Тендер - Поставка бытовой химии в МАУДО «РГДДТ» №294566556

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Рязанская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Рязань, ул. Есенина, д.46
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.03.2025 по 26.03.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:24.03.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:390006, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РЯЗАНЬ, УЛ ЕСЕНИНА, Д. 46Дата подведения итогов:26.03.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложение_№1_(описание_предмета_закупки)xx

Описание предмета закупки

на поставку бытовой химии в МАУДО «РГДДТ»

- Посмотреть таблицу с данными

* При рассмотрении заявок и подведении итогов Заказчик руководствуется ПП РФ от 23 декабря 2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Директор МАУДО «РГДДТ» Т.Е. Пыжонкова

Проект_договораxx

Проект договора

Договор № ___

на поставку бытовой химии в МАУДО «РГДДТ»

г. Рязань «___» ________ 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский городской дворец детского творчества» (МАУДО «РГДДТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пыжонковой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании устава, с одной стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской дворец детского творчества» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить бытовую химию в МАУДО «РГДДТ» (далее - Товар).

1.2. Наименование, страна происхождения, характеристики, количество, цена поставляемого Товара указаны в описании предмета закупки (приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставляемый Товар является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.4. Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

2. Срок действия Договора

2.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 18.04.2025 (включительно). В случае исполнения Сторонами обязательств по Договору до окончания срока его действия, Договор считается закончившим свое действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств.

3. Цена, порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет: ________ (__________________) руб. ___ коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______% (_ процентов) в размере: ______________(____________________) руб.___коп. (либо НДС не облагается). В случае если в ходе исполнения настоящего Договора уполномоченным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Поставщиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора на сумму НДС. В этом случае Стороны договорились, что цена Договора включает в себя расходы на уплату НДС.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случая, указанного в пункте 8.5 раздела 8 Договора.

3.4. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость Товара, расходы на упаковку, маркировку, транспортные расходы по доставке Товара, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.

3.5. Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня приемки Товара и подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара (товарной накладной и/или универсального передаточного документа).

При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.6. Оплата осуществляется за счет средств автономного учреждения:

- собственных внебюджетных средств;

- из средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар на условиях настоящего Договора и предоставить все необходимые сопроводительные документы.

4.1.2. Принять от Заказчика Товар, в случае имеющихся недостатков, заменить его на аналогичный Товар в течение 3 (Трех) рабочих дней (либо в срок, согласованный с Заказчиком).

4.1.3. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.4. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы:

- подтверждающие факт поставки Товара (товарную накладную и/или универсальный передаточный документ);

- подтверждающие надлежащее качество и безопасность Товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии в установленных законодательством Российской Федерации случаях).

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать приемки Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

4.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в случае полного исполнения взятых на себя обязательств.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Осуществлять контроль за исполнением условий Договора.

4.3.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества требовать замены поставленного Товара Товаром надлежащего качества.

4.4.2. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего полностью или частично требованиям настоящего Договора.

5. Порядок поставки Товара.

Сроки, место, условия поставки Товара

5.1. Срок и время поставки Товара: со дня подписания Договора до 16:30 04.04.2025 года включительно.

5.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Рязань, ул. Есенина, д.46.

5.3. Условия поставки Товара:

- поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет;

- разгрузка, погрузка, доставка Товара до места поставки и места хранения осуществляются силами Поставщика и за счет средств Поставщика;

- перевозка, отгрузка и условия хранения Товара должны соответствовать требованиям производителя к данному виду Товара

5.4. При передаче Товара Поставщик предоставляет документы, указанные в п.4.1.4 разд. 4 Договора. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

6. Требование к качеству и порядку приемки Товара

6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, требованиям Договора, изложенным в Приложении № 1 к Договору. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, который должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Товар должен поставляться в упаковке, предохраняющей Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Количество Товара в упаковке(ах) должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1 к Договору. Каждая упаковка должна иметь маркировку, по которой можно определить наименование и количество упакованного в нее Товара.

6.3. Гарантийный срок на Товар соответствует сроку, установленному производителем Товара. Гарантия качества распространяется на весь объем Товара.

В течение указанного срока (гарантийного периода) Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.4. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в месте поставки Товара в срок не более 3-х (Трех) рабочих дней со дня такой поставки, либо Заказчиком в тот же срок направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ.

6.5. Для проверки предоставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

6.6. При приемке Товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного Товара количеству, указанному в Договоре и документе, подтверждающем факт поставки Товара.

При приемке Товара по качеству Заказчик:

- проводит его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;

- устанавливает соответствие характеристик поставленного Товара характеристикам, указанным в Договоре (Приложение №1).

6.7. Заказчик обязан принять поставленный Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, в том числе в случае несоответствия Товара характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Неустойка (штрафы, пени) по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одну тысячу) рублей 00 копеек.

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик обязан направить поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии, в том числе при расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет ________ (________) руб. 00 коп. (10 процентов цены договора).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Изменение условий Договора. Расторжение Договора

8.1. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

8.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

8.4. Изменение Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон. При этом не допускается вносить изменения в предмет Договора, в том числе, менять перечень закупаемых Товаров.

8.5. Заказчик вправе по соглашению сторон с Поставщиком уменьшить цену Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара.

8.6. В связи с невозможностью исполнения Договора в срок, установленный Договором, по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и (или) Поставщика, Заказчик вправе изменить срок исполнения Договора, в случае наличия документального подтверждения наступления указанных обстоятельств.

8.7. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Стороны, указанному в разделе 12 Договора.

10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс - почтой.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.

11. Заключительные положения

11.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования действующего законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.2. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.

11.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

11.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Настоящий договор составлен в электронной форме и подписан усиленными электронными подписями лиц, правомочных заключать договор или имеющих право действовать от имени Стороны.

12. Банковские реквизиты и адреса Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ___ от «____» _________ 2025 г.

Описание предмета закупки

поставку бытовой химии в МАУДО «РГДДТ»

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

МАУДО «РГДДТ» ____________ Т.Е. Пыжонкова