Тендер - Поставка бытовых изделий №297743478

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Тюменская обл, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.04.2025 по 06.05.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:29.04.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):06.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:625047, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Буденного, дом 9, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:06.05.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке 155_ЭМ_бытовые_изделия_Извещение

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д\с № 155

города Тюмени

__________________________________

Ю. В. Коростелева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Закупка в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ д/с № 155 города Тюмени.

В соответствии с пунктом 23.32. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ д/с № 155 города Тюмени Заказчик имеет право принять решение об отказе от проведения закупки на любом этапе проведения такой закупки, в том числе на этапе заключения договора. В ЕИС размещается документ, содержащий сведения о принятии Заказчиком решения об отказе от проведения закупки в день принятия такого решения.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению о проведении закупки

Опись документов, входящих в состав заявки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению о проведении закупки

ЗАЯВКА

на участие в закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право оказания физической охраны объекта и создания условий безопасного пребывания воспитанников в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 155 города Тюмени.

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение и документацию о проведении закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора, настоящей заявкой сообщаем о согласии участвовать в з закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на условиях, установленных в извещении о проведении закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и направляем настоящую заявку.

Принимаем и обязуемся исполнить в полном объеме все условия договора (предмет договора, форма и условия оплаты, место и сроки поставки, срок и объем предоставления гарантий качества и другие условия), указанные в извещении о проведении закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также прилагаемом проекте Договора по нижеуказанной цене, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи. Функциональные характеристики (потребительские свойства товара), качественные характеристики работ, услуг соответствуют требованиям, указанным в документации.

Предложение участника закупки:

Участник закупки предлагает поставить товар, в соответствии с требованиями документации о закупке, приложениями к документации и на условиях, которые представлены в проекте договора.

Настоящим______________ (наименование участника закупки) гарантирует достоверность представленной в заявке на участие информации и подтверждает право заказчика запрашивать у него, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к документации о проведении закупки

Расчет начальной максимальной цены

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к документации о проведении закупки

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5

к документации о проведении закупки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___________

г. Тюмень «____» __________ 2025г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 155 города Тюмени, именуемое далее «Заказчик», в лице заведующего Коростелевой Юлии Валерьевны действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ в лице ________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности осуществлять поставку Бытовых изделий в ассортименте (далее по тексту – Товар), наименование, ассортимент, качественные характеристики и цена за единицу товара указываются в Приложении№1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется, принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика

1.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора сформирована с учетом стоимости Товара, установленной в Приложение № 1 к настоящему Договору которая, включает в себя: стоимость всех затрат, связанных с поставкой Товара до места назначения; стоимость маркировки; стоимость упаковки; стоимость погрузо-разгрузочных работ, страхования, налогов сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей и не превышает ______________ рублей.

2.2. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Порядок расчетов:

Оплата Товара осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации по факту поставки Товара на основании платежных документов (счета) в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Товара (товарной накладной).

2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями в количестве, указанном в письменной либо устной заявке Заказчика.

Срок поставки товара – в первой половине дня, до 14:00, в течение 2 дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика.

Заявка подается по телефону или по электронной почте.

Период поставки: 08.05.2025 г. - 31.12.2025г.

3.2. Место поставки Товара: г. Тюмень ул. Буденного 9, г. Тюмень ул. Ивана Крылова 19, г. Тюмень, ул. Беловежская, 11.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и транспортом Поставщика.

3.4. Дата поставки Товара является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки Товара.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар по указанному в настоящем Договоре месту отдельными партиями в ассортименте и объеме согласно заявкам Заказчика с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Поставщик осуществляет доставку товара на технически исправных, чистых, прошедших санитарную обработку и имеющих санитарные паспорта транспортных средствах, оборудованных подтоварниками для перевозки товара.

4.2.1. Поставщик, ежемесячно 1-го числа, предоставляет Заказчику списки транспорта и водителей, осуществляющих поставку Товара до адресов Заказчика.

4.3. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет.

4.4. Грузчики, водители, экспедиторы должны иметь санитарные книжки и обеспечены спецодеждой (халат или фартук, налокотники), а также средствами санитарной защиты (маска, перчатки) при необходимости.

4.5. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.6. Все товарно-сопроводительные документы оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о Товаре.

4.7. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара.

4.8. В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы транспортных и/или сопроводительных документов на Товар (счета-фактуры, спецификации, описи, товарные накладные, акты приема-передачи Товара) в двух экземплярах, сертификаты, и иную документацию, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При наличии замечаний к представленным документам Заказчик в течение 3 календарных дней возвращает их Поставщику для устранения замечаний.

4.9. При приемке Товара Заказчик должен осмотреть, произвести проверку поставленного Товара в течение 1 дня со дня поставки на предмет соответствия его условиям настоящего Договора, представленной документации и заявленным характеристикам Товара.

