПАБ», склад Заказчика.

Поставщик вместе с товаром предоставляет копию сертификата соответствия (декларация о соответствии) на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ); Иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства РФ, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

При обнаружении производственного брака, все затраты связанные с этим несет Поставщик.

Поставка осуществляется в мае месяце 2024 года.

ОБОСНОВАНИЕ_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение

о проведении аукциона в электронной форме на поставку

чистящих и моющих средств

г. Чита 17.04.2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

Утверждено

Начальник ГУЗ «ЗКПАБ»

Е.А. Киреева

______________.2024г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

поставка чистящих и моющих средств

только для субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Чита 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие условия проведения аукциона в электронной форме с участием СМСП

1.1. Законодательное регулирование;

1.2. Предмет аукциона в электронной форме с участием СМСП;

1.3. Наименование Заказчика;

1.4. Форма проведения закупки;

2. Документация об аукционе

2.1. Содержание документации об аукционе;

2.2. Внесения изменений в извещение и документацию о закупке;

2.3. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;

2.4. Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого м среднего предпринимательства;

2.5.1. Разъяснение документации;

2.5.2. Первая часть заявки;

2.5.3. Вторая часть заявки;

2.6. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

2.7. Порядок проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

2.8. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

2.9. Подведение итогов аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

2.10. Последствия признания аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства несостоявшимся.

2.11. Место, условия (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

2.12. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

2.13.Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

2.14. Требования, к участникам закупки, установленные в соответствие с разделом 8 Положения о закупках ГУЗ «ЗКПАБ» и перечень документов, представляемых участниками закупки для их подтверждения их соответствия установленным требованиям;

2.15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесение изменений в такие заявки.

2.16. Размер обеспечения заявок на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;

2.17. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если установлено требование обеспечение исполнения договора;

2.18. Срок, в течение которого победитель или единственный участник закупки, либо участник, с которым в соответствии с Положением о закупках ГУЗ «ЗКПАБ» заключается договор, при уклонении победителя (участника), должен подписать проект договора;

2.19. Сведения, требования и условия о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгода № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;

2.20. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения закупки;

2.21. Указание на антидемпинговые меры и их описание, если Заказчиком принято решение о применении таких мер при проведении закупки, или указание на то, что антидемпинговые меры не применяются;

2.22. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренное количество товаров, объем работ, услуг

2.23. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора;

2.24. Проект договора.

1.1. Законодательное регулирование

Под аукционом в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – аукцион в электронной форме с участием СМСП), понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается участник такого аукциона, заявка на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, и который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП, на установленную в аукционной документации величину (далее – шаг аукциона).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП цена договора снижена до нуля, аукцион в электронной форме с участием СМСП проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной форме с участием СМСП признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Проведение аукциона в электронной форме с участием СМСП осуществляется на электронной площадке РТС-Тендер (www.rts-tender.ru) – далее ЭТП.

Настоящий аукцион в электронной форме с участием СМСП проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ № 223), Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление 1352), Положением о закупках ГУЗ «ЗКПАБ» (далее – Положение о закупках), настоящей документацией и других нормативно-правовых актов в сфере закупок.

Настоящим приглашается к участию в аукционе в электронной форме с участием СМСП любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

В единой информационной системе www.zakupki.gov.ru будут размещаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об аукционе в электронной форме с участием СМСП, а также изменения в документацию в случае принятия решения о внесении изменений.

Документация доступна для ознакомления на сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП РТС-Тендер.

1.2. Предмет аукциона в электронной форме с участием СМСП:

Чистящие и моющие средства

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках закупаемого товара указаны в отдельном файле - Описание предмета закупки.

1.3. Наименование Заказчика:

Государственное учреждения здравоохранения «Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Чита ул. Матвеева, 64

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Чита ул. Матвеева, 64

Телефон: (30▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 62 72

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо – Иванов Виталий Александрович

1.4. Форма проведения закупки: аукцион в электронной форме с участием СМСП.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об аукционе в электронной форме с участием СМСП (далее- аукционная документация) разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика или лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика.

Настоящая аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой информационной системе одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП и должна содержать, в том числе сведения, предусмотренные пунктом 4.3.1. Положения о закупках ГУЗ «ЗКПАБ» (сведения об документации), а также шаг аукциона, дата и время проведения такого аукциона.

В случае, если дата проведения настоящего аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день.

