Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №313804895

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 Извещение о проведении электронного аукциона от 13.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000048 Приложение_№_2_НМЦК

Приложение № 2 к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Способ определения начальной (максимальной) цены контракта: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

Формулы, используемые в расчете НМЦК:

где:

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

Определение НМЦК проводится в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» с методом сопоставимых рыночных цен. Согласно пункта 6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ вышеуказанный метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с поставщиком.

Значение коэффициента вариации не превышает 33%, совокупность ценовых значений является однородной.

Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст.11 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006г «О защите конкуренции», Заказчик не указывает сведения о потенциальных поставщиках, сделавших коммерческие предложения.

Документы, подтверждающие проведение мониторинга, хранятся у Заказчика.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) - Российский рубль

Старший инженер Клементьева Г.В.

Приложение_№1_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки

на поставку чистящих и моющих средств для нужд Главного управления МЧС России по Вологодской области

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта. Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика с 08.00 до 13.00 и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16.00, кроме субботы, воскресенья.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13-А, склад Главного управления МЧС России по Вологодской области.

- Посмотреть таблицу с данными

*Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара необходимого Заказчику

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного вида продукции в соответствии с системой сертификации ГОСТ.

Товар должен отгружаться в заводской упаковке, без повреждений, соответствующей характеру поставляемого Товара. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида. Транспортная тара должна обеспечивать сохранность имущества при транспортировании. Маркировка товара обеспечивает полную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Маркировка товара содержит: наименование товара, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока гарантии производителя товара. Срок гарантии начинается с момента поставки товара Заказчику

Старший инженер Клементьева Г.В.

Приложение_№_4_Проект_ГК_1

Приложение № 4 к Извещению

Проект Государственного контракта

на поставку чистящих и моющих средств
для нужд Главного управления МЧС России по Вологодской области

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящий документ является приложением и неотъемлемой частью Государственного контракта на поставку чистящих и моющих средств для нужд
Главного управления МЧС России по Вологодской области (далее – Контракт), сформированного Заказчиком в структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса Единой информационной системы в сфере закупок (далее – Структурированная часть).

В случае противоречия между условиями, содержащимися в настоящей части Контракта, и условиями, содержащимися в Структурированной части, приоритет имеют условия Структурированной части.

Главное управление МЧС России по Вологодской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _________________ с одной стороны, и Поставщик наименование (фамилия, имя и отчество (при наличии), если Поставщиком является физическое лицо), реквизиты и иные сведения которого указаны в Структурированной части, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), заключили настоящий Государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику чистящие и моющие средства для нужд Главного управления МЧС России по Вологодской области (далее – Товар), по цене, в количестве, по адресу в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1) и указанный в Структурированной части, а Заказчик обязуется принять товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Контракте.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Заказчик обязан:

Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям Контракта.

Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком без замечаний соответствующих документов.

2.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

2.1.7. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.8. Незамедлительно информировать территориальные органы прокуратуры Российской Федерации о выявленных правонарушениях в сфере экономики в соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики».

2.1.9. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом.

2.1.10. Надлежащим образом уведомить Поставщика о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Поставщику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций. При этом Стороны соглашаются с тем, что надлежащим уведомлением Заказчиком Поставщика считается направление Заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику

2.1.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.

2.2.3. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

2.2.4.Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта, требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом.

2.2.6. В случае если поставленный товар не принят Заказчиком, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней вывезти товар с территории Заказчика. Если Поставщик не вывез товар, то Заказчик имеет право отправить поставленный товар Поставщику в адрес, указанный в контракте. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с нахождением товара на территории Заказчика и отправкой его Заказчиком транспортной компанией в адрес Поставщика, подлежат возмещению Поставщиком.

2.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Поставить товар на условиях, предусмотренных Контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.

2.3.4. Передать товар, соответствующий условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем заключения лицензионных договоров).

2.3.6. Одновременно с товаром передать относящиеся к нему документы (сертификат качества, гарантийный талон и другие), предусмотренные законодательством.

2.3.7. Обеспечить своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.3.8. Обеспечивает исполнение обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений.

2.3.9. Обеспечивает качество поставляемого товара, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиями Контракта;

2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик имеет вправо:

2.4.1. Требовать своевременную оплату надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

2.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 6 Контракта.

2.4.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

2.4.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате принятого товара.

2.4.6. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения), учитывая требования Закона, поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Структурированной части.

