Тендер - Поставка чистящей и моющей продукции для СПб ГКУЗ «ДГСЦ» в 2024 году №268970433

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Описание_объекта_закупки[5].docx
• Проект_контракта[68].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 Просмотр сведений о закупке «Поставка чистящей и моющей продукции для СПб ГКУЗ «ДГСЦ» в 2024 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9272

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка чистящей и моющей продукции для СПб ГКУЗ «ДГСЦ» в 2024 году

Описание объекта закупки: Поставка чистящей и моющей продукции

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.05

Дата размещения закупки: 21.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:50

Срок завершения подачи оферт: 22.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:50

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта по 05.04.2024г.

Срок исполнения контракта: 31.05.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 26, кор.4, литер А.

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», код вида расходов 244

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с проектом Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом Контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 5 рабочих дней с даты поставки товара

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ЕСЕНИНА, Д.26/К.4

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛИЦА ЕСЕНИНА, 26/4

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4754

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Сагайдачная

Имя Наталья

Отчество

Дополнительная контактная информация Проведение закупки через электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

на поставку чистящей и моющей продукции для СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр» в 2024 году

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, указанные в Описании объекта закупки.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту,
не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

Требования к условиям транспортировки товара, упаковке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Спецификация на Товар

- Посмотреть таблицу с данными

Участнику закупки необходимо указать товарный знак (при наличии), конкретные характеристики предлагаемого товара и наименование страны происхождения товара.

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ №

на поставку чистящей и моющей продукции для СПб ГКУЗ «ДГСЦ» в 2024 году

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Санкт-Петербург «__» ____________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский городской сурдологический центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Туфатулина Газиза Шарифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона» соответственно, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить чистящую и моющую продукцию для СПб ГКУЗ «ДГСЦ» в 2024 году (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую установленным стандартам и требованиям и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Упаковка Товара должна быть промаркирована в соответствии с действующим законодательством с указанием на этикетках информации на русском языке. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Заказчиком.

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарных накладных и Акта сдачи-приемки товара.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена по настоящему Контракту составляет _____ руб. ___ коп. (_____________), в том числе НДС (__%) _________ (указать сумму прописью) рублей ___ копеек, (в случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).

Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

Цена Контракта включает в себя: стоимость товара и его принадлежностей, входящих в комплект поставки; стоимость упаковки и маркировки товара; транспортные расходы; расходы, связанные с производством погрузо-разгрузочных работ; расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств поставщика; расходы на уплату налогов, сборов, таможенных пошлины и иных платежей, обязанность по внесению которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации; все иные накладные расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в ст.34 и ст. 95 Закона №44-ФЗ, настоящим Контрактом.

• Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный Товар на основании выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС), товарной накладной (либо УПД), оформленных в установленном порядке и Акта приема-передачи товара, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта приема-передачи товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
• Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
• Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Источник финансирования заказа: Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», код вида расходов 244.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на 10% (десять процентов), предусмотренных Контрактом. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количество товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 % (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количество товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из единицы товара.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Срок поставки Товара: с момента заключения контракта по 05.04.2024г. в рабочие дни и часы работы Заказчика в Место доставки.

Место доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 26, кор.4, литер А.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени отгрузки (передачи) Товара любым доступным способом не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала отгрузки (передачи) Товара.

Одновременно с товаром Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

а) счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), товарную накладную либо УПД, оформленные в установленном порядке;

б) акт приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным, и Поставщик несет ответственность, предусмотренную разделом 6 Контракта.

• Заказчик принимает от Поставщика Товар на проверку по товарной накладной и проверяет его по количеству, ассортименту и товарному виду, а также проводит проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта.
• В случае соответствия количества мест данным, указанным в Спецификации, Заказчик подписывает товарную накладную. Подписание товарной накладной подтверждает принятие Заказчиком указанного количества мест и не означает приемку Заказчиком Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически переданном на приемку количестве и ассортименте Товара. Срок приемки: в течение 5 рабочих дней с даты поставки товара.
• Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

Во время приемки Товара Заказчик проверяет функциональные (потребительские свойства) характеристики Товара и соответствие иным обязательным требованиям, устанавливаемым действующим законодательством к товару данного рода.

• Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций (в данном случае время приёмки Товара продлевается на срок проведения экспертизы экспертной организацией).
• При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в день фактической поставки Товара Поставщиком подписывает Акт приема-передачи товара.
• При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.
• Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.10 Контракта.