Настоящая аукционная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

2.1.2. Предполагается, что Участник закупки изучит всю документацию об аукционе, включая изменения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, размещенные Заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Внесения изменений в извещение и документацию о закупке, разъяснение положений документации.

2.2.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о закупке.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Изменения, вносимые в извещение, документацию, разъяснения положений документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия Заказчиком решения о внесении таких изменений, предоставления таких разъяснений.

2.2.2. При внесении изменений в извещение и документацию о закупке изменение предмета закупки не допускается. Разъяснения положений документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

2.3. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки.

2.3.1. Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. При этом заказчик не несет обязательств или ответственности перед участниками закупки в связи с принятием решения об отмене закупки.

По истечении срока для отмены закупки в соответствии с аукционной документацией и до заключения договора Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4. Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: смотрите отдельный файл Описание предмета закупки.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара – Остаточный срок годности товара на момент приемки Заказчиком товара должен составлять не менее 6 месяцев.

2.5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Инструкция по заполнению заявки:

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленного толкования;

При подаче сведений участником электронного аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в точном соответствии с обозначениями, установленными Заказчиком в требованиях к количественным, функциональным и качественным характеристикам:

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п.

Если в описании предмета закупки значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не более», «не менее», «менее», «более», «от», «до», «не выше», «не ниже», «не хуже», «лучше», «не медленнее», участником электронного аукциона в предложении устанавливается конкретное значения без сопровождения словом «не более», «не менее», «менее», «более», «от», «до», «не выше», «не ниже», «не хуже», «лучше», «не медленнее»;

«от…..до…» участник предоставляет соответствующее значение диапазона без использования вышеуказанных слов, при этом параметры, приведенные со словом «от» следует понимать, исключая указанную величину, а параметры, приведенные со словом «до» следует понимать включительно;

«не ниже», «не хуже» участник закупки предоставляет соответствующее значение диапазона без использования вышеуказанного слова;

Символ «-» в случае, если установлен данный символ, участник закупки также обязательно указывает в заявке диапазон с такими же нижними и верхними границами, как это установлено Заказчиком.

«и/или» участник закупки указывает конкретное значение.

«и» участник закупки указывает в заявке дословно показатель «и».

Срок подачи заявок: с 17.04.2024 года с 7 часов 00 минут (местное время); 01 час 00 минут (московское время) по 24.04.2024 года до 07 часов 00 минут (местное время), 01 час 00 минут (московское время).

Разъяснение документации: c 17.04.2024 года по 19.04.2024 года.

2.5.1. Заявка, подаваемая участником на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, состоит из двух частей.

Ценовое предложение подается участником в ходе проведения аукциона в электронной форме.

2.5.2. Первая часть заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4. ФЗ № 223:

- предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией (Приложение № 2).

Не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике аукциона в электронной форме с участием СМСП позволяющих его идентифицировать, о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным аукционной документацией (при наличии), а также ценового предложения.

ВНИМАНИЕ: В соответствии с частью 21 статьи 3.4. ФЗ № 223, в случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП сведений об участнике, такого аукциона в электронной форме с участием СМСП и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

2.5.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1-9, 11 и 12 части 19.1., статьи 3.4., ФЗ № 223:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником аукциона в электронной форме с участием СМСП является юридическое лицо (Приложение № 3);

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником аукциона в электронной форме с участием СМСП является индивидуальный предприниматель;

- идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона в электронной форме с участием СМСП или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником аукциона в электронной форме с участием СМСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог номера налогоплательщика таких лиц;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника аукциона в электронной форме с участием СМСП, за исключением случаев подписания заявки:

1) индивидуальным предпринимателем, если участником аукциона в электронной форме с участием СМСП является индивидуальный предприниматель;

2) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником аукциона в электронной форме с участием СМСП является юридическое лицо;

- копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой крупной сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для участника аукциона в электронной форме с участием СМСП заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

- декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, в соответствии с разделом 8 пп. 8.2. Положения о закупках Заказчика, представляется в составе заявки участником аукциона в электронной форме с участием СМСП с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки (декларация об обязательных требованиях к участникам закупки – (Приложение № 4);

- наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства РФ, принятым в соответствии с пунктом 10 Положения о закупках Заказчика (приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами – в соответствии с постановление Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г);

- копии документов, подтверждающих соответствие товара, являющегося предметом закупки, требованиям, установленным законодательством РФ, в случае, если требования к данному товару установлены законодательством РФ и перечень таких документов предусмотрен настоящей документацией. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов, если они передаются в соответствии с законодательством вместе с товаром.