2.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА. СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта определена в Структурированной части электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

3.2. Цена Контракта включает в себя: себя стоимость товара, расходы, связанные с доставкой товара, расходы, связанные с погрузкой-разгрузкой товара, размещение в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством РФ.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в российских рублях, безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств, выделяемых из Федерального бюджета 2025 года, на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания в ЕИС документа о приемке товара, сформированного Поставщиком с использованием ЕИС усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде электронного дополнительного соглашения к Контракту и подписано Сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в разделе 5.6 Структурированной части, несет Поставщик.

3.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.7. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Контрактом.

3.8. Авансирование не предусмотрено.

4. СРОКИ, ПорядоК, МЕСТО ПОСТАВКИ и приемка Товара

4.1. Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика Заказчику, расположенного по адресу по адресу: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13А, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания контракта, одной партией.

4.2. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в рабочие дни Заказчика с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов) по местному времени. Поставщик не менее чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

4.3. Приемка товара осуществляется по качеству и количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

4.4. Поставщик одновременно с выгрузкой Товара передает Заказчику акт приема-передачи Товара либо товарно-транспортную накладную в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой из Сторон), относящиеся к Товару документы, оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, а также иные документы, подтверждающие качество Товара. Заказчик приступает к приемке поставленного Товара в части соответствия его количества, комплектности, требованиям, установленным Контрактом, после его выгрузки в месте поставки Товара

4.5. Поставщик не позднее 1 (одного) рабочего дня после поставки товара формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Поставщика и размещает документ о приемке в ЕИС (далее – структурированный документ о приемке).

4.6. Приемка Заказчиком поставленного Товара оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) в срок, установленный Контрактом для осуществления Заказчиком приемки Товара, либо в тот же срок Заказчиком формируется и подписывается мотивированный отказ от подписания такого документа. Документ о приемке (либо мотивированный отказ от подписания такого документа) формируется и подписывается с использованием ЕИС, в порядке, установленном частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе. Оформление документа о приемке без использования ЕИС при исполнении Контракта не допускается.

4.7. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара (либо направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня размещения Поставщиком в ЕИС документа о приемке.

4.8. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 4.7 Контракта, отказывает в приемке Товара, формирует в порядке, установленном пункта 4.6 Контракта отказ от подписания документа о приемке с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

4.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится в срок не позднее 3 рабочих дней с момента поступления Товара в место поставки. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом. Результаты экспертизы оформляются в виде акта внутренней экспертизы, который подписывается Заказчиком (уполномоченное лицо) и Поставщиком до подписания документа о приемке (Приложение №2). В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в акте внутренней экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.11. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.12.Со дня подписания структурированного документа о приемке в ЕИС Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

4.13. Мотивированный отказ от приемки оформляется в случаях (но не ограничиваясь): при выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества), в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.14. Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара и соответствовать требованиям, изложенными в Описание объекта закупки (приложение №1). Поставляемый товар должен находиться в заводской упаковке, быть пригодным для использования по назначению, соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами, соответствовать техническим условиям, другой нормативно-технической документации, включая техническое описание производителя. Упаковка (тара) товара должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, транспортировке, хранении и простоту учета. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки (штрих-код), наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам, обязательно наличие упаковки производителя.

4.15. Транспортировка и отгрузка/погрузка должны обеспечивать комплектность и полную сохранность товара от всякого рода повреждений или коррозии при его перевозке любым видом транспорта, в том числе смешанным транспортом, с учетом нескольких перегрузок в пути.

4.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

5.2. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком, в порядке, установленном действующим законодательством РФ;

5.3. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока службы оплачиваются за счет Поставщика;

5.4. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

5.5. Гарантия на товар составляет ______месяцев.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.3. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

6.4. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, исполнителем и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта

6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе нарушения срока поставки товара, просрочки гарантийных обязательств, просрочки исполнения иных обязательств), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

– 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

– 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.

6.13 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.17. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

6.18. Ответственность Поставщика за нецелевое использование финансовых средств, выплачиваемых Заказчиком Поставщику и предназначенных только для финансирования расходов на выполнение государственного оборонного заказа.

6.19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, оплата по Контракту осуществляется на основании выставленных платёжных документов, в которых указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщиком по Контракту за вычетом штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом. В таком случае, исполнение обязательства Поставщиком по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы РФ возлагается на Заказчика.

6.20. В соответствии с п 9.1. ст. 34 Закона Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных Поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

6.21. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6.22. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

Реквизиты

Получатель: УФК по Вологодской области (Главное управление МЧС России по Вологодской области, л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Банк получателя: Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области, г. Вологда, БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Единый казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7. обстоятельства НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные
о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону
в письменной форме.

7.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

7.7. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, указанных в статье 95 Закона.