При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик подписывает акт приема-передачи Товара (товарную накладную) в пределах срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта, и направляет указанный акт (товарную накладную) Поставщику.

4.10. Если Товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика устранения недостатков в поставленном Товаре, а Поставщик должен будет совершить все необходимые действия по замене Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора по качеству, по поставке Товара, соответствующего по количеству, ассортименту условиям настоящего Договора, без каких-либо дополнительных затрат со Стороны Заказчика в течение4 часов с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком.

Если Поставщик в срок, определенный абзацем 1 настоящего пункта, не выполнил требования о поставке Товара, соответствующего условиям настоящего Договора по количеству и ассортименту, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. При этом Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.

Акт приема-передачи Товара (товарная накладная) подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков в поставленном Товаре.

4.11. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара (товарной накладной). Поставка Товара считается завершенной.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1 Качество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов или ТУ на данный вид продукции, требованиям, установленным в Приложении № 1 к настоящему Договору, и подтверждается качественными удостоверениями, сертификатами соответствия, другими документами, предусмотренными законами и нормативными актами.

5.2. Товар должен быть надлежащим образом упакован, замаркирован в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товара. Тара должна требованиям, установленным в Приложении № 1 к настоящему Договору и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Договоре, и спецификации на поставку Товара.

6.2. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 50% от общего срока годности.

6.3. В случае выявления поставки некачественного Товара в период течения гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар в течение 1 дня с момента предъявления Заказчиком соответствующей письменной претензии с указанием недостатков.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика Заказчику в момент подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара (товарной накладной).

7.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п.7.1 настоящего Договора.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом исполнения настоящего Договора со Стороны Поставщика.

Заказчик, в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за исполнением настоящего Договора отступлений от условий настоящего Договора или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Поставщику.

При обнаружении несоответствия Товара условиям настоящего Договора Заказчик составляет соответствующий акт с указанием замечаний и вправе требовать от Поставщика исполнения обязанности, предусмотренной Договором, по замене Товара, не соответствующего условиям Договора.

8.1.2. В ходе исполнения настоящего Договора вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

8.1.3. Требовать от Поставщика всю необходимую документацию, связанную с исполнением настоящего Договора. Поставщик обязан предоставить соответствующую документацию в течение 1 дня со дня получения требования Заказчика.

8.1.4. Реализовывать меры ответственности по отношению к Поставщику за нарушение им условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.

8.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Производить оплату Товара в порядке, на условиях и в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.

8.2.2. Осуществлять приемку Товара от Поставщика.

8.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик обязан:

8.3.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте в соответствии с заявками Заказчика и условиями Договора.

8.3.2. В целях сохранности Товара и создания условий для своевременной и правильной подготовки его приемки осуществлять подготовительные действия, а также подготовку Товара перед доставкой его Заказчику.

8.3.3. Передать Заказчику Товар и все необходимые документы, предусмотренные условиями настоящего Договора.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и своевременную оплату поставленного Товара.

8.5.2. Иные права и обязанности Сторон определяются положениями настоящего Договора и действующим гражданским законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается Договором в размере 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости просроченных к исполнению Заказчиком обязательств.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере:

10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 0,1% (Одна десятая процента) от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Исполнителем.

Размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере:

10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия с приложением возможных доказательств возникновения таких обстоятельств.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, такие как: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами

9.7. Если обстоятельства указанные в п. 9.6 настоящего Договора продолжают действовать более 30 дней Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению Сторон.

9.8. Размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), указанной в пункте 2.1 настоящего Договора и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,58 (четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 47 копеек.

9.9. Подрядчик за 1 (один) день до заключения Договора предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения всех своих обязательств в виде внесения денежных средств путем предоставления независимой гарантии.

Независимая гарантия, должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия независимых гарантий в целях налогообложения.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц месяца.

Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки, исполнения договора, гарантийных обязательств должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований настоящего раздела;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора.

9.10. Все расходы, связанные с предоставлением обеспечения, несет Подрядчик

9.18. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем договоре.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА,

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2025г., а в части исполнения принятых по настоящему Договору обязательств – до полного их выполнения Сторонами.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1 рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляет другой Стороне указанное решение в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления одной Стороны другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.6. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

10.7. В случае изменения банковских реквизитов, стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий, 3дней, со дня фактических изменений.

10.8. Претензии в связи с ненадлежащим исполнением и/или неисполнением настоящего Договора предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом.

К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования.

10.9. Ответ на претензию дается в письменной форме. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих дней со дня ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором.

При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

11.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

11.3. Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

11.4. Настоящий Договор составлен на 5 (пяти) листах в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К Договору от «__» ___________ 2025 №_______

СПЕЦИФИКАЦИЯ