При этом предусмотренные информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о её проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

При подаче заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП оператором ЭТП каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за участником до конца проведения настоящего аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП прекращается в день и время окончания подачи заявок, указанные в настоящей документации.

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором ЭТП до истечения срока подачи заявок на участие в закупке.

2.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дата рассмотрения первых частей заявок - не позднее 24.04.2024г., 17 часов 00 минут (время местное) – 11 часов 00 минут (время московское).

Оператор ЭТП направляет Заказчику первые части заявок на участие в электронном аукционе с участием СМСП не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, установленного в извещении, настоящей аукционной документации.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 2.5.2. настоящей документации, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Участник аукциона в электронной форме с участием СМСП не допускается к участию в нем в случае:

непредоставления информации, предусмотренной пунктом 2.5.2. настоящей аукционной документации или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 2.5.2. настоящей аукционной документации требованиям документации о таком аукционе;

указание в первой части заявки участника аукциона в электронной форме с участием СМСП сведений о таком участнике, позволяющих его идентифицировать и (или) о предлагаемой им цене договора;

несоответствия заявки требованиям настоящей документации и (или) извещения о закупке.

По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП Заказчик направляет не позднее дня, следующего за днем их рассмотрения, оператору ЭТП протокол рассмотрения первых частей на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП.

В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании такого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

2.7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дата и время проведения аукциона - 25.04.2024 года в 14 часов 00 минут (время местное) – 08 часов 00 минут (время московское).

Аукцион в электронной форме с участием СМСП проводится с использованием функционала ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП.

Днем проведения аукциона в электронной форме с участием СМСП является рабочий день, указанный Заказчиком в извещении о проведении аукциона и настоящей документации.

В случае, если дата проведения аукциона в электронной форме с участием СМСП приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день.

В аукционе в электронной форме с участием СМСП участвуют только участники, допущенные к участию в настоящем аукционе.

Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены.

При проведении настоящего аукциона в электронной форме с участием СМСП участники подают предложения о цене договора путем снижения текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

Время приема предложений от начала проведения аукциона в электронной форме с участием СМСП до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также после поступления последнего предложения о цене договора при проведении такого аукциона устанавливается оператором ЭТП.

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион признается несостоявшимся.

2.8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дата рассмотрения вторых частей заявок не позднее 26.04.2024 года 17 ч 00 минут (время местное) – 11 часов 00 минут (время московское).

Оператор ЭТП направляет Заказчику вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме с участие СМСП в сроки, установленные извещением, настоящей аукционной документации, но не ранее:

срока размещения Заказчиком в ЕИС (далее – единая информационная система) протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП;

проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене договора с учетом требований аукционной документации, Положения о закупках ГУЗ «ЗКПАБ» при проведении аукциона в электронной форме с участием СМСП.

Комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в настоящем аукционе требованиям, установленным настоящей аукционной документации.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией в случае:

1) непредоставления документов и информации, которые участник обязан представить во второй части заявки в соответствии с требованиями аукционной документации, либо их несоответствие требованиям, установленным аукционной документацией (пункт 2.5.3.);

2) наличия в документах и информации, представленных участником закупки недостоверной информации;

3) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным аукционной документацией (при наличии таких требований);

ВНИМАНИЕ: В соответствии с частью 12 постановления Правительства РФ № 1352 от 11.12.2014 года «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик принимает решение об отказе в допуске участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заказчик самостоятельно проверяет нахождение участника закупки в данном реестре.

В случае установления недостоверности информации, представленной участником аукциона в электронной форме с участием СМСП, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в настоящем аукционе на любом этапе его проведения.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия оформляет протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП. Указанный протокол составляется и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения вторых частей заявок.

В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным настоящей аукционной документацией, аукцион в электронной форме с участием СМСП признается несостоявшимся.

Информация о причине, по которой аукцион в электронной форме с участием СМСП признан несостоявшимся, вносится в протокол.

Протокол рассмотрения вторых частей заявок не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком в Единой информационной системе.

2.9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дата подведения итогов: 27.04.2024г.