Вторичная поставка товаров не допускает замены марки, цены и количества поставляемого по данному Контракту Товара.

Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

• В случае, если по результатам экспертизы, проведенной с привлечением экспертов, экспертных организаций, Поставщику будут предъявлены обоснованные претензии по качеству поставленного Товара, расходы Заказчика на проведение экспертизы оплачивает Поставщик.
• Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
• В случае повторной поставки Товара не соответствующего качества, Заказчик вправе инициировать процедуру одностороннего расторжения Контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
• Датой поставки считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.
• Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания Акта приема-передачи товара ответственными представителями Сторон.
• Контактное лицо: Кузькина Александра Борисовна, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

Поставщик обязан:

Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и Спецификацией. Поставка осуществляется в соответствии с разделом 3 Контракта.

Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Разделом 6 Контракта.

Заказчик обязан:

Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Разделом 6 Контракта.

Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика.

Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара

5.2. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять:

- при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;

- при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;

- при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;

до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком.

Заказчик имеет право обращаться с претензией к Поставщику:

­ в течение 10 дней с момента получения по количеству поставленного товара;

­ в течение 30 дней с момента получения по качеству поставленного товара;

­ в течение всего срока годности Товара в отношении тех недостатков, которые не могли быть обнаружены при приемке (скрытые недостатки). Например, в случае выявления контрафакта, бракованных серий товара и т.д.

Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика.

5.3. Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика.

5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар:

• является новым;

• прошел государственную регистрацию в РФ;

• разрешен в установленном порядке для применения и имеет свободное обращение в России;

• качество соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида товара;

• в отношении качества товара отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества;

• не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного товара в соответствии со спецификацией и техническими требованиями.

5.5. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке товара по месту указанному Заказчиком, в том числе с подъемом на этаж внутри помещений Заказчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

В случае неисполнения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила).

Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила)) указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 4.1.4 Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, оплата принятых Заказчиком товаров производится Заказчиком за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени). Сумма неустойки перечисляется Заказчиком в бюджет Санкт-Петербурга из платежей, подлежащих оплате Поставщику. При этом в Акте приема-передачи Товара (приложение № 2 к Контракту) указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и расчет неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 20 (двадцать) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.05.2024 года (включительно). Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, и зарегистрированы в порядке, установленном для регистрации самого Контракта.

9.3. Настоящий Контракт расторгается на основании:

• письменного соглашения Сторон;
• решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
• решения Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 450.1 ГК РФ, статьей 523 ГК РФ, статьей 95 Закона о контрактной системе и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более, чем на 2 дня либо в случае неоднократного, то есть более двух раз, нарушения сроков поставки товаров;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара, изложенных в разделе 5 настоящего Контракта;

- если по результатам экспертизы поставленного товара, его части будет обнаружено что данный товар или его часть некачественный.

9.6. Заказчик, приняв решение об отказе от исполнения Контракта согласно положениям данного раздела, направляет письменное уведомление Поставщику.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а именно в случае следующих существенных нарушений Заказчиком условий настоящего Контракта:

- в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты товаров;

- в случае неоднократной невыборки товаров.

9.8. Поставщик, приняв решение об отказе от исполнения Контракта согласно положениям данного раздела, направляет письменное уведомление Заказчику.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) работникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. В соответствии с действующим законодательством РФ каждая из сторон для выполнения обязательств по настоящему контракту вправе привлекать соисполнителей. Сторона, привлекающая соисполнителя, должна уведомить другую Сторону об этом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора.

11.4. Сторона, привлекающая соисполнителя, несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях настоящего контракта. В случае привлечения Поставщиком к исполнению настоящего контракта соисполнителя такой соисполнитель должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к поставщикам таких товаров.

11.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, реквизитов, а также в случае реорганизации она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. При отсутствии иной информации стороны руководствуются имеющимися у них сведениями. Риск использования неактуальных сведений в этом случае возлагается на ту сторону Контракта, которая вовремя не уведомила другую сторону Контракта об изменениях.

11.7. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Спецификация».

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями.

Приложение №1

к контракту № __

от__» _________ 2024г.

Спецификация

на поставку чистящей и моющей продукции для СПб ГКУЗ «ДГСЦ» в 2024 году

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями