Тендер - Поставка чистящих и дезинфицирующих средств №293417339

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_1_Таблица_1_чистящие-моющие_2025.xlsx
• Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки_салф.docx
• Приложение_№_2_Обоснование_НМЦК[20].docx
• Приложение_№_4_контракт_чистящие_СМП.docx

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона.

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения следующего метода: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – рубль Российской Федерации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с даннымиАвтоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 10.03.2025 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА

ЗАКАЗЧИКА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Стачек, Д. 18

ЛИТЕРА А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

12.03.2025

План-график

16.01.2025

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

Объект закупки: Поставка чистящих и дезинфицирующих средств для нужд СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».

1. Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету электронного аукциона: 20.41.32.119 Средства моющие прочие, 20.41.44.120 Порошки чистящие, 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат, 20.41.32.121 Порошки стиральные.

2. Код КТРУ (КТРУ - каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд): 20.41.44.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Порошок чистящий, 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство моющее для туалетов и ванных комнат, 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Порошок стиральный.

3. Код ККН (код ККН – код конечного каталожного наименования, определяемый в соответствии со справочником, размещенным на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Текущая деятельность» подраздел «Справочник конечных каталожных наименований»): 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПорошок стиральный тип 12, 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство моющее для туалетов и ванных комнат тип 3.

Общие требования к товару

1. Поставляемый товар должен быть новым товаром, неиспользованным, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России, строго соответствовать указанным характеристикам, действующим стандартам и не иметь дефектов, связанных с оформлением.

2.1. Требованиям к техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки указаны Заказчиком в Таблице 1 [1] .

2.2. Обоснование дополнительных характеристик:

Использование нестандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологий необходимо для более полного и точного описания объекта закупки в целях обеспечения нужд СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».

Позиция №4 и №5: Дополнительные характеристики установлены в соответствии с требованиями Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 №100-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг".

Позиция №2:

- Посмотреть таблицу с данными

Позиция №3:

- Посмотреть таблицу с данными

Позиция №5:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Поставщик гарантирует безопасность товара в соовететствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам, и соответствие требованиям Контракта по составу и качеству.

4.2. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.1. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

5.2. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

5.3. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в приложении № 1 к Контракту.

7. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

8. В случае обнаружения фактов отступлений от условий Контракта Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с разделом 6 Контракта.

В том числе Поставщик несет ответственность за:

- отсутствие при поставке сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) или заверенных соответствующим образом копий;

- за отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах нанесения, указанных в сертификате);

- за отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе выдавшем сертификат) в товарно-распорядительных документах на товар.

9. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

1. Гарантийный качества на поставляемый товар – не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

2. Устранение недостатков, дефектов, в течение срока годности товара осуществляется за счет средств Поставщика, в срок, указанный Заказчиком.

3. Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

Требования к энергетической эффективности товаров: требования не установлены.

Прилагается отдельным файлом ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 11.03.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000010

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, г Санкт-Петербург,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, 18

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.78 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с разделом 12 Контракта

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

2 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Приложение № 4

к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №___________

Санкт-Петербург «___» __________ 2025 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»), действующее от имени Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) на основании признания комиссией СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» по осуществлению закупок Поставщика победителем электронного аукциона на право заключения контракта на поставку чистящих и дезинфицирующих средств для нужд СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», протокол №____ от «___» _____ 2025 года, идентификационный код закупки в плане-графике закупки в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку чистящих и дезинфицирующих средств (далее – Товар) для нужд Заказчика.

Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в строгом соответствии со спецификацией товара (Приложение № 1 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью), определяющими объем, содержание товара и другие, предъявляемые к нему требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость товара, сроки его поставки и другие требования.

1.3. Место поставки товара: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.18, Санкт-Петербург, в помещение, определенное Заказчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Сторон

2.1. Права и обязанности Поставщика:

2.1.1. Своими силами и средствами осуществить поставку товара, указанного в пункте 1.1. Контракта, в сроки, предусмотренные Контрактом до места, указанного заказчиком. Сдать товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям Контракта.

2.1.2. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в сроки, установленные Заказчиком, в соответствии с пунктом 2.2.2. Контракта.

2.1.4. Устранять выявленные дефекты товара в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит его замену на товар с аналогичными техническими характеристиками.

2.1.5. Нести риск случайного повреждения товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.

2.1.6. Направить Заказчику сформированный с использованием единой информационной системы в сфере закупок документ о приемке. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке направить повторно документ о приемке после устранения недостатков.

2.1.7. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.1.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.1.9. Поставщик обязан исполнять требования части 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

2.1.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.11. Поставщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.1.12. Поставщик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.1.13. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

2.1.14. Поставщик вправе требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Направить заявку Поставщику, посредством почтовой (в том числе электронной почтой) или факсимильной связи, с указанием наименования и количества поставляемого товара.

2.2.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Поставщика осмотреть и принять товар, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат поставки товара, или иных недостатков в результатах поставки товара немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков.

2.2.3. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставок товара и проверять его на соответствие требованиям Контракта, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

2.2.4. Оплатить Поставщику поставленный товар, предусмотренный пунктом 1.1. Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

2.2.5. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность указанной информации и ее предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов.

2.2.6. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

2.2.7. Заказчик вправе требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.2.8. По результатам приемки подписать документ о приемке и оплатить поставленный Поставщиком Товар в размере и в сроки, предусмотренные Контрактом.

2.2.9. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.2.10. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

2.2.11. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Контракта.

2.2.12. Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

3. Цена контракта, порядок И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Общая цена Контракта составляет ____ рублей _____ копеек (_________________________________), НДС _____________в соответствии с приложением №1 к Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Ценой Контракта учтены все расходы по поставке товара, в том числе расходы на: перевозку, доставку, погрузку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль.