Заявке на участие в аукционе в электронной форме с участием СМСП с наименьшим ценовым предложением присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

Участник аукциона в электронной форме с участием СМСП, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие, в котором соответствует требованиям, установленным документацией, признается победителем настоящего аукциона.

По результатам закупки комиссия составляет протокол подведения итогов аукциона в электронной форме.

Итоговый протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания направляется Заказчиком оператору ЭТП и размещается в единой информационной системе.

2.10. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Если настоящий аукцион в электронной форме с участием СМСП признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или ценовых предложений, отклонения всех поданных участниками закупки заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки, допущенных к участию в аукционе в электронной форме с участием СМСП, Заказчик осуществляет проведение повторного аукциона.

В случае объявления о проведении повторного аукциона в электронной форме с участием СМСП Заказчик вправе изменить условия такого аукциона.

2.11. МЕСТА, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Поставка, разгрузка товара на складе Заказчика производится силами и за счет средств Поставщика в соответствии с условиями договора. Место поставки товара: Забайкальский край, г. Чита, ул. Матвеева,64 – ГУЗ «ЗКПАБ» склад.

Поставка товара осуществляется в мае месяце 2024 года.

2.12. СВЕДЕНИЕ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА, ЛИБО ФОРМУЛА ЦЕНЫ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЛИБО ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,92 (двадцать пять тысяч триста девяносто рублей, 92 копейки).

Цена сформирована с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Поставщик № 1 КП № б/н от 12.04.2024г;

Поставщик № 2 КП № 577 от 15.04.2024г;

Поставщик № 3 КП № 578 от 15.04.2024г.

2.13.ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

Безналичный расчет, на расчетный счет Поставщика.

Оплата товара осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке (акт приема-передачи, товарная накладная, счет на оплату).

2.14. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИЕ С РАЗДЕЛОМ 8 ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ГУЗ «ЗКПАБ» И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Для подтверждения соответствия участника закупки требованиям, участник представляет декларацию по форме, установленной Приложением № 4 к настоящей документации (смотрите образец).

2.15. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором ЭТП до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

2.16. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, СРОК И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАКОЙ ЗАЯВКИ, РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Не установлено.

2.17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Установлено.

Размер обеспечения исполнения договора составляет 5 % от начальной (максимальной) цены договора 1 269,54 (одна тысяча двести шестьдесят девять рублей, 54 копейки).

Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, либо путем предоставления независимой гарантии.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки должна соответствовать следующим требованиям:

1)независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2)информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

3)независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

Независимая гарантия должна содержать:

1)условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

2)перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 г. N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации") – Приложение № 5 к настоящей документации.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным, постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 г. N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

При этом такая независимая гарантия:

1)должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, перечисляются на счет по следующим реквизитам:

Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГУЗ «ЗКПАБ)

Л/с 20916Х09200

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита

К/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5437

КОД дохода▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении необходимо указать: «обеспечение исполнения договора на поставку чистящих и моющих средств».

В случае не предоставления Участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, в соответствии с которым определен победитель аукциона, либо в случае если аукцион признан несостоявшимся, Заказчик направляет без своей подписи проект договора победителю аукциона, единственному участнику аукциона.

Победитель аукциона или единственный его участник, с которым заключается договор, обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика проекта договора направить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора.

В случае, если победитель аукциона или единственный участник аукциона, с которым заключается договор в течение 5 (пяти) рабочих дней не предоставит Заказчику подписанный договор и не предоставит обеспечение исполнение договора, то он будет признан уклонившимся от заключения договора.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, направляются в уполномоченный орган, для принятия решения о включении в РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ).

Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания документов о приемке (после исполнения обязательств Поставщика в полном объеме), либо прекращения срока действия договора или прекращения обязательств по договору соглашением Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора.

2.18. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ИЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ, ЛИБО УЧАСТНИК, С КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАКУПКАЗ ГУЗ «ЗКПАБ» ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР, ПРИ УКЛОНЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ (УЧАСТНИКА), ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Срок заключения договора при осуществлении закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней.

Победитель настоящего аукциона в электронной форме, участник закупки, подавший единственную заявку, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные аукционной документацией, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени участника настоящего аукциона в электронной форме, или не представил обеспечение исполнение договора, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора.

В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем настоящего аукциона.

В случае уклонения участника закупки с предложением о цене договора, следующим после предложения победителя аукциона в электронной форме от заключения договора, вправе заключить договор с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после предложения о цене договора уклонившегося участника настоящего аукциона.