8.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

Предложения по внесению изменений в условия Контракта рассматриваются сторонами по Контракту в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента получения соответствующего предложения.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями Контракта, гражданского законодательства и частей 9-17 статьи 95 Закона. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 ст. 95 Закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.5. Заказчик не позднее дня направления решения в соответствии с пунктом 8.4. Контракта размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.

8.6. В случае неполучения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, направленного в соответствии с пунктом 8.4. Контракта, либо информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, датой надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается день по истечении 15 дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с пунктом 8.4. Контракта.

8.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

- дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

8.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

8.9. Перемена Поставщика при исполнении государственного контракта невозможна, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому государственному контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.10. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, были урегулированы путём переговоров, в том числе путём направления претензий.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

9.4. В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражном суде Вологодской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции».

11.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт заключается после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего предоставление обеспечения Контракта Заказчику.

11.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона и постановления Правительства от 08.11.2013 № 1005.

11.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

11.4. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5 % от цены контракта и составляет _________ рублей ___копеек. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в соответствии со ст. 37 Закона.

Банковские реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: УФК по Вологодской области (Главное управление МЧС России по Вологодской области, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30)

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Вологда Банка России//УФК по Вологодской области, г. Вологда

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет (ЕКС):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК: 0

Код цели: 0002

В назначении платежа – обеспечение исполнения контракта на поставку чистящих и моющих средств для нужд Главного управления МЧС России по Вологодской области (№ извещения____).

11.5. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

11.6. В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

11.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

11.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком всех обязательств, предусмотренных условиями Контракта.

11.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.8 Контракта.

11.10 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 15.12.2025 года (включительно).

12.2. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика и не освобождает Стороны контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.

12.3. В части взаиморасчетов контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в ЕИС и подписан сторонами усиленной цифровой подписью.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3 Признание недействительным какого-либо из пунктов контракта не влечет признания недействительным контракта в целом.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

1. Приложение №1 Описание объекта закупки.

2. Приложение № 2 Акт приемки (форма)

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _______________ от ________

Описание объекта закупки

(Заполняется Заказчиком, согласно заявке победителя)

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № _______________________ от ________

Акт (ОБРАЗЕЦ) приемки товара

по государственному контракту от ______________ № _____

г. ___________ «___» __________ 2025 г.

Главное управление МЧС России по ________________ области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании Положения с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _____________2025 г. № _____, Поставщик поставил товар, а Заказчик принял товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком проводилась / не проводилась / (нужное подчеркнуть) экспертиза результатов исполнения контракта:

• с привлечением экспертов По результатам экспертизы составлено экспертное заключение № ____ от _______(прилагается к настоящему акту), согласно которому _________________________________________________________ .

Решение: ________________________________________________________

(обоснование позиции, указывается соответствующая формулировка)

• своими силами

Всего по настоящему акту принято результатов исполнения контракта
на сумму __________(___________________________________________________).

Стороны взаимных претензий по качеству, количеству, ассортименту и сроку поставки переданного (поставленного) товара претензий не имеют /имеют/ (нужное подчеркнуть). Поставленный товар соответствует/ не соответствует/ (нужное подчеркнуть) требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_Требование_к_заявке

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и инструкция по ее заполнению

1. СОДЕРЖАНИЕ, СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

Входящие в заявку на участие в закупке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального Закона № 44-ФЗ, с использованием электронной площадки формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки. Такие характеристики размещаются оператором электронной площадки в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте единой информационной системы) одновременно с размещением протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (поставляемых) товаров. В случае, если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника закупки в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые поставляются при выполнении работ, оказании услуг.

При описании заказчиком закупаемых/поставляемых товаров применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

При рассмотрении заявки участника комиссия вправе проверять достоверность предоставленных сведений в отношении закупаемого/поставляемого товара, на соответствие указанных сведений в заявке с положениями предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации в случае установления требования о соответствии объекта закупки указанным нормативным документам, а также его товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии), наименования страны происхождения товара.

Указанные участниками значения показателей не должны противоречить положениям, предусмотренным техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, в случае установления требования о соответствии объекта закупки указанным нормативным документам.

Участниками закупки при заполнении заявки не должно допускаться искусственное приведение значений показателей товаров, предлагаемых к поставке в соответствии с требованиями описания объекта закупки. Участник закупки при указании конкретных значений показателей должен учитывать, что минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться, могут быть взаимосвязаны друг с другом исходя из их физического смысла.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки.

Не предоставление в заявке участника закупки конкретного значения показателя по сроку гарантии на товар не является основанием для отклонения заявки.