3.6. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 5.11 и 6.12 Контракта.

3.7. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, Целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии бюджетным учреждениям-службы заказчика на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», КВР 244.

3.8. Обязанности Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Поставщиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

4. Качество

4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам, и соответствие требованиям Контракта по составу и качеству.

Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

4.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно строго соответствовать количеству товара, указанному в приложении № 1 к Контракту.

4.3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

4.4. В случае обнаружения фактов отступлений от условий Контракта Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с разделом 6 Контракта.

В том числе Поставщик несет ответственность за:

- отсутствие при поставке сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) или заверенных соответствующим образом копий;

- за отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах нанесения, указанных в сертификате);

- за отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе выдавшем сертификат) в товарно-распорядительных документах на товар.

4.5. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

4.6. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Все поставляемые товары должны быть упакованы надлежащим образом. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.7. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Контракта, является новым товаром, неиспользованным, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России, строго соответствовать указанным характеристикам, действующим стандартам и не иметь дефектов, связанных с оформлением.

4.8.1. Гарантия качества на поставляемый товар – не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

4.8.2. Устранение недостатков, дефектов, в течение срока годности товара осуществляется за счет средств Поставщика, в срок, указанный Заказчиком.

Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

4.9. При исполнении Контракта замена Товара на происходящий из иностранного государства Товар, в отношении которого установлено ограничение, предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если Контракт предусматривает поставку товара российского происхождения, не допускается.

4.10. При исполнении Контракта допускается замена Товара (с учетом особенностей, предусмотренных частью 7 статьи 95 Закона) исключительно на Товар российского происхождения, если Контракт предусматривает поставку товара российского происхождения.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется в соответствии с пунктом 2.2.1 Контракта, в течение 10 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком. Не позднее 2-х рабочих дней до даты поставки Поставщик уведомляет Заказчика о времени и дате доставки товара.

5.2. Поставка и приемка поставленного Товара оформляются подписанным Сторонами документом о приемке, сформированным с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – документ о приемке).

5.3. При осуществлении Заказчиком приемки поставляемых товаров, Заказчик проверяет их на соответствие требованиям, установленным в Контракте. Выявленные отступления от условий Контракта фиксируются рекламационным актом.

5.4. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение срока, установленного Заказчиком, с момента подписания рекламационного акта о поставке некачественного товара, подписанного Сторонами. В случае отказа Поставщика от подписи в рекламационном акте делается соответствующая отметка.

5.5. В день поставки Товара Поставщик направляет Заказчику сформированный в единой информационной системе в сфере закупок и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, документ о приемке с приложением к нему:

- счета, счета-фактуры (при наличии);

5.6. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

5.6.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

5.6.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 5.5 Контракта, в течение 2 рабочих дней с даты получения такого мотивированного отказа.

5.8. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.9. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.10. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков.

5.11. По завершении приемки товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, вправе направить Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со статьей 410 ГК РФ.

5.12. Проверка поставленного Поставщиком товара, в части соответствия его условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

При получении экспертного заключения, подтверждающего факт поставки товара не надлежащего качества, расходы, связанные с возвратом и/или заменой товара, а так же стоимость использованного при проведении экспертизы товара (товара потерявшего свои потребительские свойства в связи с его разборкой, проведением исследований и иных работ связанных с проведением экспертизы), при наличии такого товара, осуществляется за счет средств Поставщика.

6. Ответственность Сторон
И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, и составляет 1% цены Контракта, но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства, просрочки Поставщиком предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 12.9. Контракта) Поставщик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со статьями 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении приемки товара.

6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

7.2. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Контракта. Сторона должна дать ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии.

7.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

8.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Законом, в том числе:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги;

3) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

4) в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) объем товаров, работ, услуг.

9.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены подпунктом «в2 пункта 1, подпунктом «б» пункта 2 и подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.3. Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- в иных случаях, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 450.1 ГК РФ, статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 7 дней;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара, изложенных в разделе 4 Контракта;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.5. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, руководствуется требованиями статьи 95 Закона.

9.6. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Поставщиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.7. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.8. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

10. Срок КОНТРАКТА

10.1. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 51 Закона и действует по «31» декабря 2025 года (включительно), а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

10.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. Антикоррупционные условия

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, что бы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10% от цены, по которой заключается контракт, что составляет________ руб.______коп. [1] (Заполняется, если не применяются положения статьи 37 Закона).

В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьями 96 и 37 Закона в размере ________ руб.______коп. [2] или в размере ________ руб.______коп., с одновременным предоставлением информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. (Заполняется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта.)

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

В случае внесения денежных средств на указанный заказчиком счет в платежном поручении указывается следующее: Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). В реквизите 104 п/п «КБК» указывается код доходов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В реквизите 105 п/п «ОКТМО» указывается ОКТМО получателя средств. В реквизите 24 п/п «Назначение платежа» обязательно указать: (510 ВР) предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

12.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

12.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона, возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

12.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

12.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

12.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

12.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

12.8. Предусмотренное пунктами 12.5 и 12.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

12.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

12.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 12.5 и 12.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

12.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

12.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

12.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

12.14. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

12.15. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение по Контракту (за исключением отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций), Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение Контракта.

12.16. Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения контракта с Поставщиком, который является казенным учреждением.

12.17. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Закона, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Закона, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

13.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанных в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской службой доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с Гражданским законодательством РФ. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанных в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

13.3. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

13.4. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация товара.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту №____________

от «___»___________2025 г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона ↑

Устанавливается в соответствии с частями 1 и 2 статьи 37 Закона ↑