При этом, заключение договора для участника закупки, указанных в настоящем абзаце, является правом.

2.19. СВЕДЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРИОРИТЕТА ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.09.2016 года № 925 «О ПРИОРИТЕТЕ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ

Условием предоставления приоритета являются следующие сведения:

требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименование страны происхождения поставляемых товаров;

положение об ответственности участников такой закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в такой закупке;

сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства РФ от 16.09.2016 года № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» постановления Правительства РФ от 16.09.2016 года № 925, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемой как результат деления цены договора по результатам проведения закупки, определяемой как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицами на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому представлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2.20. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

Заказчик вправе отменить настоящую закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе.

Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. При этом, Заказчик не несет обязательств или ответственности перед участниками закупки в связи с принятием решения об отмене закупки.

По истечение срока для отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.21. УКАЗАНИЕ НА АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ И ИХ ОПИСАНИЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ТАКИХ МЕР ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ, ИЛИ УКАЗАНИЕ НА ТО, ЧТО АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

В случае, если по результатам закупки цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель, с которым заключается договор, обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) документации о закупке, если в извещение и (или) в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Если Заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки требований, установленных антидемпинговыми мерами, принимается Заказчиком самостоятельно. Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является основанием для признания его уклонившимся от заключения договора, однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки.

2.22. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ, ОБЪЕМ РАБОТ, УСЛУГ

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг) не более чем 30 (тридцать) процентов цены договора.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора.

При уменьшении предусмотренного количества товара (работы, услуги) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги).

Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре.

2.23. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

выявления факта несоответствия Поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;

если Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могу быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

осуществление поставок некомплектных товаров;

если подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, нарушает график выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок;

отступления от условий договора или если иные недостатки результата работы (услуги) в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;

иных оснований, предусмотренных законодательством РФ.

Решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке оформляется уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке, которое подписывается стороной, принявшее решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если:

В течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствие с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по договору.

2.24. Проект договора.

Договор № ____

на поставку чистящих и моющих средств

г. Чита «__» _________ 2024 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро», именуемое далее «Заказчик», в лице начальника Киреевой Елены Анатольевны действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый (ое) далее «Поставщик», в лице __________________________, действующего (ей) на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения закупки путем проведения аукциона в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол ______________ № _____ от ___________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить чистящие и моющие средства в соответствии с описанием предмета закупки, аукционной документации и условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его.

1.2. Страна происхождения товара:__________________

2.Цена Договора. Порядок и срок оплаты

2.1. Цена настоящего договора составляет _________(сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС - ____% _________ (сумма прописью) руб. ___ коп., (если НДС не облагается, указать основание.)

2.2. Сумма подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены договора по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товара, его качества и иных условий договора.

2.4. Все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Договору включены Поставщиком в цену договора.

2.5. Срок оплаты товара:

Оплата товара осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке (акт приема-передачи, товарная накладная, счет на оплату).

2.6.Источник финансирования: средства, полученные от приносящей доход деятельности.

3. Сроки, место и условия поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется в мае месяце 2024 года.

3.2. Поставка, разгрузка товара на складе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Качество товара

4.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

4.2.Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.3. Вместе с товаром должны быть копии сертификата соответствия (декларация о соответствии) на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ); Иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства РФ, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие, медицинские регистрационные удостоверения.

4.4. Товар должен быть новым.

5. Порядок приемки товара

5.1.Приемка товара осуществляется в соответствии с условиями договора.

5.2.В течение 5 - ти рабочих дней с даты получения от Поставщика товара и документов о приемке (п.2.5. договора), Заказчик обязан провести приемку товара, подписать документы, либо предоставить письменный мотивированный отказ. В случае не подписания Заказчиком документов в течение 5-ти рабочих дней и непредставления письменного мотивированного отказа от подписания документов, товар считается принятым без замечаний и подлежит оплате.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить товар в установленные сроки, разгрузить на складе Заказчика.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Требовать оплаты за поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1.Своевременно принять от Поставщика товар, произвести его приемку (либо мотивированный отказ), а также произвести оплату в установленные сроки;

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Увеличить или уменьшить объем товаров на 30 % от цены договора.

6.4.2. Получить товар надлежащего качества.

6.4.3. При наличии претензий по качеству товара Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления факта нарушения Поставщиком условий договора;

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует:

Поставщик гарантирует, что поставленный товар соответствует требованиям, установленным в договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент поставки товара.

8. Ответственность сторон

8.1. Заказчик и Поставщик обязуются соблюдать условия и требования настоящего договора а также законодательства Российской Федерации.

8.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки поставки товара. Размер штрафа составляет 2,5 % от цены договора (______________).

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 2,5 % от цены договора (_____).

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.2. При наступлении таких обязательств срок исполнения по договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение договора в срок.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии своевременно выполнить свои обязательства по настоящему договору по независящим от нее причинам (при возникновении обстоятельств непреодолимой силы), обязана незамедлительно известить об этом другую сторону в письменной форме. Если данные обстоятельства не прекращаются в течение двух месяцев, любая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении настоящего договора.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1. Для заключения договора Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения договора.

10.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % от начальной (максимальной) цены договора: 1 269,54 (одна тысяча двести шестьдесят девять рублей, 54 копейки).

Обеспечение исполнения договора может предоставляться путем внесения денежных средств или независимой гарантией.

Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком, с которым заключается договор, самостоятельно.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки должна соответствовать следующим требованиям:

1)независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2)информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

3)независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

Независимая гарантия должна содержать:

1)условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

2)перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 г. N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации").

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным, постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 г. N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

При этом такая независимая гарантия:

1)должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, перечисляются на счет по следующим реквизитам:

Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГУЗ «ЗКПАБ)

Л/с 20916Х09200

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита

К/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5437

Код дохода▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении необходимо указать: «обеспечение исполнения договора на поставку чистящих и моющих средств».

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора (п.2.17 настоящей документации), такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания документов о приемке (после исполнения обязательств Исполнителя в полном объеме), либо прекращения срока действия договора или прекращения обязательств по договору соглашением Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора.

11. Антидемпинговые меры

11.1. В случае, если по результатам настоящего электронного аукциона цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается настоящий договор, будет снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель, с которым заключается договор, обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 (полтора раза) размер обеспечения исполнения договора, указанного в извещении и (или) документации.

11.2. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

12.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на разрешение в Арбитражный суд Забайкальского края.

13. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

13.1. Договор действует с даты подписания до 31.12.2024 г., а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

13.2. Изменение договора осуществляется по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством.

13.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

13.4. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.5. Односторонний отказ от исполнения договора допускается, в том числе, в следующих случаях:

- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- неоднократного (два и более) или существенного (более десяти дней) нарушения сроков поставки товара, указанных в договоре.

14. Прочие условия

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день, следующий за днем их отправки.

14.2. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора Стороны вправе изготовить копию договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

14.3. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение десяти рабочих дней с даты такого изменения.

14.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. Любые изменения и дополнения к договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, за исключением изменения реквизитов Сторон, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

14.7. Приложения к договору:

1. Спецификация Приложение №1;

2. Приложение № 2;

3. Приложение № 3;

4. Приложение № 4;

5. Приложение № 5;

6. Приложение № 6.

15. Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ ____ от «__» ________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ГУЗ «ЗКПАБ»

___________ Е.А. Киреева ____________ Ф.И.О.

Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП

Приложение № 2

к документации о закупке

Рекомендуемые формы для заполнения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Участник закупки согласен поставить товар, являющий предметом аукциона в электронной форме с участием СМСП №__________ и на условиях, предусмотренных аукционной документацией и проектом договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к документации о закупке

Анкета организации (предприятия) - Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Декларация участника закупки

Участник закупки:____________________________________________________________________________________

(укажите участника закупки)

подтверждает,

- непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица исполняющего функции единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291(1) Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- соответствие участника конкурентной закупки с участием субъекта малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы;

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

- не относится к лицам, информация о которых размещена в Едином реестре иностранных агентов (не является иноагентом).

Приложение № 5 к документации о закупке

ТИПОВАЯФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

"___" ________ 20___ г.

- Посмотреть таблицу с данными

──────────────────────────────

1 Указывается при наличии.

2 В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

3 Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

4 Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.

5 Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

6 Указывается почтовый адрес.

7 Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

8 Указывается наименование арбитражного суда.

9 Не должны противоречить положениям извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и Положения о закупке бенефициара, а также требованиям к условиям независимой гарантий, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".